现在位置：范文先生网>范文大全>合同范本>施工合同书

施工合同书

时间：2023-04-05 17:53:50 合同范本我要投稿

施工合同书(15篇)

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家收集的施工合同书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工合同书(15篇)

施工合同书1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据施工需要，甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：叶县恒基国际1#楼住宅小区

　　二、工程地点：叶县叶舞路西段北侧、叶县百货公司仓库院内

　　三、承包范围：

　　施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中（含施工前）的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。

　　四、工程内容：

　　模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。

　　五、工程承包方式：

　　1、本工程采用包工不包料的形式承包施工（即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约）。手提电动工具及手工工具乙方负责。

　　2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。

　　六、质量要求：

　　严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。

　　1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的'支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。

　　七、施工工期：

　　乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。

　　八、付款方式：

　　九、工程管理双方责任：

　　、甲方责任

　　、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题；

　　2、提供外脚手架及安全防护网；

　　3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题，尽量避免因配合不到位造成返工、返修，乙方必须服从甲方的处理意见；

　　4、及时将支模用的材料供应至现场；

　　5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监督，负责模板分项工程质量评定及验收；

　　6、根据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者；

　　7、组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据；

　　8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿；

　　9、按合同约定进度支付工程款。

　　B、乙方责任

　　1、施工前，必须熟悉图纸，对工人进行安全技术交底，所有工人必须是熟练工人，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例，服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方人员；

　　2、熟悉图纸，按图纸要求提前配好模板，尽量减少余料；

　　3、在施工过程中发现图纸设计问题，及时向甲方工长汇报，不得擅自更改设计；

　　4、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责；

　　5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划，报甲方工长审批；

　　6、乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规，造成的安全事故责任由乙方承担；

　　6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等，务必清理干净；

　　7、提前安排好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要经常检查，如发现有变形、松动等现象要及时修补加固；

　　8、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应承担由此引起的工机料损失。

　　9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难；

　　10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处

　　100元罚款，情节严重者扭送公安机关处理。

　　11、合理使用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。

　　12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。

　　13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责全部责任。

　　14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为，发生一切后果由乙方承担。

　　16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带，甲方责令未改者，处以50元罚款。

　　17、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。

　　十、工程变更：

　　增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。

　　十一、保修责任：

　　保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。

　　本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。

　　甲方：乙方（施工责任方）：

　　签约地点：

　　签约日期：年月日

施工合同书2

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。

　　三、工程内容：等内容。

　　四、承包形式：包工包料双包工程。

　　五、甲方职责：

　　(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;

　　(2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;

　　(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

　　六、乙方职责：

　　(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的'现场监督检查;

　　(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工

　　(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务

　　4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;

　　(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

　　七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

　　八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。

　　九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

　　十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

施工合同书3

　　依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人综合楼的装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：________________________

　　1.2工程承包方式：承包人包工、包料。

　　1.3工程期限____天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　1.4合同价款：本合同工程暂定造价为（大写）_________________________ 。

　　第二条工程结算方式工程结算造价编制以《________年_____省建筑装饰工程预算定额》及________年____月《_____省工程造价信息》为依据，不能直接套用定额及信息价的，应提前通知甲方，由甲方确认品牌及价格后再行施工。特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议。工程量按实结算。

　　第三条施工图纸发包人委托承包人设计施工图纸，图纸贰份，发包人、承包人各壹份（详见附表：家庭居室装饰装修工程设计图纸）。

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前7天，为承包人入场施工创造条件。

　　4.2提供施工期间的水源、电源。

　　4.3派置______为甲方代表协调现场施工监理。

　　4.4参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

　　5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　5.3乙方在施工中发生的安全事故，一切责任均由乙方负责承担。

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场，施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场。

　　5.5乙方应对该单位工程的产品负责，应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止。

　　5.6乙方派项目经理_______负责现场施工工作。

　　第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　第七条材料的提供由承包人提供的材料、设备、器材，承包人应在运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。经发包人验收合格后方可用于本工程。

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　（1）工程量变化和设计变更。

　　（2）不可抗力。

　　（3）发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的'，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准：《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准。施工过程中双方对工程质量发生争议，由相关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收；承包人应提前两天通知发包人进行验收，验收合格后应填写工程验收单。

　　10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人接到验收通知后七天内组织验收，经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续。

　　10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为________年。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条工程款支付方式

