现在位置：范文先生网>范文大全>合同范本>项目施工合同

项目施工合同

时间：2023-03-20 09:24:54 合同范本我要投稿

项目施工合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同出现的次数越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编精心整理的项目施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

项目施工合同

项目施工合同1

　　简称甲方

　　简称乙方(内墙瓷砖班组)

　　为适应建筑发展结合项目部具体情况，经双方商定签定以下合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：楼

　　2、工程地点：

　　3、承包形式：包工不包料、包验收合格。

　　4、工程质量标准：合格

　　5、工程自年月年月

　　第二条承包范围及单价

　　1、承包范围：电梯井前室公共部位地砖及饰面、墙砖粘贴以及浆缝、匀缝、维修、清洗、成品保护等，材料运输不在承包范围内。

　　2、承包单价：电梯井前室公共部位地砖600×600每平方米30元，饰面砖墙砖300×600每平方米30元。

　　第三条付款方式

　　每月验收通过后支付以上经审核后的实际所完工程量价款60%，剩余工程量在20xx年12月底一次性付清。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

项目施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。

　　一、承包形式：包工不包料(或)。

　　二、承包内容：

　　三、承包单价和结算方法：

　　四、质量要求：乙方必须严格有关要求施工，，如出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处罚。

　　五、安全要求：乙方应根据自己实际施工作业的`需要配备合适的设施，以确保作业安全。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。

　　六、工期要求：乙方应在接到甲方通知2天内组织从事本行本项目有多年工作经验的技工进行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行协议，无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理

　　七、付款方式

　　八、甲乙方责任与义务：

　　1、甲方的义务与责任：

　　甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。

　　2、乙方的义务与责任：

　　乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。

　　九：本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　xx年xx月xx日

项目施工合同3

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，特订立合同如下：

　　一、工程概况

　　1、工程结构：砖混;

　　2、建筑面积：约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

　　二、承包方式土建工程总单包(即包工不包料)。

　　三、甲方负责范围甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

　　四、乙方承包范围

　　1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

　　2、乙方自备机械、脚手架。

　　五、承包价格按每平方米元结算，隔热层按计算。

　　六、质量要求七、付款方式

　　1、基础完工付款

　　2、每层砌体完工付款

　　3、内粉完工付款

　　4、外粉完工付款

　　5、竣工验收合同后付清余款。

　　八、施工日期：按120天计算，雨天顺延。

　　九、安全问题乙方应安全、文明施工，如出现大小事故由乙方自负。

　　十、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式两份，甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：____________

　　______年____月____日_________年____月____日

项目施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国民法典》，结合工程实际情况，经过双方协商，达成如下施工协议：

　　一、工程名称：镇农贸市场基础设施建设项目

　　二、工程地点：镇村西头组

　　三、工程内容：

　　1、修建农贸市场区间道路1200米;

　　2、新建供水管网1800米，排水管道米;

　　3、人行道建设生态砖4550平方米;

　　4、完成道路绿化1200米，栽植绿化树木700棵;

　　5、完成____区内电源、电网建设，安装路灯180盏;

　　6、完成东环路农贸市场商户180户;

　　四、工程总造价：伍仟伍佰万圆整(5500万元)。

　　五、工程工期：工程工期为14个月，即________年____月____日至________年1____月____日。

　　六、双方的权利与义务：

　　甲方权利义务：乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系，帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突，维护施工路段的车辆通行，为乙方创造一个良好的施工环境，使乙方能够顺利施工，并按合同规定按时付款。甲方有权要求乙方保质保量按时完工，如乙方原因造成延误工期或中途停止，甲方有权拒付部分或全部费用。乙方权利义务：乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工，不擅自或降低设计标准，保证在规定的工期内高质量完成任务，并制定详细的安全措施，对一切安全事故负全责，乙方可要求甲方按照合同及时付款。

　　七、付款方式：

　　1、乙方完成总工程30%时甲方验收合格后付全款的`30%;

　　2、乙方完成总工程60%时甲方验收合格后付全款的30%;

