- 强电安装施工合同 推荐度：
- 相关推荐
强电施工合同范本（精选10篇）
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，越来越多事情需要用到合同，它可以保护民事法律关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的强电施工合同范本，欢迎阅读与收藏。
强电施工合同 1
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
1、本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和规范。
2、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到合格等级。
五、合同价款
金额(大写)： 暂定： (人民币) ￥： 万 元
六、组成合同的文件
组成本合同的.文件包括：
1、 本合同协议书
2、 本合同专用条款
3、 标准、规范及有关技术文件
4、 图纸
5、 预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
强电施工合同 2
发包方(全称)：(以下简称甲方)
承包方(全称)： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20 年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：
一、 工程概况：
工程名称： 三项整治 工程地点： 罗村街道两旁 工程内容： 喷涂、油漆 资金来源：
二、 工程承包范围：
承包范围：
三、 合同工期：
开工日期： 年6月5日
完工日期： 年 7月15日
合同工期总天数 40 天
四、 质量标准：
______________
五、 合同价款：
喷涂每平米用料10元、人工费4元
六、甲方的权利与责任：
1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。
3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。
4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。
5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。
六、 乙方的权利与责任：
1、 负责组织有力的'施工工队，对工程进行施工建设。
2、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工；杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。
3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。
4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。
5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。
七、 付款方式：
工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。
八、 工程保修：
工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。
合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。
以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
强电施工合同 3
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
一、甲方责任
1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责．
3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。
4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的'关系
二、乙方责任
1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。
2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。
3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付
1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-300×75A桩，单价为 元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。
2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。
3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。
4、进场付10万元，打完2000米付清80%，桩打完全部付清。
5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。
6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。
四、解决合同纠纷的方式
甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方： 电话：
