- 相关推荐
钻机施工合同范本（通用6篇）
随着人们法律意识的建立，合同对我们的帮助越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家收集的钻机施工合同范本（通用6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
钻机施工合同1
甲方：
乙方：
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、租机范围及内容
甲方租用乙方钻机两台，用于xxxx，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。
二、甲方责任
1.乙方进场前，做好场地的三通一平;
2.派xxxx为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系;
3.协助解决工人住宿。
三、乙方责任
1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔;
2.做好施工原始记录;
3.按照甲方的'进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理;
4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理;
5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。
四、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图施工。
五、付款及结算方式
1.成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。
2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机xxxx元支付预付款。
3.锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的xxxx%支付进度款。
4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的xx%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在xxx个月内结清。
5.乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。
本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：
乙方：
日期：
钻机施工合同2
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方就本建设工程事项协商一致，签订如下协议条款，以资共同遵守。
一、 工程概况：
1、 工程地点：
2、 要求。
二、 承包方式及范围：
甲方将本工程的旋挖桩以包工不包料的形式包给乙方。分包范围包括旋挖桩成孔，钢筋笼制件，提供灌注混泥土工人二人以上。混凝土材料、施工员及施工质量由甲方负责。乙方提供三一S280R旋挖钻机一 )。
三、 施工工期
开工日期： 20xx年 元 月 29 日，完工日期 20xx年3 月
四、 工程造价、计算、付款方式及验收方式
1、工程量计算方式：
本工程旋挖桩的桩径按设计桩径，桩长从设计标高以下混泥土面至桩底的实际高度为计价长度，单位为米。
2、旋挖桩成孔灌注单价：
本工程桩包工不包料，按米计算：
(1)、钻土层为538 元/米计算;
(2)、如若超出设计孔深度或打孔至微风化整板岩层时按元/米计算。此单价含税(如遇夹层甲方解决参考地堪报告结合实际情况现场签证)。因雨天或机器故障原因造成乙方不能施工，停机、停工费用由乙方承担，工期顺延。
3、付款方式：
(一).场运费;
(二).乙方完成到最后一根桩孔时，乙方提交本工程已签字结算书，甲乙双方审核完的结算书在10个工作日内一次性支付已完成全部工程款。
4、工程桩孔验收
甲方按乙方每天完成桩孔的量签字验收，工程全部完成在10天内给工程总量结算单，超10天不开结算单按乙方每天签字的工程量为准，视为结算总单。
五、 双方责任
A、 甲方责任：
(一)负责处理施工报建，临时场地、占用道路等报批手续及费用。进机前三天完成“三通一平”(路通、水通、电通)并满足乙方施工机械运输进出使用的施工便道，提供满足施工需要的水电。甲方挖机负责场地的平整工作，确保乙方机械正常施工。同时向乙方提供图纸一套，准确的地质勘查报告一份，且必须保证提供的.地质勘查报告与乙方钻孔过程所遇岩层情况相符，如有很大差异或根本不同，则乙方设备有权退出施工，甲方需支付退场费，并一次结清已经完成总工程款给乙方。提供施工现场周围地下管线和邻近建筑资料，并保证所提供的资料数据真实、准确，并且承担其所需要的保护和迁移费用。
(二)本合同签订确定两名以上综合管理人同对施工现场监督管理工作，负责做好施工现场组织指挥，协调技术指导。
(三)负责向乙方提供施工图纸，地质勘查报告及有关技术资料，负责放线定桩位及复核，及时解决乙方在施工当中遇到的问题。
(四)对乙方在施工时发现设计错误提出意见，甲方应该在收到书面通知的当天内会同设计方进行处理并签证。