　　3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的40%。

　　八、此协议一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方：代表人：

　　乙方：代表人：

　　________年____月____日

项目施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款：

　　一、工程名称：

　　二、工作范围：项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作。

　　三、合同价款

　　1．基坑土方外运：根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积（自然方）为准计价：元/m，弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加1.5元。保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还。此单价为综合包干价，以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工）。

　　2．在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价（包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容。

　　3．综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》，并承担产生的全部费用。

　　四、工期要求：

　　以项目总进度计划确定合同施工工期，乙方必须满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方计划工期内完成施工任务而造成建设方的'处罚以及相关罚款一律由乙方承担。

　　五、管理责任

　　1．乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起壹个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户：户名：帐号：

　　2．乙方不得转让，转包该合同，否则一经发现即行解除合同，并扣除履约保证金。

　　3．乙方现场安排专业管理人员根据工程设计图纸来开挖土方，并服从甲方管理人员的现场管理。若乙方未按照甲方要求造成损失，甲方有权另行安排机械，并由乙方承担一切损失费用，并从保证金中扣除。

　　4．乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行1~5万元罚款。

　　5．如果土方运土过程中，因乙方原因造成停工，基础土方工程量不予结算，并且没收全部保证金。

　　六、付款方式：

　　1．本工程不支付预付款，根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%。剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付。

　　2．每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的增值税发票。

　　3．土方工程完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。

　　4．土方工程量计算根据双方签字的《原始地面高程图》作为工程量计算的依据，经签字后不作任何调整。

　　七、安全施工及环境保护：

　　1．乙方应遵守工程施工安全生产的相关规定，加强对参与施工人员的安全教育，指派专人负责安全事项，检查施工机械运行情况，禁止带病作业，严防机械事故及人身伤害。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方承担全部经济损失，若造成人员伤亡，乙方除承担经济赔偿外，必须承担由此造成的法律责任。

　　2．渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定，不得超载、超速行驶，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故，由乙方承担全部经济损失和法律责任。事故性质严重的，甲方有权解除合同。

　　3．乙方应注意保护环境卫生，甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。

　　4．渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、随意倾倒渣土事件，造成相关部门的罚款全部由乙方承担。

　　八、双方的权利与义务：

　　1. 甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜；

　　2．甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项；

　　3．开工前，乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，在土方外运、倾倒等作业中，如出现安全事故，一概由乙方负责；

　　4．乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局；

　　5．工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费。

　　6. 乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人员安排，或造成甲方停工整顿等事宜，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。

　　7．乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担。

　　九、争议解决：如双方发生争议，由双方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

　　关于土方挖、运、清理分包清单报价

　　公司

　　工程

　　经我司研究决定，项目土方采用包干制综合单价：元/m3，并自愿交纳履约保证金万元。

　　具体相关事宜，按合同条款执行。

　　渣土运输有限公司

项目施工合同6

　　甲方：公司名称（发包方）

　　乙方：项目部，负责人：负责人身份证：（承包方）

　　根据甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》所规定之内容，甲乙双方就乙方的内部承包考核事宜，经充分协商后自愿达成合同内容如下：

　　一、工程概况：

　　建设单位工程名称建筑面积工期质量等级要求合同价款（大写）安全风险统筹金三材供应情况

　　二、承包范围及方式：

　　承包范围：承包方式：项目部负责人自负盈亏、内部承包考核制。

　　三、结算方式：

　　1、乙方应上缴甲方的管理费（包括代收代交）按本工程总造价的 %计算。若工程无重大质量安全事故，做到文明施工按期交房，则按 %上交甲方管理费。其他按细则执行。

　　2、市劳保统筹基金按工程决算中实收实缴计算。

　　3、水电配合费：临设（办公、宿舍）水电由公司水电安装部负责安装，土建不再收取配合费，安装生活用水电自理。

　　4、工程结款：建设单位进度款到账后，扣去乙方应承担的`各项费用及风险金，根据乙方提供的合法票据，经甲方财务部核实后拨给乙方使用。

　　四、违约责任及争议解决：

　　1、任一方违约的应按合同价款的 %对非违约方承担违约责任；造成非违约方损失的还应对其实际损失进行赔偿。

　　2、因履行本合同书而发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，双方一致同意由甲方公司所在地法院管辖审理。