　　1.1双方约定按以下方式支付工程款：

　　（1）开工前按暂定价的20%预付施工备料款_____元。

　　（2）工程进度至50%时再付_____元。

　　（3）工程进度至80%时再付_____元。

　　（4）工程竣工验收后10天内付______元。

　　（5）工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金，余款7天内一次性付清。

　　1.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　1.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　第十二条违约责任

　　2.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　2.3因一方原因，造成合同无法继续发行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　2.4发包人未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金______元。

　　2.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　2.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。

　　第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。

　　第十五条附则

　　5.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　5.2本合同签订后工程不得转包。

　　5.3本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　5.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包人（签字）__________________

　　承包人（盖章）

　　法定代表人_____________________

　　法定代表人____________________

　　委托代理人____________________

　　________年____月____日

施工合同书4

　　发包方(以下简称甲方)：

　　承包方(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规的规定，结合本工程的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　一工程概况

　　1.工程地点

　　2.工程施工内容(见附表：工程预算表)

　　3.工程承包方式，双方商定采取乙方包工、包预算表施工项目中全部材料的承包方式。

　　4.工程期限为天

　　开工日期年月日

　　竣工日期年月日

　　二合同价款

　　本合同工程造价为(人民币)金额大写为。以上款项不含代购及不确定项目，代购及不确定项目最终结算以规定标准为依据，以实际发生量结算。以上金额均为税前报价。(详见附表：工程预算表。)

　　三施工图纸

　　施工图纸由甲方设计施工图纸及效果图。

　　四甲方工作

　　1.开工前二天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　2.提供并保证施工期间的用水、用电;

　　3.负责协调施工项目与城管、消防及项目所在地物业之间的关系并办好相应的手续;

　　4.如需拆改原建筑的结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　5.施工期间甲方仍需部分使用该区域的，负责做好现场的保卫及消防等工作。

　　6.参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场验收、工程阶段验收、工程竣工验收。

　　五乙方工作

　　1.施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　2.严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　3.保证施工现场的整洁，工程验收前负责清扫施工现场。

　　4.严格保证施工质量，所用材料保质保量。

　　六工程变更

　　工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

　　七材料供应

　　按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

　　八工期延误

　　1.对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;

　　(1)工程量变化或设计变更;

　　(2)不可抗拒力;

　　(3)甲方同意工期顺延的'其它情况。

　　2.因甲方未按合同的约定完成应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

　　3.甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　4.因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担。

　　九质量标准

　　双方约定本工程施工质量按《装饰工程质量规范》(QBP6016—97)标准执行。由甲方提供的材料、设备质量不合格而造成的工程质量问题，乙方不负任何责任。

　　十工程验收和保修

　　1.双方约定在施工过程中对工程所用材料进场进行验，并在单项工程完工进行单项验收。

　　2.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内提供书面工程验收单。出具工程验收单后，三日内结清工程尾款。在工程款结清后，办理移交手续(见附表：工程结算单);

　　3.本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。如甲方未按规定结清尾款，则视为自动放弃保修。

　　十一工程款支付方式

　　2.工程过半是指：框架工程完成，除定制项目外均以完成。

　　十二违约责任

　　1.合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失;

　　2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;

　　3.因一方原因，造成合同无法继续发生履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

　　4.甲方未能按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天应向对方支付违约金为5天以上，乙方有权撤离工地，由此造成工程延期，由甲方负责。

　　5.由于乙方原因，致使工程延误，每延误一天向对方支付工程总额的千分之一作为违约金。

　　十三合同争议的解决方式

　　双方发生争议协商解决不成时，按下列第1种方式解决;

　　1.向保定市工商局合同仲裁委员会申请仲裁;

　　2.向保定市人民法院起诉。

　　十四注意事项

　　施工期间，甲方将场地钥匙交给乙方施工队负责人负责保管。

　　十五附则

　　1.本合同经甲、乙双方签字后生效。

　　2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　3.合同履行完后自动终止。

　　4.工程变更所立协议与本合同同样有效。

　　5.本工程所发生款项以附表《工程预算表》为准，最终结算以实际所发生工程量结算。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人(签字)：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

施工合同书5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总长暂定为200米。

　　4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。

　　5、合同造价：暂定为人民币元整。

　　6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。

　　7、合同履约保证金

　　本工程不设置履约保证金。

　　8、结算办法

　　8.1 按以下原则结算：

　　8.1.1 按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。

　　8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。

　　8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按40元/车（5吨车）计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。