(五)项目经理部现场技术管理人员，监督检查工程质量、进度、安全、文明施工等，负责放桩位、施工记录、进度的签证和设计图纸的变更、工程期间的质量验收等其它事宜。
(六)负责施工放样、施工人员、施工质量，同时乙方在施工过程当中甲方人员应全程跟踪施工，如施工人员离开现场造成的质量问题由甲方承担。
(七)如工程中途停建、缓建、设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿由此造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的经济损失。每月计超出5天时，工期顺延，并给予适当补偿。
(八)组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
(九)协助做好与当地政府及群众的联系事宜。
(十)提供的施工材料必须符合设计、规范的要求，桩基础检测费用甲方负责。
B、 乙方责任：
(一) 收图后，在开工前三天内完成图纸会审，将所需材料和所需设备以书面形式提供给甲方，认真组织好施工，确保施工有条不絮地进行。
(二)认真学习已审批的施工方案的内容及技术要求，按施工安全规范、机械操作规程进行施工质量、安全管理，做好安全防范措施，指定安全负责人。发现施工期间发生施工质量、安全事故应立即报告甲方及有关部门，及时协商处理。
(三) 委派现场管理代表，负责施工期间的桩孔施工质量、安全文明施工等，负责工程期间与甲方进行工程进度、质量验收的联系及有关事宜。
(四) 协助甲方做好工程桩施工成孔的原始记录，并交给甲方签证。
(五) 配合甲方接受建设单位、设计院、质监站对工程质量的监督检查。
(六) 在施工过程中，如遇古墓文物、地下管线、地下构筑物的，须及时通知甲方采取保护或迁移措施，待妥善解决后才能施工。
(七) 因乙方原因导致未能如期完工，每耽误工期一天，乙方支付违约金1000元/天。
六、 其它
(一) 甲方负责协调各方面工作，并提供良好的施工环境。乙方应服从甲方统一指挥，有责任共同做好文明施工。
(二)若因人力不可抗拒的自然灾害，经济责任及本合同未详尽之处，双方应本着实事求是的原则协商妥善解决，双方确认修改、签证或补充协议时本合同的组成部份。
七、本合同一式肆份，双方各执两份
双方签字盖章后生效。自工程完工验收合格，甲、乙双方履行完协议规定的义务后，结算付清全部工程款后失效，本合同协议终止。
甲方：
乙方：
日期：
钻机施工合同3
甲方：
乙方：
为了顺利完成旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，并结合本工程的具体情况，为明确双方在桩基础施工过程中的权利、义务和经济责任，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，签订合同如下，双方必须共同遵守：
一、工程地点、名称、任务、要求和工期
1、工程名称：
2、工程地点：
3、任务和要求：按设计施工图及规范要求完成桩施工任务。
4、承包方式：只承包人工及机械
5、承包内容：施工的旋挖桩机械设备，旋挖成孔、清孔，取芯、钢筋笼制作、安装，砼浇灌一次成型，(补桩、破桩由甲方负责)，渣土机械上车(不含施工水电费及挖孔的土、石方、泥浆清运及税费)，单价包干，乙方无条件完成甲方施工图内容(注：甲方负责材料费)。
4、工期：共同商定。从正常施工时间起，日历 天完成施工任务。若遇下列情况之一者，则工期顺延：
(1)因甲方有关手续不齐备;
(2)因甲方或设计院变更设计增加工作量;
(3)因停水、停电造成不能施工;
(4)因连续下雨(白天时间超过4小时以上无法施工)和人 力无法抗拒的自然灾害或无法克服的困难因素影响;
5、变更设计所增加的工程量及费用乙方据实向甲方收取。
6、由于甲方工程款没按合同要求及时拨付到位，而影响工程 进度，甲方承担其损失、且工期顺延。
二、甲方职责和经济责任
1、负责施工场地的三通一平一排(排水)，场地满足重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。水电供应至现场。解决设备、原材料、构件的工作、堆放场地，保证施工用水、用电，道路畅通，因不能满足施工要求而采取措施其费用甲方承担，水电费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。及时组织本工程使用的材料至施工现场。甲方提供塔吊。
2、提供设计图纸三份，地质资料一份，若未提供或资料不准确时，造成以下损失承担全部责。(负责施工场地周围建筑物，地下电缆及地下管道的安全，如需特殊保护所有费用由甲方负责)。
3、办理相关开工手续及前期的准备工作并具备开工条件，施工现场甲方提供40㎡的`活动房两间，作为乙方办公场所及材料库房，负责提供乙方人员住宿。
4、负责确定桩的放线定位及复测并提供建筑物的定位、水准点和坐标控制点，负责及时清运旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的收集、整理。
5、甲方指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、安全、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，根据《城市管理条例》，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并承担相关费用。