　　五、本合同书经甲、乙双方签字或盖章即生效，至本工程项目应结算款项全部清结时自行终止。本合同书附件系本合同不可分割之组成，与本合同书具有同等效力。

　　六、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

　　甲方（盖章）乙方（签字）：

　　代表（签字）：身份证：

　　签订日期：签订日期：

项目施工合同7

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设土地开发整理项目施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：项目；

　　工程地点：；

　　建设规模：公顷（亩）；

　　项目性质：；

　　项目立项批准文号：；

　　资金来源：财政项目预算资金批复文。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：土地平整工程、水利设施工程、田间道路工程、村庄整治工程和供配电设施以及其他工程

　　三、合同工期

　　开工日期：20年月日（具体时间以监理工程师下达的开工报告为准）竣工日期：20年月日

　　合同工期总日历天数天。

　　四、工程数量和质量标准以及项目功能：

　　工程质量合格，并达到中华人民共和国国土资源行业标准《土地开发整理标准》、《广西壮族自治区土地开发整理工程建设标准》和《广西壮族自治区土地开发整理项目工程质量评定规程》。工程数量要按批准的规划设计建设标准、建设内容、规模总量完成。项目竣工后各单项工程能发挥作用，得到项目区大多数受益群众的好评。

　　五、合同价款

　　金额（大写）：万元（人民币），￥元

　　六、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

　　（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）补遗书；

　　（4）投标函及投标函附录；

　　（5）项目专用合同条款；

　　（6）专用合同条款；

　　（7）通用合同条款；

　　（8）技术规范；

　　（9）图纸；

　　（10）已标价工程量清单；

　　（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的.施工组织设计；

　　（12）其他合同文件。

　　七、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

　　九、承包人向发包人交付履约保证金，承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十一、合同生效

　　合同订立时间：年月日

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定经双方法定代表人签字或其授权代理人签字盖章并加盖单位公章后生效。

　　发包人：（公章）承包人：（公章）

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

项目施工合同8

　　用工单位：（简称甲方）

　　提供劳务班组：（简称乙方）

　　甲方在施工工程中，为了保证安全生产和文明施工紧密配合，达到“安全第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：

　　一、班组长（身份证号码：；家庭住址：；联系电话：）。施工人员合计总数计人。

　　二、乙方除执行合同条款外，同时必须遵守甲方的一切安全防火、防盗及治安管理规章制度。

　　三、规定：

　　1、各班组应按规定配备一名兼职安全员，负责本班组安全生产工作，并且每旬应向项目部专职安全员汇报一次情况，每月向项目经理汇报一次安全生产工作。

　　2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级安全教育；各班组每周要召开一次班组安全生产例会。

　　四、安全生产指标：

　　1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2‰。

　　2、无发生火灾与机械伤害事故；

　　3、无发生交通安全事故；

　　4、安全活动考核指标：事故隐患整改率达100%；

　　五、安全生产纪律：

　　第一条：凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”（即安全帽、安全带、安全网）。

　　①、进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款50元，发现一次罚一次。

　　②、高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。

　　③、二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要给予经济处罚100元。

　　第二条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。

　　第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。

　　第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。

　　第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。

　　第六条：配电箱必须加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者处罚50元。

　　第七条：现场的`防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款200元。

　　第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有第二次违章者，必定重罚。

　　第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉（如电炉、煤油炉、火炉），如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。

　　以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。

　　甲方代表：乙方：

　　签定时间：年月日

项目施工合同9

　　发包方（甲方）：__________________公司

　　承包方（乙方）：__________________公司

　　第一条合同依据

　　本合同的法律依据是中华人民共和国（合同法）和（建设安装工程合同及施工条例）；工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的（清镇寒坡岭____________新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地）施工图为依据进行计算及核定。

　　第二条工程名称、地点和范围及内容

　　一、工程名称：__________________工程

　　二、工程地点：_______________________

　　三、工程范围及内容：

　　1、_________防雷接地安装

　　2、_________全所照明安装

　　第三条承包方式

　　本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮__%的方式承包给乙方施工。（结算定额采用____年___地区价目本；装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（____）04号文件颁发的（关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格（____年价）的通知）；费用构成执行（电力工业基本建设预算管理制度及规定）（____年版）；根据贵州省电力公司电技经（____）43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。

