- 室内水电安装装修合同 推荐度：
- 相关推荐
室内水电安装合同
随着法律知识的普及，越来越多事情需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的室内水电安装合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
室内水电安装合同1
发包人：___ (以下简称甲方)
承包人：___ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20__年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后，发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容，经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下：___
一、工程概况
1、工程名称：___观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)
2、工程地点：___永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模：___大约30000平方米。
二、承包范围、内容及单价
1、承包方式：___分包(包工包料
2、承包内容：___
按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价(结算)方式
甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20__年《重庆市安装工程计价定额》(CQAZDE-20__)及《20__年重庆市建设工程费用定额》(CQFYDE-20__)定额(以下统称安装定额)和20__年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。
三、管理费及税金
管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式
1、工程质量：___优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期：___以建设单位工期为准。
3、开工日期：___合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任
(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的，安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地，施工时必须坚持执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度，严禁章作业。
5、付款方式：___
(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息。
(2)付款方式和时间：___
主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的.80%，之后每月按进度工程款支付80%，余款98%在工程验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。
五、其他
1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包，积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。
2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥，遵守工地上和各项规章制度，必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。
3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。
4、未尽事宜，双方平着平等互利的原则协商解决。
5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。
甲方(公章)：____________ 乙方(公章)：____________
法定代表人(签字)：____________ 法定代表人(签字)：____________
_________年____月____日 _________年____月____日
室内水电安装合同2
甲方：___(发包方)：___
乙方：___(承包方)
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条 工程概况
1.装修施工地点：___墨山小区世纪之窗A9-3栋
2.工期：____________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用2300元人民币。
第二条 材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的十倍补偿给甲方。
3.甲方提供的材料
甲方供应的`水电材料乙方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20____及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20____并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：___乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：___
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格十倍赔偿。
第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：___
1. 工程款付款方式：___
进场动工前期支付工钱的20%，布管验收合格后支付30%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%。
2. 乙方承包内容：___
(1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
(2).乙方在水电施工过程中产生的垃圾应由乙方当天清理(每天现场整理装袋)
(3).水电施工的穿墙、打孔、切割
(4).开关面板安装
(5).小五金、卫生洁具的安装
(6).后期灯具的安装
3.工程结算方式：___
按实结算：___
总价结算：___总价2300元(整栋房屋所有水电)
第六条 违约责任：___
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。
第七条 纠纷处理方式：___
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调
第八条 合同的变更和解除：___
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条.其它约定：___
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条 附则
(一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至所有水电工程竣工为止。
(五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字：___ 乙方签字(盖章)：___
_____年_______月_______日_____年_______月_______日
室内水电安装合同3
甲方：___
乙方：___