乙方： 电话：
________年____月____日
强电施工合同 4
发包方 (以下简称甲方)：
承包方 (以下简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
第一条 工程概况:
1.1 装修施工地点：
1.2 住房结构：施工面积 平方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。
1.3 工程承发包方式：_______________________。
1.4 合同价款：本合同工程造价为(人民币)______________________元(不含税金),金额大写：__________________________(详见：《工程预算书》)
1.5 工程工期：自________年____月____日开工 ,至 ________年____月____日竣工,工期天。
第二条 甲方工作
2.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；
2.2提供施工期间的水源、电源；
2.3负责协调施工队与邻里之间的关系；
2.4不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；
2.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收及工程竣工验收。
第三条 乙方工作
3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
3.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
3.3保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通；
3.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
第四条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第五条 材料供应
5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；
5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。
第六条 工期延误
6.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；
1、工程量变化或设计变更；
2、不可抗力；
3、同意工期顺延的其他情况；
6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的'，返工费用由甲方承担，工期顺延。
6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
6.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条 工程验收和保修
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定___________标准。
7.1双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收：
1、隐蔽工程验收
2、工程中期验收
3、工程竣工验收
乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表四：《装饰装修工程验收单》)。
7.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单____________。
第八条 工程款支付方式
8.1双方约定按下列方式支付工程款；
合同生效后，甲方按如下约定直接向乙方支付工程款：因本工程为办公室装修，工期紧，其特殊性，本工程进场即付 50 %的工程款，在木工进场安装前付总工程 45 %，其余5%在工程结束时，一次性全付清。中期增加项目费用在项目结束前支付清。
8.2.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。
8.3工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》)；并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第九条 违约责任
9.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；
9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；
9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3%。
9.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；
9.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3%。
第十条 合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第______ 种方式解决：
①向金华市仲裁委员会申请仲裁；
②向人民法院提起诉讼。
第十一条 附则
11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
11.2本合同签定后工程不得转包。
11.3甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。