　　第四条工程价款支付及结算方式

　　1、该工程以________________有限责任公司编制的（____________全所接地及照明工程预算书（其中工程款_____元））为依据签订施工合同。

　　2、预付款方式：按工程预算书的.工程款129760万元的%即万元（万元整）付给乙方。

　　3、结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。

　　第五条工程质量标准、验收和保修条件

　　本工程参照国家（110kv及以下电气安装规范）进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。

　　第六条双方协作事项

　　甲方负责：

　　1、甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。

　　2、甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收、

　　乙方负责：

　　1、乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

　　2、乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

　　3、竣工资料报有关部门审核。

　　第七条违约责任

　　按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

　　第八条发生经济纠纷处理方式

　　如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

　　第九条施工工期

　　本工程年月日前完工。

　　第十条工程承包方式

　　本工程合同价款是该工程的：人工费、机械费、辅材费、主材费。

　　第十一条安全责任

　　施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

　　第十二条工程造价

　　本工程的工程款：暂定__________________元整（小写_________），本工程包工包料按实结算。

　　第十三条合同份数

　　本合同正本2份，双方各执正1份。

　　第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。

　　甲方：（公章）____________乙方：____________

　　负责人：（签章）__________负责人：（签章）________

　　日期：____年____月____日日期：____年____月____日

项目施工合同10

　　甲方:

　　乙方:

　　为了加强施工管理，保证工程质量和工期，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，双方就济康医院外网工程施工事项协商一致并达成协议如下

　　一、工程概况

　　1、工程名称:济康医院外网工程

　　2、工程地点:学苑路济康医院院内

　　承包范围及西形式

　　承包范围:道路硬化、给排水、消防、土建、电气工程等施工图纸范围内的全部内容。

　　承包形式:甲方工程部组织对整个施工过程进行监督控制，乙方在甲方工程部的领导下以部分包工包料的形式完成图纸规定范围内的全部工程及竣工验收工作，材料差价以预算书为依据，三材在正负5%内不作调整，超出正负5%据实调整，经甲方现场负责人认证签字方可生效，如有变更据实调整。

　　二、合同工期

　　开工日期:20xx年7月15日开工，竣工日期:根据实际情况甲乙双方协商决定

　　三、工程质量等级:合格

　　四、工程造价

　　本工程造价为4319951、59元，只包括20xx年1月4日预算书内容，施工中如有变更，以实际发生工程量为准据实增减。

　　付款方式:

　　完成总工程量50%时，付完成工程量造价的80%，工程完工后付完成量造价80%，工程竣工验收合格七日内付至工程总造价的97%，剩余部分作为质量保修金，工程满一年无质量问题付清全部余款。