为进一步明确甲乙双方责任，保障双方利益，保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成本协议。
一、工程概况：___
1、工程地点：___
2、工程名称：___
3、建筑面积：___
4、工程结构：___框架结构
5、开工日期：___开工自_____年_______月_______日至_____年_______月_______日竣工。
6、承包价格：___
二、承包形式及承包范围
1、水电工程项目：___室内强电安装，室内水暖安装，不包括外网工程及附属工程，不包括智能弱电工程。
2、水电工程大包方式承包给乙方施工。室内强电进户管路预埋，室内强电穿线管预埋，室内强电分户计量箱安装(不包括计量表采购，由甲方自已采购，乙方安装)，室内强电各户开关箱安装及室内照明安装(依据图纸)。室内水暖管路安装，室内水暖管路预埋(不包括各户水计量表采购，由甲方自已采购，乙方安装)，室内上下水管路安装，
不包括水暖外网及附属部分安装。
3、以上各项依据设计图纸施工，变更部分甲方现场签证。
三、承包价格及计算规则：___
高层17层以建筑面积 元/㎡，多层以建筑面积 元/㎡。以图纸为准，确定面积，如有变更以现场签证为准。
四、工程款拨付方式：___
1、高层(28层)乙方垫付到主体结构10层完成，甲方第一次支付给乙方工程款，按完成工程量的80%结算;从10层到主体完成期间甲方分多次支付给乙方工程款。○110层到20层按完成工程量的80%甲方支付给乙方工程款;220层到封顶按完成工程量的80%甲方支付○
2、多层部分乙方垫付到主体结构封顶甲方第一次支付给乙方工程款，按完成工程量的80%结算。以后以三层为一个结算单位，计算工程量为结算金额的80%，甲方付给乙方工程款。
3、结算工程款以每栋单体楼为一个单位，逐栋结算(按合同完成量)。
4、工程完工后验收合格10日内甲方结清其余款项，扣除工程总价的3%作为保修金，保修期2年期满后，10日内全额退还给乙方。
五、工程工期及质量标准：___
1、高层：_____年_______月_______日开工工期(具体以甲方实际开工日期为准)竣工时间_____年_______月_______日;多层：________年_______月_______日开工工期(具体以甲方实际开工日期为准，竣工时间 年 月 日(注：___如遇不可抗拒的自然灾害或因甲方原因延误工期，则工期顺延)。
2、工程质量按国家验收标准及地主标准合格为准。
六、履约方式：___
1、协议签订后乙方向甲方交纳 万元合同保证金，大写
2、乙方按合同指定进入现场，施工按合同的.付款方式付款。
七、甲方责任和义务：___
1、为乙方提供合法有效的施工蓝图(5份)
2、保证施工现场三通一平。
3、提供施工宿舍(不包括床铺、生活用品)水、电费用由甲方负责。
4、提供施工现场临时设施的搭设材料。
5、负责乙方工程进度、质量标准、安全生产、文明施工的监督检查指导工作。
6保证工程款按合同约定及时到位，工程人工费用必须支付到农民工手中，甲方负责监督。
7甲方不按合同约定付款，造成工程工期延误或工人停工，甲方承担由此造成的一切后果并承担相应的经济损失。
8、甲方原因造成乙方停工48小时以后，每个工人每天付生活费20元，停工工资补助按国家规定执行。
9、负责材料的二次转运费及人工签证。
10、乙方不提供所有施工中的税金及税务发票，由甲方承担。
八、乙方责任和义务：___
1、服从甲方管理人员的正确领导和指挥。
2、按照甲方工程施工形象进度计划如期开工。
3、保证做到文明施工、安全生产、保证做到工完场清，用料节约，质量合格。
4、认真做好进入施工现场人员三级安全教育，严禁打架斗殴，聚众斗殴，聚众闹事，工人不允许低于18岁或大于60周岁，违者罚款10000元造，造成后果乙方负责。
5、特殊工种人员必须持证上岗。
6、按甲方要求，保证做到规范化管理，文明施工，安全生产，如发现有违规行为，接受甲方处罚。
7、工程款必须专款专用，及时发放到农民工手中。
8、乙方按图纸施工，保证工程质量，如材料浪费，由乙方承担浪费部分材料费用。
9、进入现场后，如乙方人员不到位或人员不够用，造成的工期延误所造成的损失由乙方负责。
九、双方约定：___
1、乙方因管理混乱，出现违规违法事件，造成不良后果，均由乙方负责。
2、出现人身伤亡事故，按国家相关规定处理。
3、双方如不能按本合同约定执行均属违约，违约所造成的经济损失，均由违约方承担责任。
十、其他事宜：___
1、因乙方原因造成工期拖延，每天罚款壹仟元整(1000元)。
2、材料：___甲方材料由甲方接收看管，乙方材料、设备由乙方接收自行看管。
3、此工程基础部分按一层建筑面积的50%计算。
4、因甲方资金不足，材料短缺及各种其他原因造成乙方停工，由甲乙双共同协商解决，如双方未达成共识，交由当地仲裁部门解决。
5、乙方所承包的工程费用不含税费，乙方不提供任何含税发票。
6、甲乙双方签订合同后，乙方预付甲方 壹拾 万元整做为合同保证金，乙方人员、设备进入现场后，甲方返还乙方伍万元保证金。如甲方不能在合同规定日期内开工，甲方必须及时退还乙方壹拾万元保证金全款。如果乙方未按甲方规定日期按期进场，甲方有权解除合同，保证金不予返还。
7、此合同一式四份，双方各执两份。
以上本协议条款双方签字盖章后生效，具有法律效力，工完款清，合同自行失效。
甲方盖章：___ 乙方盖章：___
法人代表(签字)：___ 法人代表(签字)：___
身份证号：___ 身份证号：___
联系电话：___ 联系电话：___
签订日期：_____年_______月_______日
室内水电安装合同4
甲方(发包方)：___
乙方(承包方)：___
甲方现把______县___花园______楼______门面楼的室内水电安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。
一、工程委托形式：___
包工不包料
二、工程价款和结算的约定：___
1、工程价款：___按建筑面积______元每平方米计算。
2、工程款付款方式：___布管线验收合格后支付工钱的60%，水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款。
三、乙方承包内容：___
(1)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)
(2)插座、开关、灯具的安装
(3)小五金、厨卫洁具的安装
(4)所有水电施工过程的垃圾整理装袋
四、对乙方要求：___
(1)乙方需自备施工所需附属工具如：___人字梯、马凳、铁锹等。
(2)密切配合楼房主体工程工人的`工作，不得互相推诿。
(3)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决。
(4)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护，水电工程保修三年。
本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后乙方不得将工程转包。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：_________________ 乙方签字：_________________
_______年_______月_______日
室内水电安装合同5
建设单位(甲方)：___
承建单位(乙方)：___
甲方现委托乙方安装室内水电。为了使工程顺利进行，经双方协议订条款如下，供双方共同遵守执行。
一、工程项目：___室内水电安装。
二、工程地点：___万宁市。
三、合同工期：___开工日期为签订合同之日后的第三天进场，即20____年6月7日开工。
四、工程单价：___按建筑面积(楼层面积)计算(电梯、楼梯除外)，安装人工费每平方米15元。
五、工程承包形式：___包工。
六、工程质量：___工程结束后，双方现场通电试电，灯泡亮后即可，自来水进行试压，接口不漏水。双方签订验收合格书。