11.4合同履行完后自动终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
强电施工合同 5
甲方：_____
乙方：_____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程名称：
_________________________
二、工程地点：
________________________
三、工程内容：
护坡总面积为约900m3；
护坡总投资424164.42元。
四、合同工期
1、经双方协商确定工作日为1个月，自________年____月____日起至________年____月____日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
五、质量标准
1、工程的总承包价暂定为人民币大写伍佰壹拾叁万肆仟伍佰陆拾元整，￥424164.42元。
2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。
4、支付方式：工程完工后，付给合同总价95%，余款按规定竣工验收后7日内全部支付。
六、甲方义务
1、按时向承包人拨付工程款。
2、工程文明生产中涉及市容、环保、卫生和交通以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
七、乙方义务
1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。
2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗；接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的`检查。
3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。
八、施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。
十、其他
本协议自双方签字或盖章后生效，一式四份，双方各持二分。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。
甲方：_____乙方：_____
_____年_____月_____日
强电施工合同 6
甲方(全称)：
乙方(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：汉口北国际商品交易中心一期C区(强电)高低压设备采购及安装工程 工程地点：
二、工程承包范围
承包范围：
1.1 汉口北国际商品交易中心C区强(强电)高低压设备采购及安装等所有内容(不包括10KV高压线外)，详细附件1《C区强电(高、低压)施工范围及内容》和附件2《C区强电设备和材料要求》
1.2 负责C区的电力报装。本工程属于交钥匙工程，工程竣工时乙方必须保证甲方整个C区设计范围内的正常用电。现场安全问题：自本合同签订之日起，乙方需对现场安全问题负责，若出现设备丢失，认为孙华、保管不当等导致的设备质量问题均由乙方负责。
三、合同工期
2.1本合同工程工期(含设备加工和成套制作)20xx年10月15日前全部工程完工，(乙方必须完成设备安装类供电需求，保证空调、电梯、消防、装修的工程用电的需求)，供电部门验收完成，项目送电完成。
四、质量标准
工程质量标准： 达到甲方指定要求，符合国家标准。
五、合同价款
金额(大写)： 元(人民币)￥： 元
六、产品交货时间、交货地点、方式及货物的保管保险
6.1乙方负责办理乙方在施工人员的现场人员及现场设备、设施、材料保险，并支付相应的费用，此费用已包含在合同包干价款中。
七、合同变更
甲乙双方若对合同提出变更意见，应采取书面形式(包括文件、传真等)，正常情况下应于合同签订之日起7天内向对方提出合同变更请求。
1.本合同协议书
2.中标通知书
3.投标书及其附件
4.本合同专用条款
5.本合同通用条款
6.标准、规范及有关技术文件
7.图纸
8.工程量清单
9.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分(通用条款》中分别赋予它们的.定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
强电施工合同 7
项目资源人（以下简称甲方）：______身份证号：______
项目技术负责人（以下简称乙方）：______身份证号：______
甲乙双方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下：
第一条甲乙双方自愿合作秀英区老旧小区改造项目中的国科园生活区,机关第三宿舍，花城锦苑，汇宇花园，百货楼宿舍等五个小区（以下简称本标段）的强电改造工程，甲方出客户资源，负责拿项目；乙方出技术团队，负责施工、技术、资料等。
第二条本次合作经营期限至本标段工程款全部结清，完成相关税务债务及人工工资等费用。如果需要延长期限的，在期满前三个月内办理有关手续。
第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。
第四条合伙期间固定资产和盈余按照取得的销售净利润总额的甲方50%、乙方50%的比例分配。
第五条合伙债务按照甲方50%、乙方50%比例负担。任何一方对外偿还债务后，另一方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。
第六条合伙期间，在没有用公司名义签定合同之前，所有项目款全部进乙方的个人账户，账户信息：
户名：______
开户行：______
账号：______