　　五、甲方责任

　　1、提供设计图纸

　　2、负责办理工程前期的有关手续，是工程场地达到三通一平，保证工程顺利进行。

　　3、开工前甲方将派驻现场代表及其他人员姓名、职务、职权以书面的形式通知乙方。

　　4、甲方定期对工程进度、质量进行监督检查，同时对工程量、工程质量、工程款拨付最终签证的复核。

　　5、甲方乙方所安排的人员有审核权和准用权，对乙方出现的打架斗殴等不文明行为发生一次罚款500-1000元。

　　6、因甲方手续不全原因造成的市场违规罚款、停工等经济损失全部由甲方负担，乙方不予承担。

　　六、乙方责任

　　1、乙方对施工的`工程质量、安全生产、工期负全面责任，服从甲方管理。

　　2、乙方必须按照图纸进行施工，严格执行国家的施工规范和施工工艺标准进行施工，确保工程一次交验合格标准。

　　3、施工期间发生的一切人身、机械伤亡事故，由乙方承担全部经济赔偿责任和法律责任。

　　4、施工用水、用电按实际用量及当地政府定价承担施工用水、用电费用。

　　5、隐蔽工程必须经甲方验收合格后，方可进行下道工序施工。

　　七、设计变更要求内容

　　1、甲方对设计图纸要求进行变更时，需出具书面的变更通知书及完整的图纸资料

　　2、乙方在施工中如发现图纸需要变更时，必须经甲方代表同意，乙方不得直接要求设计单位出具设计变更，未经甲方代表认可，乙方所做的变更不予认可。

　　3、因乙方原因造成工程未按约定期限完工，每迟延一天扣罚工程总造价的千分之二，由于甲方原因要求变更工程设计使工程量增加，经协商后工期相应顺延。

　　八、工程保修

　　1、乙方按法律、行政法规或国家有关规定，对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　2、质量保修工作:承包人应与工程验收前，与发包人签订工程质量保修书。

　　3、保修期限规定:质量保修期限从工程竣工验收之日起满一年。

　　九、争议的解决方式

　　产生争议时，及时协商，协商打不成共识时，有法院来进行裁决。

　　十、本协议一式二份，双方各持一份，双方签字盖章之日生效。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(签字)：

　　xx年xx月xx日

项目施工合同11

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　为保证施工安全，加快施工进度，乙方愿与甲方履行以下合同条款：

　　1、甲方要为乙方提供尽可能安全的施工环境，因为存在安全隐患，确实不能作业的场面，乙方有权拒绝参与施工。

　　2、由于甲方保管不妥，造成乙方机械配件被盗或其他被损坏的损失，甲方负全责。

　　3、乙方在施工过程中由于操作失误等因素造成自己或他人伤亡事故的，乙方负全责。

　　4、乙方在施工过程中由于疏忽大意等人为因素造成国家或地方通信、电力、水利等设施损坏的损失，乙方负全责。

　　5、乙方在机械停放及机械检修过程中，无其他人为影响造成自己或他人伤亡事故的'，乙方负全责。

　　6、由于不可抗拒的自然灾害（冰雹、地震等）造成乙方损失的，甲、乙双方协商解决。

　　7、乙方要服从甲方内部各项安全制度。

　　以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方负责人：___________ 乙方负责人：_____________

　　日期：_________________ 日期：___________________

项目施工合同12

　　发包人（全称）__________________（以下简称甲方）

　　承包方（全称）__________________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

　　双方就修缮工程施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：中心办公楼地板、天花板修缮工程

　　2、工程地点：_________________________________

　　3、资金来源：乙方自筹资金

　　二、工程承包范围

　　1、承包方式：包工包料、一次性承包。

　　2、工程范围：

　　三、质量标准

　　本工程施工符合国家有关标准，工程质量标准达到良好。地板砖：121、88m2

　　四、工程造价

　　工程造价为：_________元。

　　五、合同工期

　　开工日期：20______年___月___日

　　竣工日期：20______年___月___日

　　六、工程款支付

　　双方约定的工程款支付方式和时间：乙方完成合同约定之全部过程内容并经验收合格，且提供符合规范要求发票后的三日内甲方支付全部工程款，即__________元。

　　七、违约责任

　　1、工程延误：如乙方未能在约定日期内完成工程任务，按预期之日算每日赔偿合同总价3%；非乙方原因造成工期延误的，甲方应按乙方实际支付人工工资，予以补偿。

　　2、因乙方施工原因造成质量不合符要求，除无条件进行维修更换外，应当违约承担责任，造成工期延误的，承担工期延误的违约责任，给甲方造成损失的`，应当赔偿损失。

　　3、在施工过程中，乙方应遵守《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》、《建设工程质量管理条例》等国家法规，如发生安全事故，乙方承担包括民事、行政、刑事等全部责任。

　　八、工程验收

　　1、本工程施工全部竣工后，由甲方代表及监理人员、有关设计人员进行验收。

　　2、不符合涉及有关规范时，不许限期整改。

　　九、责任范围

　　1、乙方对施工质量负责，凡因施工质量问题引起的质量问题由乙方负责。（乙方保修期为三年）

　　2、乙方负责施工期间本单位的安全工作，在施工中发生的各种安全事故，其责任和一切费用由乙方负责。

　　十、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当时人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。