七、工程付款方式：___进场后，第一个月25日前甲方支付每个工人1000元伙食费，以后每下个月5日前支付前个月验收合格工程量的工程款额的80%。全部工程结束后，剩余的工程款在一个月内结清。如工程期到了春节，工程余款必须在春节前15天内付清。工程付款为现金，不开发票。
八、工程承包范围：___室内(厨房、卫生间)给水支管及排水支管安装(不包洁具、水龙头安装)，室内照明、插座线路穿线(不包灯具、插座安装)。
九、甲、乙双方责任：___甲方如未能及时提供具备施工条件数场地、材料及拨付工程款，工程误期由甲方负责;乙方如未按甲方要求进行施工，应无条件返工。若由不可抗拒的'自然灾害如火灾、地震、台风等造成的损失，由双方协商解决。
十、争议的解决方式：___本合同未尽事宜，按国家及地方有关法律、法规执行。甲乙双方因履行本合同过程中发生争议时，双方共同提请有关部门调解。调解不成时，双方可依法向合同履行地人民法院起诉。
十一、合同有效期：___合同签订之日起生效，工程竣工验收合格付清工程款后失效。
十二、合同签订地点：___
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
建设单位(甲方)：___ 承建单位(乙方)
甲方代表：___ 乙方代表：___
_____年_______月_______日_____年_______月_______日
室内水电安装合同6
业主 (以下简称甲方)： 身份证：
联系电话：
承包人(以下简称乙方)： 身份证：
联系电话：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下合同
一、工程概况
工程地址：
工程时间：
工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。
具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等
二、价格
甲方以人民币 元的价格，将此工程承包给乙方。
三、付款方式
甲方按乙方施工完成量付款，分四个阶段(填写工序，收到款项需填签收条)
1、第一阶段：完成 付 元
2、第二阶段：完成 付 元
3、第三阶段：完成 付 元
4、第四阶段：工期结束无遗留问题 付 清 余 款
备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。
四、注意事项
1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。
2.乙方开出精确的'材料采购清单，甲方负责及时购买。
3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。
4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。
5.乙方每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在门口(或指定地点)，甲方负责提供工具，垃圾搬运，及垃圾袋等耗品。
6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此合同。
7.施工中，如需改变施工方案，在方案可行前提下，乙方需配合甲方施工，造成工程量变化，以市场价进行多退少补。
8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
9.出现争议甲乙双方先协商， 协商不成可向当地法院提起诉讼。
五、附加事项
甲 方： 乙 方：
日 期：
室内水电安装合同7
业主(以下简称甲方)：___ 联系电话：___
施工队(以下简称乙方)：___杨军 联系电话：____________________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同。
一、 工程概况
工程地址：___
使用面积：___ 平方米
二、 价格
清包工费：___ 元。
其中包括水电改造，洁具安装.灯具安装，电视音响改造，打墙垃圾清运费、材料搬运费等。
三、 付款方式
1、施工队进场，预支生活费：___ 元 ;
2、水试压成功，付 元;
2、电改造完成后付 元;
3、灯具安装完成，付 元;
4、保修金 100 元，从竣工之日起___1_月后支付。
四、 施工
1、 甲方须向乙方提供水电图纸共_2__张，并负责交底工作。
2、 图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商量让甲方认可;
4、 施工质量将按照如下进行验收。
五、 材料
1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在2天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的.责任和经济损失;
2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用;
4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，甲方承担因材料质量引起的损失;
5、 乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性;
6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场;
7、 乙方应做好对施工完成成品的保护工作;
8、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、 工期
从_____年_______月_______日起至_____年_______月_______日止，工期为20 天。因甲方因素工期拖延，工期顺延;因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费 30 元/天。
七、 材料搬运
甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、 垃圾清运
1、 垃圾袋装化;
2、 垃圾应日日清;
3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。
九、 劳动力管理
1、 开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件;
2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜;
3、 甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用;
4、 乙方应具备在长沙市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担;
5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人;
7、 乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员;
8、 未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、 施工机具
1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费;
2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方承担。
十一、工地现场管理
1、 现场禁止使用明火，若引起火灾，后果由乙方全部承担;
2、 现场禁止吸烟;
3、 乙方应在保证安全的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。
十二、维修
1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在三年内无偿维修,隐蔽工程五年内无偿维修;