第七条项目款进入乙方个账户后，乙方个人不能擅自提取该账户的款项挪作他人或擅自转账给他人，该账户的费用应经傅春涛同意后方可使用。
第八条公司与第三方公司签订（秀英区老旧小区改造项目）后，第三方公司支付的项目款应打入甲乙双方指定的共管账户中，该共管账户有两个密码，甲乙双方分别管理一个，因该项目产生的支出均应由甲乙双方协商一致后，方可从该账户中支出相应的费用。
第九条甲乙双方在该项目合作期间产生的个人债务由双方各自承担，如甲乙双方在该项目合作期间产生的个人债务以合伙公司的名义对外产生债务的，对其他合伙人造成损害的，除该债务应由其本人承担外，还应对其他合伙人造成的损失承担相应的赔偿费用。并应向其他合伙人支付本合同总金额10%的`违约金。
第十条甲方违反本协议第七条规定，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿费用，并应向乙方支付本合同总金额20%的违约金。
第十一条甲乙双方任何一方违反本协议第八条、第九条的规定，给另一方造成损失的，除应承担相应的赔偿费用外，并应向对方支付本合同总金额20%的违约金。
第十二条本标段合同总金额的百分之四由甲方提取安排所有的居间费用，在本标段回款达合同总金额百分之八十时，居间费用全部提取完毕，工程全部回款作利润分红结算。
第十三条合作期间，所有的个人所得税均由合伙双方自行负责。
第十四条合作期间，如需要投入现金，双方按5：5的比例投入，未投入的资金不得分红，以实际投入资金计算。
第十五条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。
第十六条本协议一式贰份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。
第十七条自协议签订之日起，乙方需要负责技术和项目管理及售后跟进，甲方负责资源维护理日常协调事务。
第十八条本协议有效期暂定一年，自双方代表(乙方为本人)签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。
第十九条对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决，如协商不成，则双方约定向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第二十条本协议到期后，双方均未提出终止协议要求的，视作均同意继续合作，本协议继续有效，如果不再继续合作的，退出方应提前三个月向另一方提交退出的书面文本，并将己方的有关本合同项目的资料及客户资源都应交给另一方。
第二十一条甲乙任何一方提前退出本项目，给另一方造成损失的，退出一方应赔偿给另一方造成的损失，如退出后违反本协议，不交出相关资料的，应向另一方支付本协议合同总金额20%的违约金。
第二十二条协议解除
1、一方合伙人有违反本合协议的，另一方有权解除合作协议。
2、合作协议期满。
3、双方同意终止协议的。
4、一方合伙人出现法律上问题及做对企业有损害的，另一方有权解除合作协议。
第二十三条未尽事宜，双方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效。
甲方：______（签章）乙方：______（签章）
地址：______地址：______
合同签订时间：______
强电施工合同 8
发包方(简称甲方)：
委托代理人：
承包方(简称乙方)：
委托代理人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及相关规定，就 工程承包事项，经甲乙双方协商一致，在平等、自愿的基础上订立本合同，双方共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包内容：
4、承包方式：□包全部材料；□包工，包全部材料；□包工，包部分材料；□包清工。
5、工程合同总价：
(1)本工程合同单价 ；工程量(约)
总价(约)为人民币 元，大写： 以实际确认工程量为准。
(2)因变更等导致合同总价作相应调整，须有甲、乙双方共同签字确认的书面文件。
第二条、工程期限
1、本合同工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。
2、因乙方原因，未按合同约定日期竣工，乙方自愿接受甲按每逾期一天 元的罚款，并承担因工期延误给甲方造成的一切经济损失。
3、因非乙方原因或不可抗力等导致工期顺延，须有甲方及监理共同出具书面的文件。
第三条、工程质量
1、本工程执行甲方发布的工程质量验收标准、技术参数和施工现场签发的技术交底。
2、若乙方施工的工程达不到上述质量要求的，甲方代表或现场监理有权要求乙方返工，直到符合上述工程质量约定。返工费用由乙方承担，返工的工期不予顺延。返工后仍不能达到工程质量约定的，乙方应承担相应的违约责任。
3、质量监督
乙方应接受甲方、工程监理、房产项目部及行业主管部门的监督与检查，并为此提供便利。
第四条、工程验收
1、工程完成后，乙方应按规定提供完整的技术、安全整套资料，由甲方组织有关单位进行单项工程初步验收。
2、如初步验收中发现不符合本合同第三条工程质量要求的，乙方应无条件返工，并承担全部返工费用，合同工期不顺延。乙方返工修好后应重新向甲方申请验收。
3、待竣工验收合格后，甲方方可签署工程结算单。
第五条、工程保修
1、本工程保修期为12个月，自整体工程竣工验收日期为准。
2、本工程甲方预留工程总价款的5%作为保修金，计 元。因施工造成的工程质量问题，乙方应尽保修义务，乙方不及时维修时，甲方有权动用保修金请人维修，无论乙方签字与否，费用均由乙方承担。
3、保修期满经主管部门、房产项目部、甲方及物业公司审验后，方可办理保修金结算。
第六条、工程款的结算
1、中间付款及结算：由项目经理、技术员根据工程进度、质量情况开据形象进度单，工程科签字，工程部审核，主管副总审批后，予以入帐。