　　8.3 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。

　　9、工程质量

　　9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范（GBJ97-87）》和《市政道路工程质量检验评定标准（CJJ1-90）》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：

　　9.1.1 混凝土层

　　混凝土采用设计规定的商品混凝土。

　　厚度误差：±10%厚度。

　　平整度误差：小于10mm。

　　宽度：不小于设计规定。

　　9.1.2 塘渣基层

　　塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。

　　路基应有良好的排水系统；

　　路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求；

　　必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。

　　不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。

　　道路中线标高允许误差±20mm。

　　平整度允许偏差：20mm。

　　宽度允许偏差：100mm。

　　9.2 材料要求

　　9.2.1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。

　　9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。

　　9.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。

　　9.4 由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。

　　9.5 乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。

　　9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。

　　10、安全生产和文明施工：

　　10.1 乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。

　　10.2 施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。

　　10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。

　　10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。

　　11、资料管理和竣工结算的有关规定：

　　11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。

　　11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。

　　11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。

　　11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的`结算书（包括工程量计算书）和结算资料一式三份。

　　12、付款办法：

　　12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。

　　12.2质量保修金按以下规定支付：

　　a）竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；

　　b）质量保修金不计利息。

　　12.3水电费用乙方自理。

　　13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

　　（一）提交仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院起诉。

　　14、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。

　　15、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。

　　16、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。

　　17、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。

　　发包方：承包方：

　　代表：代表：

　　合同签订地：

　　年月日

施工合同书6

　　甲方单位： (以下简称甲方)__________________

　　乙方单位： (以下简称乙方)__________________

　　为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。

　　一、工程名称、工程地点：

　　1、工程名称：___________________

　　2、工程地点：___________________

　　二、施工日期：__________________

　　本工程开工日期为 _____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。

　　三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。工程施工合同书四、甲方责任条款：

　　1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。

　　2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。

　　3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的`安全防范措施。

　　4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。

　　5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。

　　五、乙方责任条款：

　　1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》 (DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。

　　2、按双方协商的施工进度，安排机械设备和人力，保证施工工期。

　　3、遵守安全技术操作规程和职业道德、文明施工、优质服务。

　　4、因乙方原因造成的损失(尤其是施工过程中的人身伤害)，则由乙方承担，除不可抗因素外。

　　六、付款方式：甲方将按以下程序向乙方付款(提供材料发票)。

　　1、合同签订，机械、材料进场预付合同款30%，计：_______

　　2、工程竣工，书面验收合格后一次性付清全部工程款;

　　3、如逾期支付，甲方须向乙方支付每日1违约金。但甲方为付款履行内部审批流程所占用的时间除外。

　　七、合同有效期：

　　本合同自双方签字盖章后生效，工程结束结清余款后自行失效。

　　八、本合同纠纷解决方式：

　　甲、乙双方友好协商解决，双方不能达成一致，由合同签订地方人民法院管辖。

　　九、本合同签订地点：____________________ 。

　　签订日期：_____年____月____日。

　　此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方单位(盖章)：___________ 乙方单位：(盖章)：________________

　　委托代理人：_______________ 委托代理人：______________________

　　电话：____________________ 电话：___________________________

　　简单施工协议书二

　　甲方：xxxxxxxxxx

　　乙方：

　　甲、乙双方经协商，就甲方xxxxxxxxxx施工事宜，达成如下一致：

　　一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含xxxxxxxx.

　　二、工程概况：

　　1、工程名称：xxxxxxx

　　2、工程地点：xxxxxxx

　　3、工程施工范围：xxxx--和xxxxxx。

　　三、工程价格：xx 元/平方米，xx部分 xxxx 元/平方米xxxx- 面积按实际测量为主等等，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工xx月xx日。

　　五、工程款的支付时间、方式：

　　工程完成前付清工程款的xx-%，尾款xx--年---月xx日内结清。

　　六、乙方按照国家现行施工及验收规范进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。

　　七、甲方负责办理xxxx--或提供些xxxx-。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承担。

　　八、工程施工期间，甲方所有xxxxxx提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并xx---。

　　九、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。

　　十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

　　十一、本合同一式两份，双方各执一份。

　　签订日期：_____年____月____日。

　　此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

　　甲方单位(盖章)：___________ 乙方单位：(盖章)：________________

　　委托代理人：_______________ 委托代理人：______________________

　　电话：____________________ 电话：___________________________

施工合同书7

　　甲方：(发包方)