6、甲方配合协调好现场相关单位的关系，确保乙方正常施工。若因甲方原因造成停、窝工，影响施工，应顺延工期并承担乙方直接损失的相应费用，计算费用付给乙方，停、窝工天数以双方记录为准。
7、按合同规定支付工程进度款及办理工程结算与付清价款。
8、应及时提供合格的施工材料(钢筋、商品砼等)，并具备有相关手续，确保施工的顺利进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责向混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不准确的责任由甲方负责，并送至孔口，由乙方负责灌桩。
9、甲方应定时对乙方工程进行检查、监督、验收，对工程提出整改意见，乙方必须认真整改执行。
10、乙方按设计、甲方要求的桩径成孔故混凝土超量由甲方负责。
三、乙方职责和经济责任
1、认真组织好施工，确保施工有条不絮地进行。
2、负责组织工程技术人员和施工人员按设计图和有关现行规范精心施工，确保工程质量。
3、乙方负责成孔，同时乙方负责机械设备维护保养，保证设备正常施工，并向甲方提供进场机械的相关资料。
4、接受建设单位、监理、质监站对工程质量的监督检查。
5、加强施工管理，教育职工遵纪守法，做到安全生产，文明施工。
6、负责指派 同志联系配合施工，协调解决工程中有关问题。
四、工程价款及付款方法
1、从自然地面至井底标高按实际计算工程量。
2、甲方每壹米壹立方以上的桩径均按承包单价：310元/?(大写：叁佰壹拾元整)，另外甲方支付乙方桩径每壹米不足壹立方米的按壹立方米计算单价，支付施工劳务费(税收、材料费全部由甲方负责并包括泥浆材料)。
3、付款方法：按当月完成实际工程量价款的80%(含签证工程量价款)支付，余款待甲方检测合格后一次性付清。
4、进度款支付方式：以现金支付或转账，乙方只提供收款收据不提供发票费用。
五、质量要求：验收合格。
1、必须严格执行国家现行施工及验收规范、标准、规程规定要求施工。
2、乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸及设计变更有关规范施工;对甲方、监理单位等有关人员提出的质量问题必须积极组织人员积极整改，若因乙方原因造成桩基质量问题应会同有关部门采取补救措施，其费用乙方自行承担。
六、安全责任：
乙方施工前应制定安全措施，对劳务人员进行安全教育，施工中必须严格遵守安全操作规程，确保施工安全。因乙方原因在施工期间发生安全事故，造成人员伤亡及财产损失时，由乙方负全责。凡在公路、居民区等附近区域施工，甲方必须设置施工安全员和警戒线，并确保公路正常通行、居民区内人员财产不受损失，否则责任由甲方自负。
七、其它事项：
1、本协议未尽事宜，可定补充协议。
2、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
3、本协议签字生效，工完帐清失效。
4、由于地勘报告与实际地质情况不符或特殊情况发生，乙方设备进场后，无法施工，甲方应同意乙方及时撤场，并结清工程款，剩余工作量由乙方安排其他机械设备或其它施工工艺施工，单价参照本合同执行。
5、当本工程停建，甲方应及时为乙方办理结算，并承担乙方部分经济损失。
6、施工中特殊情况双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
钻机施工合同4
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称：郧县金色港湾小区
二、工程地点： 郧县城关镇
三、承包范围：
承包范围：根据郧县金色港湾小区和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、安全设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。（含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量）
单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、维修、保养。
四、计价方式：1m(含1m)以上直径孔桩，按照375元/立方计价，0.8米直径孔桩，按照260元/m计价（甲方保证不低于35根）。
以上合同单价为固定综合单价包干，已包含承包范围内所有规定
的内容。包含与此项工作有关的人工费、机械费、拆卸、磨损、维修、燃油费，现场管理费、赶工措施费、安全保险费、清渣费（孔渣必须清理干净）、以及其他不可预见费、利润。还包含配合此项作业有关的所有机具使用费主要包括（空压机、电动葫芦、抽水机、凿岩机、
风镐）等但不限于此。在合同执行过程中，不因任何因素调整合同单价。
工程量：以设计施工图纸为准，根据实际完成经甲方验收合格的工程量为准，经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据（不含扩大头）。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。
五、合同工期：