2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(水、电问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;
3、 若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。
十三、合同争议
1、 出现争议甲乙双方应先协商;
2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。
十五、附加条款
1、
2、
3、
此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。
甲方签章：___ 乙方签章：___
_____年_______月_______日_____年_______月_______日
室内水电安装合同8
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲方现把山东莱阳大酒店的室内给水安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。
一、工程项目及其工程量：室内给水安装工程(地下一层、地上二十一层)。
二、工程承包形式：包工包料。
三、工程承包范围和内容：
莱阳大酒店的室内冷、热给水的安装，地下室给水总管的.安装(给水总管至室外1米处为界)地下室及楼层内的不锈钢水箱(不包括消防水箱)，生活给水泵，每个卫生间安装三角阀2个(冷、热水各1个)。
四、工程承包期限(工期)：从 年 月 日至 年 月 日止。
五、工程质量要求：符合国家《建设工程质量管理条例》有关规定。
六、工程施工安全要求：严格按照国务院颁布的《建设工程质量管理条例》和省有关安全生产管理的相关规定进行施工安装。
七、工程承包总价：一次性包干人民币1897554元(大写：壹佰捌拾玖万柒仟伍佰伍拾肆元)，详见工程概(预)算书。
八、工程结算及支付方式：本工程项目在双方签订合同后，由甲方一次性支付总工程款的95%，其余5%工程款在保修期满后付清。
九、本合同未尽事宜可通过双方协商解决。
十、本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工验收合格并付清工程款后失效。
十一、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方： 代表人：
乙方： 代表人：
年 月 日
室内水电安装合同9
甲方：___
乙方：___
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。
双方就甲方指定的项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：___
一、工程概况
1、工程名称：___太仓之江国际花苑
2、建筑面积及工程范围：___总建筑面积约
3、工程地点：___江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处
4、建筑结构：___框架剪力墙结构、框架结构。
二、工期要求
1、合同工期：___根据土建工期进行。
2、开工时间：________年_______月_______日。
3、工期已考虑以下内容：
1、已考虑了节假日对工程的影响;
2、已考虑了雨季对工期的影响;
3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;
4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;
5、已考虑了农忙因素的影响。
三、工程质量标准
(一)总体质量要求：___
1、本工程质量标准合格，标准化文明工地。
2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。
3、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必须达到合格，且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。
(二)具体质量要求：___
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员的'指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。
4、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。
5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。
四、工程承包范围
根据与甲方协商决定承包楼号(含地下室，不含人防地下室)，建筑面积约为,其具体承包以下内容：___
一)、地下室及人防承包范围
1、给水系统：___给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5，以外不含在内。排水系统：___卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5或第一个井道。
2、强电：___防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置，不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。
3、弱电：___网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。
二)、商铺承包范围
1、给水系统：___给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5，以外不含在内。
2、排水系统：___卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5或第一个井道。
3、强电：___防雷接地系统安装;应急照明、普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
4、弱电：___网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。
三)、住户承包范围
1、给水系统：___给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1.5，以外不含在内。
2、排水系统：___卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5或第一个井道。
3、强电：___按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
4、弱电：___网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。
四)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。
五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。
六)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。
七)、以上仅为清包工，(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。
五、承包方式、计量、计价
1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。
2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。