　　乙方：(承包方)

　　根据双方签署的《建筑工程总承包合同》的约定，本着遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程保证金的.支付达成补充合同供双方遵守执行：

　　一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。

　　二.工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。

　　本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的《建筑工程总承包合同》为准，双方遵守执行。

　　本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表：

　　委托代表：

　　联系方式：

　　签署时间：

施工合同书8

　　发包方：______承包方：______

　　根据《中华人民共和国经济合同法的有关规定》和《中华人民共和国建筑法》的有关法律条款，经双方经协商同意签定本合同。

　　1、工程概况

　　1.1工程名称：______

　　1.2工程地点：______

　　2、承包范围

　　2.1承包地址：______

　　2.2承包单方价格卷材______元/每平方米;

　　3、工程量确定：

　　竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。

　　4、双方责任

　　4.1发包方责任：______

　　4.1.1负责提供施工现场和作业面。

　　4.1.2负责提供必要的技术文件，如施工有变更时提前三天通知乙方。

　　4.2承包方责任：______

　　4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。

　　4.2.2负责作业面的灭火器材。

　　4.2.3所承担项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。

　　4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。

　　4.2.5负责成品保护和文明施工。

　　4.2.6承包方负责提供材料相关文件，材料试验和施工资质证书。

　　5、工程保养

　　自工程验收(一个雨季)之日起，保修期为五年，保修期内的'一切费用由承包方承担。

　　6、安全生产：

　　承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故，一切责任全部由承包方负责。

　　7、付款

　　7.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的______%，余下______%作为质保金，包修期满一次。

　　7.2付款以支票形式支付。

　　8、纠纷

　　双方发生纠纷协商解决，解决无效后到平谷区人民法院裁决。

　　9、其它事宜：

　　本合同一式三份，发包方二份，承包方一份。

　　发包方(盖章)：______承包方(盖章)：______法定代表：______法定代表：______

　　______年______月______日

施工合同书9

　　甲方：

　　乙方：

　　为保护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同，双方愿意共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、施工地点：

　　3、施工范围：真石漆

　　二、施工质量和标准

　　施工时，乙方严格按着甲方要求，进行施工，保证工程表面平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。

　　三、施工日期：开工日期：竣工日期：

　　四、甲方职责

　　1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。

　　2、负责与现场单位协调乙方顺利施工创造条件。

　　3、负责提供施工原材料。

　　4、负责施工现场的安全及质量检查。

　　5、组织施工单位，质监部门对工程的验收。

　　6、负责及时支付工程款。

　　乙方责任：

　　1、严格按照甲方确定的施工图集说明进行施工。

　　2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。

　　3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。

　　4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。

　　5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。

　　6、负责保管由乙方提供的材料及工具，如丢失或损坏由乙方按价赔偿。

　　7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。

　　8、乙方必须服从甲方监理和质监部门的管理，检查，监督。

　　五、承包方式及付款方式

　　1、承包方式清工真石漆元/平方米。工程量约平方米，验收后以实际工程量结算。

　　2、付款方式

　　工程达到刮完腻子及刷完底漆，验收合格后付工程款的.%;工程完成后并达到验收标准支付工程款的%。综合验收后付到工程款的%，余款作为质保金，待保修期满后一次性付清(保持期为)。

　　3、如不及时拨款，乙方有权停工待款，因此造成的所有损失由甲方负责。

　　六、违约责任

　　甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。

　　七、附则

　　1、本合同自双方签字后生效。

　　2、本合同未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决。

　　3、本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效率。

施工合同书10

　　发包方（以下简称甲方）：_________ 委托代理人（姓名）：_________ 单位：_________ 住所地址：_________ 联系电话：_________ 手机号：_________ 承包方（以下简称乙方）：_________ 单位名称：_________ 资质等级：_________ 营业执照号：_________ 注册地址：_________ 法定代理人：_________ 联系电话：_________ 委托代表人：_________ 联系电话：_________ 本工程设计人：_________ 联系电话：_________ 施工队负责人：_________ 联系电话：_________

　　2、施工期间，甲方将外屋门钥匙_________把，交给乙方施工队负责人_________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_________把，由乙方当场负责安装交付使用。

　　3、施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_________点_________分至_________点_________分；下午_________点_________分至_________点_________分。第十五条其它约定条款_________. 第十六条附则

　　1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后，经房地产管理部门鉴证之日起生效。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

　　4、合同履行完后自动终止。甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________ ________年____月____日________年____月____日附件附表

