水电站施工合同

水电站施工合同9篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编帮大家整理的水电站施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

水电站施工合同1

　　1工程概况

　　山口水电站工程是新疆某河流干流梯级开发的最末一级，主要承担发电任务，其次是反调节任务。工程规模属大(2)型，工程等别为II等。电站厂房、尾水渠等其它永久建筑物的级别为3级。厂房采用坝后式布置，由主厂房、副厂房和开关站组成。采用3台机布置方案，总装机为3×47mW，单机流量157.30m3/s。

　　2建设工程监理

　　水利工程施工合同具有合同标的不动产，受自然条件、地质水文条件、社会条件和人为条件等多方面影响，施工周期长、结构复杂、体积大、工作量大、用材量大以及合同在履行过程中涉及的主体非常多的特点。作为山口水电站监理部发电厂房分部在施工合同的项目管理中，将三控、两管、一协调的工作贯穿始终，通过对施工合同全方位管理，较好的实现了工程预定目标。本文主要从以下几方面对工程监理过程中取得的经验进行总结。

　　2.1合同责任的监管监理工程师在执行监理工作中，如果发现施工合同的各文件之间出现矛盾时，严格按照国家建设监理的有关规定，对业主和承包商的权利与义务进行合理的解释，并做好双方的协调工作，发挥监理的指导作用。山口水电站发电厂房监理部严格执行以下原则：一是检查承包合同是否符合合同法相关规定，若与合同法条款规定相抵触，建议业主对条款予以更改，使之符合合同法规定；二是监理工程师在执行解释时，要按照合同文件的先后排列顺序，有序安排，防止忙中出错；三是监理工程师对文件之间的歧义的解释，不能随意修改文件中原定的双方应承担的责任和义务；四是对于固定总价承包项目，严格按照总价予以结算，不再吸纳各方提出的任何主客观理由，实属各方应承担的风险范围；五是对于合同规定模糊之处，执行大局利益和业主利益等方面周全考虑，协调好多方面的关系。

　　2.2工程进度的合理控制监理工程师在施工合同的管理过程中，严格按照签订的合同，审批承包商编制的施工计划，同时，严格按计划进行监理，但是，对于承包商提出的组织施工方案，作为监理工程师不应过多干涉。特别是由于业主的某种需要，要求承包商提前完工的，监理工程师应协助业主与承包商签订提前完工协议，其协议内容应包括：

　　①提前的时间和修订后的进度计划；

　　②承包人的赶工措施；

　　③发包人为赶工提供的条件；

　　④赶工费用和奖金，以及专用条款相关具体规定。

　　以便提高承包方工作积极性。

　　对于承包商未能按期完工的，严格按《水利水电土建工程施工合同条件》(示范文本)(GF-20xx-0208)的条款区别对待，特别是如由于发包人不能按专用条款的约定提供开工条件，不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行的，设计变更和工程量增加超过专用合同规定百分比的，不可抗力原因的，非承包人原因造成停水、停电、停工等任何干扰或阻碍，要认真分析，做到公正、公平、合理解决。

　　2.3工程价款支付的监管监理工程师在监理项目时，严格按施工合同的有关规定协助业主按期审批工程款，工程款项支付不搞官僚，找理由拖后支付，厂房监理过程中，未有滞后支付工程款现象，确保了承包方按期得到应得工程款，保证工程施工正常进行。对于业主提留的保留金和保留金的返还以及由于物价上涨、意外事件等，应根据具体情况具体处理，防止造成甲乙双方经济损失。

　　2.4工程的变更管理监理工程师要加强对工程的`变更管理。对于由于增加或减少合同中的工作量；改变使用功能、质量要求标准和产品类型；任何部分施工顺序等原因造成工程变更的，监理工程师要根据工程变更令，从提高工程效率出发，避免造成管理混乱。

　　2.5工程分包的监理根据施工合同的通用条件规定，对于未经业主同意的分包项目，承包商不得将承包工程的任何部分分包；对于业主同意分包的项目，监理工程师要按标准审核分包商的资质，对不符合标准的一律不得批准，特别是当承包商与业主对分包商的选用发生矛盾时，要做好协调工作，保证工程按质、按期、按量完成。对未经监理批准的分包商，监理应执行不准分包商进入现场施工之权利。

　　2.6合同争议与索赔管理

　　2.6.1合同争议业主与承包商在工程建设中发生合同争议时，作为建设监理，严格按照以下程序解决：一是监理工程师主动协调解决；二是对达不成一致意见的请第三方调解解决；三是对调解不成的，则需通过仲裁或诉讼最终解决。本人查阅很多合同时就存在专用条款并无规定，但山口水电站合同中就已作了约定，因此，监理工程师在协助业主签订合同时应提醒其在专用条款中明确约定共同接受的调解人，以便合同发生争议时妥善处理。