3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价元/2质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按300元/工日，普工按180元/工日，合同暂定总价万元。
3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。
4、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。
5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。
六、结算和付款方式
1、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。
2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
7、本工程竣工验收合格后15天内,甲方向乙方支付工程总价款的12%。
8、工程质量保证金为3%，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。
9、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%。
10、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。
七、其它
本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章(或手印)后生效。
1、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。
2、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：___
乙方(签字并按手印)：___
法定代表人：___
电话:
委托代理人：___
日期：___
日期：___
开户银行：___
账号：___
_____年_______月_______日
室内水电安装合同10
甲方(发包方)：___
乙方(承包方)：___
甲方现把______县______花园______楼______门面楼的室内水电安装工程承包给乙方，为明确双方权利、义务和责任，确保工程质量及进度，经双方友好协商，特签订以下条款，以便共同遵守执行。
一、工程委托形式：___包工不包料
二、工程价款和结算的约定：___
1、工程价款：___按建筑面积______元每平方米计算。
2、工程款付款方式：___布管线验收合格后支付工钱的60%，水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款。
三、乙方承包内容：___
(1)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)
(2)插座、开关、灯具的安装(3)小五金、厨卫洁具的安装
(4)所有水电施工过程的垃圾整理装袋
四、对乙方要求：___
(1)乙方需自备施工所需附属工具如：___人字梯、马凳、铁锹等。
(2)密切配合楼房主体工程工人的`工作，不得互相推诿。
(3)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决。
(4)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护，水电工程保修三年。
本合同经甲、乙双方签字后生效，签订后乙方不得将工程转包。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方签字：_________________乙方签字：_______________
_________年_______月_______日
室内水电安装合同11
甲方：___(发包方) 家庭住址：___ 身份证号：___
乙方：___(承包方) 公司所在地：___ 法人身份证号：___
依照其它有关法律/行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就 新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致。订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：___
第一条 工程概况
1.装修施工地点：________________________________________________
2.工期：____________年_______月_______日 至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用约 元人民币。
第二条 承包方式：___选择第 种方式
1、 单包：___只包工，不包料
2、 双包：___包工包料
第三条：___材料供应的约定
1.甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的'材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条 关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20____及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20____并参照《湖北省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：___乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第五条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：___
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第六条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：___
1. 工程款付款方式：___
布管验收合格后支付工钱的 %,水电完工后支付 %,整体竣工验收合格后支付 %
2. 乙方承包内容：___
1).水电开槽、布线、穿线、埋槽
2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)
3).水电施工的穿墙、打孔、切割
4).开关面板安装
5).小五金、马桶、的安装
6).后期灯具的安装
3.工程结算方式：___
按实结算：___
总价结算：___ 元/平米(套内面积)
第七条 违约责任：___
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 元违约金。
第八条 纠纷处理方式：___
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
第九条 合同的变更和解除：___
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第十条 其它约定：___
1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2.甲方在入住前可以要求乙方 次来现场配合其他工种的交叉施工，超过 次部分每次甲方需支付乙方 元/天的劳务费。
3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
甲方签字：___ 乙方签字：___
甲方盖章: 乙方盖章：___
_____年_______月_______日
【室内水电安装合同】相关文章：
水电安装合同03-03
水电安装劳务合同04-23
水电安装施工合同04-15
水电安装合同范本04-13
【精选】水电安装合同3篇04-26
精选水电安装合同四篇04-26
【精选】水电安装合同4篇05-05
家装水电安装合同05-05
水电安装合同三篇04-28