2、乙方所承包的工程全部完成，并验收合格后15日内甲方支付总价款的85%(包括施工期间的中间付款、支取的生活费、饭票、甲方代乙方垫付的工人工资等)
3、工程变更、奖罚、结算工作于工程竣工验收合格后10日内完成，甲乙双方应就该事项形成确认一致的书面文件。
4、保修期满经验收合格签字后15日内付清余款，无保修期的工程余款在工程竣工验收合格，且甲乙双方就本条第3项内容形成确认一致的书面文件后20日付清。
第七条、甲方的权利与义务
1、协助、监督施工管理协议书的落实；
2、明确工程部 、项目部 为落实本合同的责任人。
第八条、乙方的权利与义务
1、接受甲方及所在小区、项目部的管理，遵守甲方及小区、项目部的规章制度。
2、认真遵守和落实甲方与房产项目部签订的施工管理协议书。
3、乙方因管理不善，造成材料丢失、损坏、浪费和人工费亏损等，一律由乙方承担责任。
4、明确 为施工现场落实本合同的责任人。
5、在甲方逐次付款时，乙方应将甲乙双方确认的工资单一式两份分别报工程部、财务部。若乙方没有按本款约定发放工人工资或上报人工费发放名单或存在弄虚作假等行为，为此给甲方造成名誉损失或经济损失，乙方应承担赔偿责任，并且甲方有权暂停支付乙方的剩余工程款。
6、乙方在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律、法规和规章，并对其造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失负责。
第九条、分包
1、本工程不得转包，一经发现，将清出现场，已做工程量不予结算。甲方有权另选施工队。
2、本合同的主体工程不得分包。若部分分项工程确需分包时，需征得甲方书面同意，乙方应将分包合同副本提交甲方备案。
3、乙方对本合同所承担的全部责任和义务，不受分包的影响。监理工程师有权对分包的施工质量、施工安全和施工进度进行监督。分包人的任何违约与疏忽，均视为乙方的违约与疏忽。
第十条、安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的.安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查。由于乙方安全措施不力或违反规章作业等原因造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，实施安全检查，消除事故隐患，并对施工人员的安全负全责。
第十一条、争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成的，按下列方式解决：□提交衡水仲裁委员会仲裁；□向甲方所在地人民法院起诉。
第十二条、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况、结合有关规定签订补充合同，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同相抵触。
第十三条、本合同一式六份，甲乙双方、公司办公室、主管部门、财务部、房产项目部、各执一份，本合同自签订之日起生效。
第十四条、其他约定
1、乙方施工队进入工地必须服从小区办、工程科的管理。严格按图规范施工，对甲方的变更必须有小区办签字，报工程部备案。1千元以上的变更相应增减。
2、乙方施工队在施工过程中因人员因素造成的工程质量不能保证，工期滞后两次的。甲方有权责令施工队退场，合同作废。原施工队所产生的费用甲方不予结算。
3、施工期间乙方要合理使用、看管材料，严禁浪费、丢失和闲置。违者费用由乙方承担。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
强电施工合同 9
甲方：________
乙方：________
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，就乙方承包施工甲方总包的____市儿童医院改造装饰工程的电气工程及给排水工程，本着诚信信用，互惠互利的原则，双方就本项目供货、施工事项经协商一致，签订本合同，并严格执行本合同。
一、工程名称、地点及范围：
工程名称：__________
工程地点：_________
承包范围：施工图中强电工程、给排水工程、弱电工程的施工安装和材料采购，灯具、开关插座及卫生洁具的安装。柴油发电机、灯具、开关插座及卫生洁具的采购除外。
二、承包方式：包工包料、保质量、包验收。
三、合同工期：
乙方根据甲方装修工程进度施工。
四、工程合同价款：
本工程总价：按建筑平米________元㎡________㎡工程总价为人民币：________元(大写：________元整)。
五、工程价款的支付：
1、按月进度实际工程进度产值的________%支付；
2、工程竣工验收合格后支付到工程总价________% ；
3、工程竣工结算完毕支付到工程总价________%。
4、剩余合同额的5 %作为质保金，待保修期过后，乙方无违约现象，质保金退还乙方。
六、施工图纸外产生的增项工程另行协商。
七、工程质量要求：
1、工程所用的.材料必须符合国家有关标准。
2、施工工艺必须按照设计及国家现行规范执行。
3、工程所用材料及设备进场，必须携带检测报告、合同证。
八、甲方的责任、权利与义务：
1、甲方负责材料到场的指定地点堆放。
2、甲方负责协调乙方与其他施工队伍的交叉作业事宜。
3、甲方有权利对乙方施工进行监督、检查。
九、乙方的责任、权利与义务：
1、乙方在施工过程中必须服从甲方代表的管理。
2、乙方必须按合同要求保质保量，按期完成工程任务。
3、乙方进入施工现场，应听从甲方统一调动和指挥，服从甲方工地管理的各项规章制度。
