劳动运输协议

劳动运输协议

　　劳动运输协议
　　
　　甲方：
　　
　　乙方：
　　
　　跟据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程承包中的权力﹑义务和责任。在自愿﹑平等﹑互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本协议，并以共同遵守。
　　
　　第一条：工程概况：
　　
　　（1）工程名称：
　　
　　（2）工程地点：
　　
　　（3）工程运距：62-67公里
　　
　　（4）运输期限：         .施工期间有不可抗力的特殊情况时需延期，经甲﹑乙双方确认后另立补充协议。
　　
　　（5）运输方式：清运，调车费每车  元，车到现场支付。工程开工后拾伍日内扣除。
　　
　　（6）车辆规格：前四后八，净重60吨。
　　
　　（7）运输价格：每车    元整（税后价），甲方包吃住﹑包加油﹑包路保生活费标准每车每天    .
　　
　　（8）运输方量：      .
　　
　　第二条：运输款结算与付款方式：
　　
　　（1）运输费支付方法：结算周期为24小时（周一至周日都正常结算），每日8:00―10:00为结算时间。在当日下午四点之前结算上日完成的工程量的全部钱款，结算率为100%.
　　
　　（2）甲方按乙方提供的银行账号，由甲方通过银行存入乙方指定银行账户。甲乙双方以甲方开具的过磅单据或方量单据为结算依据。
　　
　　（3）结算以甲乙双方现场统计员和乙方指定人。
　　
　　（4）如甲方未能按时结算，或因甲方原因导致停工，停工损失由甲方承担。并需支付给乙方每部车每天运输的相应金额壹仟元整的违约赔偿金，(www.fwsir.Com)以此类推，直到解决为止。因乙方未在规定时间内（早10:00点前）将运输票据提交给甲方所导致的未能结算，甲方不负违约责任。
　　
　　第三条：双方责任
　　
　　（1）甲方责任
　　
　　（1）工程变更：如工程有变更甲方应提前五天通知乙方，并经双方协商同意另行签订补充协议。另行办理施工签证和通行证。
　　
　　（2）甲方负责排处社会干扰，解决装卸点现场出现的问题，保证乙方正常施工。并负责协调交警﹑城管环保等管辖单位的关系。
　　
　　（3）甲方确保乙方运输车辆二十四小时作业，保证车辆正常装卸。
　　
　　（4）甲方承诺确保被扣车辆放行，遇特殊情况扣车时间不超过24小时，如超过，甲方赔偿乙方被扣车辆每部壹仟元整。
　　
　　（5）甲方保证乙方所到车辆叁天内准时进场作业，夜间装卸所需的照明及其他相关措施由甲方予以确保，过桥﹑过路﹑收费站等一切费用由甲方负责承担支付，如出现延误，甲方补偿乙方每天每部车壹仟元。（政府原因及自然安灾害﹑天气等特殊因素除外）。甲方负责乙方住宿费﹑生活费每车每天肆拾元。
　　
　　（2）乙方责任
　　
　　（1）乙方车辆必须听从甲方施工现场指挥，按指定的装卸地点﹑运输路线运行。必须和相关单位配合好施工，否则甲方有权取消其施工资格，所产生的一切责任和经济损失自负。
　　
　　（2）乙方的车辆维修﹑保养﹑加机油等一切费用由乙方自己负责。
　　
　　（3）乙方在施工期间不得无故停工﹑跳槽﹑卖票，偷卖柴油，如有此类事件发生，经查实后，甲方有权扣罚责任当事人，并由乙方支付给甲方当事车辆（只限责任车）总运输量30%的赔偿金，甲方有权先扣押车辆。乙方如有特殊原因需要撤场，需提前拾伍日书面通知甲方，并负责补齐撤场车辆数，方可实施撤场。如果无故退场，每车罚款伍仟元。乙方车辆必须在甲方指定时间内到达现场，保证甲方工程的正常运行。并确保每车每月25个工作日（不可抗拒因素除外），签订合同后，乙方在10月31日月内向甲方每一辆车辆缴纳保障金每车_____元，工程完工前日内退还。
　　
　　（4）乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施，加强管理，如发生非甲方原因造成的交通事故﹑停工﹑误工等，乙方自行负责，与甲方无关。
　　
　　（5）乙方车辆在施工期间不得无故停工，车辆不得私自外出干私活，如有此类情况发生，没车每次罚款伍仟元人民币。
　　
　　（6）乙方车辆司机不得带病作业，不得在危险地段强行作业，不得酒后驾车，自带蓬布盖车，防止撒漏。所有的工作人员均须遵纪守法。如有违反，一切事故责任自负，与甲方无关。
　　
　　（7）乙方不得避开甲方，单独与业主联系发生直接业务关系。如有发生罚款乙方总工期运输量的30%费用，作为向甲方的赔偿。
　　
　　（8）乙方在签订协议时，需缴进场保证金伍拾万元，并在伍日内进场，未按时间内进场，本协议自然失效，并扣除保证金。保证金在乙方进场施工___日内归还。（如果车队进场保证金按比例与联营者共议）。
　　
　　第四条：违约责任
　　
　　（1）本协议任何一方不得单方终止协议，否则违约方需加倍赔偿对方一切经济损失（不可抗力的因素除外）。因本合同工期为三年，一年一续签。在第一年合同终止，要续签第二年合同期间，我公司享有优先权，只有我公司放弃与甲方续签合同意愿后，甲方才可联系第三方洽谈合同事宜。
　　
　　（2）因刮风下雨等自然灾害及其他原因或港上检查﹑政府行为等不可抗拒的因素造成停工，甲乙双方互不追究责任，互不赔偿，但甲方必须负责乙方住宿费﹑生活费每辆车肆拾元。
　　
　　（3）双方在履行过程中发生争议，双方无法解决，可依法向人民法院提出诉讼。
　　
　　（4）未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，并与本协议具有同等法律效果。
　　
　　（5）本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。
　　
　　甲方：              乙方：
　　
　　地址：              地址：
　　
　　身份证号：              身份证号：
　　
　　电话：              电话：

【劳动运输协议】相关文章：

运输协议合同03-14

土方运输协议06-27

运输协议范本03-31

煤炭运输协议04-03

运输的合同02-20

货物运输协议06-29

车辆运输安全协议04-16

运输补充协议04-14

公路运输协议04-14

运输协议书02-16