1、总工期为天。自 月 日止全部完工。乙方必须在甲方规定时间内完成，乙方应采取加班或增加设备、人员等措施，都不得延误甲方规定的具体完工时间，否则造成甲方工程进度的滞后，按1000元/天处以罚款。若甲方原因影响工期由甲方负责。遇不可抗拒因素（如下雨，塌孔等）工期延顺，春节休假工期扣除。
2、具体以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后1天内乙方必须将机械设备，及人员送到需要施工的现场。每延迟1天按1000元/次罚款，并承担给甲方工期延误造成的.损失。
六、质量要求：
1、乙方必须按甲方及项目部提供的设计图纸、技术核定单等有关规范规定进行施工。
2、本协议工程内容的工程质量为优质标准。若单项工程一次交验达不到合格标准，乙方进行整改，整改后达到合格为止。
3、甲方配合乙方协调外部关系如：验桩、商砼、钢筋工等配合施工。
4、砼体积：乙方必须按实际孔桩尺寸计算，并负责浇至甲方指定的标高。砼超量部分的费用由甲方负责。
5、若由于乙方浇筑混凝土时不按规范违规操作，造成孔桩报废情况，由乙方承担全部经济责任，并采取措施保证孔桩合格。
七、施工工具：
所有工具、机具均由乙方运输到场，费用由乙方承担。
八、结算方式：
1、 按进度付款，甲方每个星期支付乙方已完成工程量价款的80%，所有余款在竣工验收合格后四个月内付清。乙方应按时足额向雇员支付劳务工资，因乙方拖欠其雇员工资而造成群体性、游行等一切责任，由乙方承担。且甲方必须追究乙方由此损坏甲方形象的一切损失。
2、 由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
九、安全管理：
1、 安全目标：确保不发生一起安全事故，严格按照工地和公司安全制度执行，乙方应按照十堰市有关部门规定做好安全教育、安全防护等工作。
2、 安全责任：在施工过程中乙方在确保安全施工的条件下，听从甲方监理及指导人员安排。若在施工中发生安全事故一切责任由乙方承担，甲方概不负责。
十、其它：
1.乙方在工期质量、安全达不到甲方的要求，甲方有权单方面终止合同，按经确认乙方完成工程量的50%给乙方结账。
2、乙方施工人员必须服从甲方、业主、监理管理人员的检查、指导和监督；文明施工，遵守甲方的有关规定。
3、甲方向乙方提供成孔桩口遮盖的防护材料，因甲方不能及时提供和不及时检桩由此造成的事故由甲方承担，乙方不遮盖出现事故由乙方负责。
4、乙方必须按甲方的进度计划、施工质量、施工安全、文明施工的进行有计划有方案的合理施工。
5、本合同一式两份，经双方签字之时生效。
甲方：
乙方：
日期：
钻机施工合同5
出租方(以下简称甲方)：
承租方(以下简称乙方)：
乙方因钻探工程需要，需向甲方租用钻具及工器具如下，经甲乙双方协商同意，并就相关问题达成一下协议，双方共同遵守。
1、乙方在租赁期内，具有使用权，但没有处置权，不得转租、典当或抵押。
2、乙方不得在甲方的钻具上，增焊任何物品和改变其形状。
3、乙方需租赁时，必须先预付押金;租赁使用后，实际租金发生额超过押金额，尚不能归还时，乙方应向甲方续交押金，否则租赁费按增加30%计算。
4、甲方对出租后的`钻具，具有拥有权和处置权，乙方租用后一旦有违反合同规定的行为，甲方有权收回乙方所租赁的钻具。
5、乙方负责在甲方阻力场地的装车及乙方退回后的卸车、吊装费、往返运输费及钻具整理工作，其费用有乙方负担。乙方在承租期内，负责钻具的管理与保养。
6、时间计算：从甲方将钻具实际交付给乙方之日起开始，至乙方归还给甲方之日止，按天计算。
7、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
钻机施工合同6
出租方(以下简称甲方)：
承租方(以下简称乙方)：
合同签订地：
根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。
一、租机范围及内容
乙方租用甲方 型钻机一台(包括钻机主机及相关需用配件一套)，主要用于房屋(桥梁)建筑工程的地基处理施工工作。
二、甲方责任
1、提供钻机主机及相关需用配件一套(详见清单)供乙方使用。
2、在钻机保修期内协助乙方做好钻机的协调保修工作。
3、全权委托乙方对钻机进行经营管理工作。
三、乙方责任
1、负责做好钻机的.经营使用保养维护工作。
2、在使用过程中如出现意外情况，乙方具有全权处理的权利。
3、租赁期间，钻机收益权归乙方所有。
四、租赁款支付方式
1、钻机租赁金额：大写捌仟叁佰元/月(小写：8300元/月)。
2、钻机租赁款支付为：每年6月底和12月底各支付一次。
五：租期计算：甲方将钻机实际交付给乙方之日起开始，至乙方归还给甲方之日止。
六：租赁期：三年。租期内甲方不得提前收回钻机。
六、违约责任：钻机在工地施工期间，甲方不得要求提前收回钻机。如违反约定，甲方自愿赔偿给乙方违约金2万元。
七、未尽事宜，双方协商解决。 解决不成，由合同签订地人民法院管辖处理。
八、本合同自签订之日起生效，钻机归还之日失效。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
【钻机施工合同】相关文章：
施工的合同02-16
道路施工合同08-24
施工合同通用09-28
水电施工合同03-27
路灯施工合同03-27
大棚施工合同03-19
拆除施工合同03-30
工地施工合同03-25
外墙施工合同03-28
机井施工合同03-21