　　2.6.2索赔管理根据索赔的依据，严格按照施工合同的约定，公正地判明责任方。施工合同索赔的成立条件是：

　　①与施工合同对照，已造成承包商超出施工成本的额外支出，或由于业主的原因造成的工期延误；

　　②不属于承包商应承担责任；

　　③承包商按施工合同规定的程序，提交了索赔意向的通知和索赔报告。监理工程师在审核索赔条款时，应认真审核以下项目：

　　①对某一事件的影响可能涉及到承包商成本的增加是否合理；

　　②承包商的取费标准是否正确、合理；

　　③分清总价合同与单价合同之间是否有出入，防止出现经济黑洞。

　　3几点建议

　　结合山口水电站厂房监理实践存在问题提出几点建议，以期引起同行关注：

　　①重视金结、机电设备订货与土建进度不协调及滞后现象；

　　②重视金结、机电设备安装与土建协调工作；

　　③重视材料供应；

　　④重视处理索赔及时处理。实践证明，本文论述方面，工程监理中能够引起重视，必将对工程监理工作的顺利开展及工程建设顺利进行起到积极作用。

　　参考文献

　　[1]水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局GF-20xx-0208第二版(20xx年版).

　　[2]山口水电站发电厂房工程招标及合同文件商务条款(合同编号：SKDZ-1401010).

　　[3]中华人民共和国合同法.

水电站施工合同2

　　甲方（发包单位）： __电有限公司

　　乙方（承包单位）：___________________

　　甲方同意将 __水电有限公司电站引水工程建设维修 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称（工程地点）：

　　1、水库清淤（高树岭电站水库清淤、尾水河道清淤及拓宽。），工程价款360000元整。

　　2、旧大坝加固（花香一级水电站旧坝），工程价款700000元整。

　　3、引水渠道清淤及加固（花香一级水电站3.8KM引水明渠清淤及加固；文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。），清淤50元/米，混凝土加固500元/米。

　　4、引水隧洞衬砌加固（花香二级水电站800米隧洞衬砌加固工程），包模板2300元/米。

　　二、承包方式：1、包工包料；2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：

　　年 月 日进场施工， 年 月 日竣工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写) 陆佰贰拾万元整；

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的' 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清；

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方： （公章）

　　法人代表：

　　乙方： （公章）

　　法人代表：

　　年 月 日

水电站施工合同3

　　发包人：

　　承包人：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：xx市xx级水电站技改工程

　　工程地点：xx市xx镇 村

　　工程内容：水电站厂房技术改造土建工程

　　二、工程承包范围

　　厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。

　　三、合同工期

　　开工日期：二Oxx年十二月三日

　　第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。

　　合同工期总日历天数为159天。

　　四、质量标准：合格，争创优良

　　五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。

　　六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。

　　七、本合同《专用条款》

　　1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。

　　2、执行省、市建筑法规的.相关规定。

　　八、发包人工作

　　1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。

　　2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。

　　3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。

　　4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。

　　九、承包人工作

　　1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。

　　2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。

　　3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。

　　十、材料

　　所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。

　　十一、质量和验收

　　1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。

　　十二、安全施工

　　承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。

　　十三、合同价款及支付

　　1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。

　　2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。

　　3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。

　　十四、工程预付款

　　合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。

　　十五、进度工程款支付

　　每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。

　　十六、完工结算

　　完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。

　　十七、质量保修金

　　完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。

　　十八、违约、索赔、争议

　　按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。

　　十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。

　　二十、未尽事宜，双方另行协商。

　　二十一、本合同一式4份，双方各执2份。

　　发包人：承包人：

　　住所：

　　代表：

　　电话：

　　签订日期：

水电站施工合同4

　　发包方：(甲方)________________

　　承包方：(乙方)________________

　　发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限：

　　（1）、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；

　　（2）、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元；

　　（3）、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。

　　承包人支付的履约保证金担保合同履行的'期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。

　　4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。

　　5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资20xx万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。

　　发包方：________承包方：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　签字日期：________年________月________日________年________月________日

水电站施工合同5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　法定代表人：

　　承包方：（以下简称乙方）

　　法定代表人：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程主要内容：

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　（二）乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。

　　七、工期延误

　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。

　　八、工程保修期

　　工程保修期为工程验收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的`正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　十、不可抗拒的自然灾害认定标准