　　十一、合同效力

　　本合同一式肆份，双方各执贰份。本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：乙方：

　　委托代表人：委托代表人：

　　____年___月___日____年___月___日

项目施工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》以及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。

　　第一条：工程项目

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包方式：包工包料、包质量，包工期，包安全生产。

　　四、工程范围及单价：

　　（一）科技活动室（按图纸施工）

　　（1）填方2142㎡，合同单价25元/㎡，合价53550元

　　（2）科技活动室主体砖混结构一层总计90㎡，合同单价 860元/㎡，合价 77400 元（含基础包干施工，阳台部分单价430元/㎡）。

　　（3）深3m，直径0.8m,基桩8颗，合同单价600元/颗，合价4800元。

　　（4）公厕（18平方米，男3女2，砖木带10立方化粪池），合价7500元。

　　五、项目工程实施期限：年月日开始动工，至年月日前所有项目全部竣工

　　六、相关要求说明：1、乙方在施工过程中，涉及的水、电及材料搬运费，全部由乙方负责；2、路基调平及砂石铺好后，通知甲方相关人员进行验收；3、浇砼路面时，必须通知甲方相关人员到场监督浇砼路面；4、乙方在施工工程中，必须严格遵守安全生产操作过程，如施工过程中发生安全生产事故，由乙方承担全部责任，甲方概不负责；5、乙方在施工中，必须严格按照甲方提供的道路施工图纸或在甲方指定的技术员指导下进行施工，如有工程变更增减的必须有管理人员签字双方认可的记录，凡涉及增减的工程量按报价单价结算，涉及报价及合同未界定的分项内容，由双方认可的单价结算。原定工程量不准确的按实际发生工程量和单价结算。

　　第二条、工程验收、结算及工程款支付

　　一、竣工验收：乙方在工程具备竣工验收条件前 5 天通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　二、工程结算：本工程采用分项单价进行结算，本合同单价涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。分项单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　三、工程款支付：施工合同签定后，先期划拨项目启动资金（占项目投资的20%），剩余工程款根据工程建设进度分三次划拨。工程完工经甲方和上级管理部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 95％；其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付。

　　第三条、双方权利和义务

　　一、甲方的`权利和义务。1、负责协调线型调整涉及用地；2、组织乙方到有关村组开展现场踏勘；3、进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；4、按合同约定支付工程款。

　　二、乙方的权利和义务。1、本合同签订后 5 天内，进场完成施工准备；2、严格按照甲方合同规定的技术标准进行施工；3、负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；4、做好现场设备、材料的管理工作；5、负责所施工工程的验收通过，包括工程实体和验收档案资料等。

　　第四条：违约责任

　　一、因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。

　　二、合同签订后，未经甲、乙双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。

　　三、在施工过程中，乙方必须按工程进度进行施工建设，如乙方不能按合同期限竣工，逾期一天，处违约金为工程总投资额的1‰（除自然天气造成不能正常施工外）。

　　四、施工完毕后，如未能通过相关部门的验收，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到整改至验收合格后支付。

　　第五条：附则

　　本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。甲、乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。本合同一式贰份，甲、乙双方各壹份。