　　一：装饰装修工程施工项目确认表附表

　　二：住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表附表

　　三：住宅室内装饰装修工程报价表附表

　　四：甲方提供装饰装修材料明细表附表

　　五：乙方提供装饰装修材料明细表附表

　　六：住宅室内装饰装修工程设计图纸附表

　　七：装饰装修工程变更单附表

　　八：工程验收单附表

　　九：工程结算单附表

　　十：工程保修单附件十

　　一：____市住宅装饰装修验收标准

　　1、此合同文本适用本市行政区域内的`住宅室内装饰装修工程；

　　2、工程承包方（乙方），应具备工商行政管理部门核发的营业执照，并具有承揽住宅室内装饰装修工程的相应资格；

　　3、甲、乙双方当事人直接签订此合同的，应一式两份，双方当事人各执一份；凡在本市住宅装饰装修市场内签订此合同的，应一式三份（甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份

　　甲方（签名）：时间：

　　乙方（签名）：时间：

施工合同书11

　　建设单位（甲方）：XXX

　　施工单位（乙方）：XXX

　　根据X市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：XXXXX。

　　二、施工地点及范围：本工程位于XXX，绿地总面积为X平方米。

　　三、工程内容

　　1．乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；

　　2．绿地深翻X厘米，加工X厘米（包括土地平整、造地形等）；

　　3．工程竣工后，乙方必须养护X年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；

　　4．施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；

　　5．种植质量应根据X市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

　　四、工程造价：工程总造价为人民币X元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1．第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50％；

　　2．第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的`25％；

　　3．第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20％；

　　4．余款待X年养护期满、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自X年X月X日至X年X月X日竣工。

　　七、甲方委托XXX，乙方指派XXX负责施工现场的管理协调工。

　　八、其他约定XXX。

　　九、本合同一式X份，甲乙双方各执X份，图纸预算各X份。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：XXX

　　X年X月X日

　　签订地点：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人（签字）：XXX

　　X年X月X日

　　签订地点：

施工合同书12

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：鼓岭柱里安置房工程

　　2、承包范围：按甲方提供的1#、2#、3#、4#、5#、6#楼内外墙油漆工程。

　　3、施工标准：符合甲方的意图和要求及施工工艺标准。

　　4、环保要求：乙方在施工过程中所使用的辅助材料，以及施工过程本身，均应符合国家和/或环保要求(包括推荐标准)。施工未能满足上述要求的，乙方应及时整改。若有进一步的环保要求，甲乙双方协商解决。

　　5、安全文明施工：乙方在施工期间应注意噪音、灰尘等控制，乙方须保证安全工作，不出差错。

　　6、承包方式及内容：包工包料。

　　承包内容：

　　(1)包括为完成承包范围的内、外墙立面油漆工程施工所需的人工、辅助材料、工期、质量、安全及文明施工。

　　(2)包括为按承包范围及工程标准完成工程所需的小型施工设备(小型搅拌机及批灰油漆工具)、现场垂直运输、劳保用品(工作服、安全帽、安全带);包括施工工人保险费、临时租房及其水电管理费用。

　　(3)包括为完成承包范围的油漆工程竣工后所需的垃圾清理。

　　(4)包括为完成承包范围的油漆工程施工所需的施工前墙面门窗清理清洗、墙面铁钉铁件清理防锈。

　　7、承包单价：本合同为固定单价合同。

　　(1)承包合同单价分为：

　　①内墙天棚二道腻子按面积单价￥ 15.0 元/平方米计价。

　　②架空层、楼梯间内墙二道腻子打磨上漆二道按展开面积单价￥ 30.0 元/平方米计价。

　　③外墙天沟，屋檐，厨窗线条等零星项目按展开面积单价￥ 50.0 元/平方米计价。(二道外墙腻子打磨上漆二道)

　　④ 2#楼采光井真石漆按展开面积单价￥ 65.0 元/平方米计价。(按图纸与甲方意图施工)

　　(2)合同单价不因工程实施期间劳力、辅助材料、施工设备等价款的调整而作任何调整;。

　　(3)按甲方的意图、施工方案、承包范围和内容，实行合同单价完全包干，结算不作任何调整。

　　8、工期：施工期按甲方施工现场调整的进度工期。

　　第二条甲方工作

　　1、开工前1天，向乙方提供相关的施工图纸、书面技术交底及进行现场定点测量放线、安全技术交底，清除影响施工的障碍物，对排栅架及走桥进行安全检查并采取安全保护措施，向乙方提供施工基本所需如：水、电、气等设备，并说明注意事项。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