4、乙方必须对施工人员进行安全文明施工教育，施工时乙方应为施工人员配备安全防护用具，乙方应加强安全管理，文明施工，杜绝安全事故发生，出现一切安全事故均由乙方负全责。
十、甲乙双方的违约责任：
1、乙方的施工内容未达到验收标准，甲方视为乙方违约；乙方未按期交工，甲方视为乙方违约；乙方在签订此合同后中途毁约，甲方视为乙方违约。
2、签订此合同后，甲方在乙方没有违约的前提下将该工程另行报给他人，乙方视为甲方违约。
3、违约方付对方违约金为合同总金额的20%，并承担由于违约而给对方造成的一切损失。
十一、工程交工验收：
乙方负责其施工部分顺利通过质量监督部门验收，由甲方、乙方、业主及监理公司四方共同验收交接。
十二、质保及保修
1、该工程设备保修期为________年。工程竣工后，在保修期内乙方无偿负责水电的维修。
2、出现故障，乙方必须在24小时内到达现场，如乙方不能到底现场维修，甲方甲方有权了雇佣他人维修，所产生的一切费用由乙方承担。
十三、解决合同纠纷的方式：
如本合同履行过程中发生争议，双方可通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院提及诉讼。
十四、本合同未尽事宜，甲乙双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日
强电施工合同 10
工程发包单位： (以下简称甲方)
工程承包单位： (以下简称乙方)
根据甲方需要，双方协议一致，将相关电源进线工程发包给乙方施工，并同意按《建筑安装工程承包合同条例》及《包头市建筑市场管理暂行规定》，签订本工程合同，办理各项业务。
第二条 承包方式
包工包料。
第三条 工程期限
本工程自 年 月 日至 年 月 日。
第四条 价款支付、结算
合同签定一周内甲方即支付30%预付款，设备及管路系统安装调试完毕一周内，甲方支付65%，余款5%作为质保金在半年内付清。付款方式是甲方应按本合同乙方的开户银行和帐号，以转帐方式支付工程款，乙方应向甲方开具包头市建筑业相关的统一发票。
第五条 质量要求及保修
5.1工程材料名称及要求：详见乙方提交的工程预算书。确保设备、电缆全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、 规格和性能，满足甲方用电需要。配电箱为不锈钢外壳，自动空气“ 牌”开关；电缆为“ 牌”。主要工程为：
(1)办公大楼配电房至3#楼终端配电箱，用YJV4×95+1×502电缆一根。
(2)办公大楼配电房至4#楼终端配电箱，用YJV4×50+1×252电缆一根。
(3)办公大楼配电房至5#楼终端配电箱，用YJV4×50+1×252电缆一根。
(4)开挖地面沟槽，铺设管线，砌井，电缆沟回填，混凝土补沟槽，整理场地、垃圾清理。
5.2工程材料：由乙方按照甲方指定要求负责采购，进场后由甲方指定现场人员 负责验收，材料不合格造成的质量问题，由乙方负责，由此造成的损失由乙方承担。
5.3工程质量：必须符合本工程设计图纸和国家有关规范要求，如质量不符合要求，影响本工程设施使用功能或寿命而必须返工时，由乙方承担返工损失费。
5.4工程验收方式及质量等级：达到建设工程竣工验收备案的条件，按甲方验收达到优良标准。
第六条 安全责任
6.1乙方按规范要求组织安全施工，采取安全保障措施，安全生产责任制度，否则由此产生不利后果由乙方自行承担，与甲方无涉。
6.2甲方施工前将掌握的地下管线辅设情况在现场设标志告知乙方，乙方保障此类管线不被破坏，否则，乙方承担一切责任。
6.3乙方施工中应高度注意甲方未设标志区域地下管线情况，尽量避免破坏未探明管线。如确无法避免而损坏未探明地下隐蔽管线引起的损失，甲、乙双方各承担50%的.责任。
第七条 乙方工作
7.1乙方应抓好安全生产和文明施工，现场按包头市文明工地标准。
7.2乙方必须服从甲方的监督和管理，甲方有权要求乙方调整或辞退不称职的乙方人员。
7.3乙方在甲方规定的时间内，保质、保量完成施工任务，自然天气等不可抗力原因引起延误工期除外。
7.4为保证实现质量目标，乙方在施工过程中必须按ISO9002质量保证体系控制，坚持工前有交底，工中有检查整改，工后有验收评定，验收记录及各种保证资料收集及时齐全。本工程竣工资料全部由乙方负责整理，并达到竣工验收归档要求。
7.5在甲方协调下，乙方应配合弱电管线的铺设工程。
第八条 保修与维护
8.1 工程质保期为24 个月，自双方共同签署验收合格单次日起算。质保期内乙方负责提供设备的免费维修、更换等服务。只要甲方提出质量要求，乙方必须在 24 小时内给予答复；如甲方认为必要，乙方应48小时内指派人员到现场解决问题，因此产生的费用由乙方承担。
8.2 质保期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。
8.3 质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。
第九条 违约责任
发生下列情况之一即视作乙方违约，由乙方承担相应的违约责任：
(1) 乙方逾期竣工，按延期天数每天向甲方支付违约金1000元；
(2) 工程质量达不到合同要求：返工修复，按工程总价10%向甲方支付违约金，因返工重做的工期不予顺延；
第十条 其他
10.1本协议未尽事宜，可通过友好协商予以解决。协商不成的，可向包头市仲裁委员会提交仲裁。
10.2本合同一式 四 份，甲、乙双方各执正本两份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【强电施工合同】相关文章：
增强电子商务的赢利02-20
加强电子文件归档工作的思考03-10
带电粒子在匀强电场中的运动08-17
应加强电子商务与税收的研究08-06
施工的合同02-16
加强电子档案的管理做好电子档案的利用08-18
道路施工合同08-24
施工合同通用09-28
水电施工合同03-27