　　甲方法人：（公章）乙方法人：（公章）

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　签订地点：

　　签订时间：

项目施工合同14

　　工程名称：

　　一、抹灰

　　1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

　　2.凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

　　3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。

　　4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。

　　5.悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备，均需经过技术鉴定或验证方可使用。

　　6.多种施工机械和电源电器必须由持证人员操作，无证人员不得开机和接电，防止伤人。

　　7.在外脚手架下穿行要戴好安全帽，在高空危险处操作要系好安全带。

　　8.对脚手板不牢固之处和跷头板等应及时处理，要铺有足够的宽度，以保证手推车运灰浆时的安全。

　　9.脚手架上的.材料、工具应分散堆放，不得超载。脚手板上不允许许多人集中在一起操作, 一块脚手板上不得超过两人集中操作。禁止与其他工种垂直交叉作业。

　　10.砂浆机应有专人操作维修、保养，电器设备应绝缘良好并接地。

　　二、外墙面砖：

　　1.进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具。

　　2.凡不符合高处作业的人员，一律禁止高处作业。并严禁酒后高处作业。

　　3.严格正确使用劳动保护用品。遵守高处作业规定，工具必须入袋，物件严禁高处抛掷。

　　4.悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施。

　　违章操作后果自负

　　甲方签字：乙方签字：

项目施工合同15

　　委托方(甲方)：

　　受托方(乙方)：

　　甲方委托乙方承担______________________________________设计任务，依据《中华人民共和国合同法》;《建设工程勘察设计合同条例》;国家发展计划委员会、建设部颁《工程勘察设计收费标准》20x修订本;国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;建设工程批准文件，并结合本工程具体情况，经双方洽商达成如下协议。

　　一、项目名称：_________________________________

　　二、项目规模：占地总面积为_________㎡(具体范围详见附图)。

　　三、项目内容：

　　1、景观方案意向图

　　1) 设计说明

　　2) 彩色总平面图

　　3) 总体鸟瞰图

　　4) 局部透视效果图

　　5) 景观意向图片

　　2、深化阶段

　　1)按照甲方意见进行修改后的彩色总平面图

　　2)交通流线分析图

　　3)景观分析图

　　4)铺装布置平面图：反映铺装的分布区域范围

　　5)植物布置平面图：反映乔木、灌木、草的分布区域范围

　　3、施工图阶段

　　1) 施工图总说明

　　2) 总平面

　　3) 索引图

　　4) 尺寸定位图

　　5) 竖向设计图

　　6) 铺装平面图

　　7) 分区平、立、剖面图

　　8) 分区铺装详图

　　9) 绿化总平图

　　10) 苗木规格表

　　11) 各种小品、户外饰品布置图

　　12) 灯具布置图

　　13) 灯具选型及施工大样图

　　14) 施工节点大样图

　　15)基础及结构施工图四、甲方提交资料及交付日期

　　五、乙方图纸交付日期及份数：

　　六、甲方的责任与义务：

　　1、委托设计图设计时，应提供经过批准的文件和满足设计要求的'勘察资料、施工条件以及电子版底图和有关设计技术资料。

　　2、在设计人员进场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。

　　3、甲方应协调好乙方在设计工作过程中的关系,并及时解决存在的问题。

　　4、按照本合同约定支付设计费。

　　七、乙方的责任和义务:

　　1、设计文件必须执行国家有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范、定额等。

　　2、按合同约定的要求向甲方交付方案图纸。

　　3、负责对承担的设计工作进行方案汇报，并负责对甲方提出的意见及建议进行修改。

　　4、在甲方确认方案图后，乙方按甲方要求，进行方案的深化设计。

　　八、设计费支付:

　　1、收费标准：___元/㎡计费。

　　2、设计面积：_______㎡。

　　3、合同价款：暂定价人民币 _________________元整(￥______________元)。设计完成后按实际设计面积结算

　　4、付款方式：

　　(1)、合同签订三个工作日内，甲方预付乙方____万元整(￥____元)作为定金(该笔费用待设计完成后抵做设计费)。20%

　　(2)、乙方提交初步设计意向图三个工作日内，甲方支付乙方_30%设计费即________________(￥_______元)。

　　(3)、乙方提交扩初设计后三个工作日内，甲方再支付乙方_30%设计费即 _____________________(￥________元)。

　　(4)、乙方提交施工图后三个工作日内，甲方一次付清剩余设计费。

　　(5)、设计阶段乙方往返的各种费用均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。

　　(6)、方案图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。

　　九、违约责任及解决办法:

　　1、甲方因设计需要的勘察资料、技术资料出现误差和延期交付，有关协调工作不到位，造成乙方不能按约定期限完成设计工作，图纸交付日期顺延。

　　2、乙方按本合同约定完成了设计工作，甲方应按约定支付设计费。每逾期一日甲方应承担总设计费万分之二的滞纳金。甲方在乙方设计过程中或设计工作完成后单方终止本合同，应承担本合同约定的全部设计费。

　　3、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　4、本合同在实施中甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，由西安仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【项目施工合同】相关文章：

项目施工合同03-24