　　2、指派专职管理人员为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

　　3、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

　　4、甲方对乙方涂料的施工质量要求

　　(1) 涂料和半成品均应在其有效气内使用。

　　(2) 涂料工程新用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应牢

　　(3) 基层缺楞掉角处用1：3水泥砂浆修补;表面麻面及缝隙应用腻子

　　(4) 基层表面上的灰尘，污垢，原墙上的各种涂料应清除干净，泛碱部

　　(5) 腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。

　　(6) 表面平整，无掉粉、起皮、漏刷现象。

　　(7) 无明显色差，泛碱、返色、刷纹。

　　(8) 无明显砂眼、流坠、起疙。

　　5、甲方对乙方油漆的质量要求

　　(1)施工前选择好油漆材料品种、颜色，做好基层处理，严格按操作程

　　(2)木纹清晰、棕眼刮平，无钉眼外露，表面平整光滑。

　　(3)颜色基本一致，无刷纹。

　　(4)无漏刷、脱皮、斑纹。

　　(5)不得污染其它表面。

　　第三条乙方工作

　　1、按照甲方的意图制订具体的施工进度方案和具体做法。

　　2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。

　　3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及文明施工。严格按照甲方的意图、承包范围和内容进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，工程结算。

　　4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

　　第四条关于工期的约定

　　1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

　　2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

　　3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　4、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素影响，导致停工4小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

　　第五条关于工程质量及验收的约定

　　1、工程以房屋外墙装饰改造总体要求、甲方现场交底的意图和《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-20xx)、《建筑安装工程质量检验评定

　　统一标准》(GB50300-20xx)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。工程质量达到合格。

　　2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，所有返工费用由乙方承担，但工期相应顺延。

　　3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后应及时组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方未能及时组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。

　　第六条关于工程价款及结算的约定

　　1、付款方式：

　　乙方每个月15日将本月进度工程量报至甲方，经甲方审核按乙方每个月完工程量的 80 %支付进度款，待工程验收合格并办理工程竣工结算后支付至工程竣工结算价的95%;余款(工程竣工结算价的5%)待 1 年保修期满 28日内付清。

　　2、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 28日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。

　　第七条有关安全生产和防火的.约定

　　1、乙方制订的具体施工方案和具体做法应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安全工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　3、由于乙方制订的具体施工方案和具体做法违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，以及由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。

　　第八条违约责任

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期自然顺延。

　　2、由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金 500元。违约金从工程款中扣除。乙方逾期 30日竣工的，甲方有权解除合同，乙方应按前述的约定支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。

　　3、未办理中间验收手续，甲方需提前使用应通知乙方，若造成损失甲方应支付相应费用。

　　4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第九条争议或纠纷处理

　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商方式解决。协商不成的或不愿意协商的提交仲裁委员会进行仲裁。

　　第十条其它约定

　　以上未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

　　本合同一式 2份，甲方执 1 份、乙方 1 份，合同履行完成后自动终止。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　联系方式：联系方式：

施工合同书13

　　发包方（以下称甲方）：_____________________

　　承包方（以下称乙方）：_____________________

　　根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：_____________________。

　　二、工程地点：_____________________。

　　三、承包方式：_____________________。

　　第二条工程期限

　　合同工期总日历天数_______天。

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_______元/组（一组24块电池板）。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方_______日内支付相关工程费用.

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如_______月_______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的'，违约方应按工程款的_______%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方代表签字。

　　甲方：_________________乙方：_____________________

　　代表：_________________代表：_____________________

　　_______年_____月_____日_______年_____月_____日

施工合同书14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：_________小学院内

　　2、工程名称：_________小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水

　　3、工程内容：在原有基础上新做一层___________________________施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

　　4、二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：

　　1、选用材质：乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。

　　2、单价为_________元/平方米，共_________平方米（其中：教学楼_________平方米，餐厅楼_________平方米，合计_________平方米），共计_________元。

　　四、工期：_________年_________月_________日—_________日。

　　五、工程质量：

　　1、工程质量标准：合格工程质量标准。

　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的`规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合？弹性体改性沥青防水卷材？（__________），防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。

　　六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米_________元。不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　八、其他事项：

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方（盖章）：_________乙方（签字）：_________

　　_________年_________月_________日