　　不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

　　十一、违约责任

　　1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

　　2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

　　十二、争议

　　承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。

　　十三、合同份数

　　本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。

　　十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方：

　　法人代表：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　法人代表：

　　_____年____月____日发的

水电站施工合同6

　　(甲方)：_____(以下简称甲方)

　　(乙方)：_____(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：上营变电站引水工程。

　　2、工程地点：上营村。

　　3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。

　　4、承包方式：包工包料。

　　二、工程期限

　　工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。

　　三、工程承包价及其它

　　总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。

　　四、合同双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;

　　2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。

　　(二)乙方责任

　　1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。

　　2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。

　　3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。

　　五、工程质量要求

　　1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。

　　2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。

　　3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。

　　六、付款方式

　　工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。

　　乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司

　　开户行：禄丰农行营业室

　　账号：309801040003724

　　七、工期延误

　　若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的`支付。

　　八、工程保修期

　　工程保修期为工程验收后一年。

　　九、安全施工要求

　　施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生。

　　十、不可抗拒的自然灾害认定标准

　　不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。

　　十一、违约责任

　　本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。

　　若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。

　　双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。

　　十二、合同份数

　　本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份。

　　十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

　　甲方：_____乙方：

　　法人代表：_____法人代表：

　　委托代表：_____委托代表：

　　_______年_____月_____日

水电站施工合同7

　　发包人(甲方)：

　　承包人(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围：根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工，包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。

　　四、合同工期：

　　根据工程总体进度分段实施，乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。

　　五、工程内容：

　　1、项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。

　　2、工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容，并依据甲方要求进行，乙方不得私自施工，工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认，并作为结算依据。

　　六、质量标准及要求：

　　1、工程质量标准：达到合格标准。

　　2、工程质量要求：乙方所进的材料由甲方验收同意后，再进行施工，各工序由甲方验收同意后，进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认，质量担保责任按国家相关规定执行。

　　3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。

　　4、乙方所用材料设备要求：工程所需材料设备均由乙方按需采购，并对现场材料负责;采购的材料设备必须是"三证"齐全的合格产品，并有甲方负责人的签字确认。

　　七、工程验收：

　　分段工程竣工_____日内，由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，并绘制竣工档案、竣工图一式_____份提交甲方存档。

　　八、合同价款及工程款支付方式：

　　1、本工程合同价款采用可调价格合同，合同暂控价为_____万元。

　　2、结算依据：

　　(1)材料价差，除甲乙双方签证外的价格，其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。

　　(2)定额：建筑各持套用XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-20xx年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-20xx年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。

　　(3)估价表：《201_____年_____地区单位估价表》。

　　(4)取费：201_____年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》_____类工程(其中管理费及利润按_____限计取)相应费率计取，不计取冬施费和文明施工费。

　　(5)工程量按施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，材料及设备以甲方审定的作为结算价。

　　3、工程款支付方式：

　　本合同以双方核准的月施工进度为支付依据，每月支付金额为已完工程量的_____%，每月依次类推，待阶段性工程竣工验收后进行决算，决算定案后_____日内付到决算总额的_____%，剩余5%作为质量保修金待保修期满后无

　　上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付，乙方必须按甲方要求施工，保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。

　　九、甲、乙双方的权利和义务：

　　甲方的权利和义务：

　　1、甲方委派负责施工过程中的协调工作，确保施工现场具。

　　2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。

　　3、本合同项目完工后，协助乙方尽快组织有关部门进行验收。

　　4、乙方在甲方院内施工，甲方负责给予指导，并提供相关管网图，以免施工时损坏。

　　5、乙方的权利和义务：

　　1、按照合同规定完成全部工作，并接受甲方的监督检查。

　　2、合理组织人力、物力及施工机具，保质保量保工期保安全完成施工任务。

　　3、严格按照甲方确认的'施工内容和要求进行施工，保障工程质量、工程进度。

　　4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生相关条例。

　　5、乙方在甲方工地施工期间，自觉遵守甲方的规章制度，如有违反，甲方将按照有关规定处罚。

　　6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故，由乙方自行承担，与甲方无关。

　　7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修，所造成的损失由乙方负责赔偿。

　　8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图，并负责其他相关验收，工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题，由乙方及时无偿维修。

　　十、违约责任：

　　1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按应付工程款百分之_____向乙方支付违约金。

　　2、乙方未按甲方要求，致使工程质量不合格必须返工，造成的损失由乙方全部承担。

　　3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程预算总价百分之_____向甲方支付违约金。

　　4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工_____个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

　　5、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起_____日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。

　　6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的_____%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

　　十一、本协议未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议，双方应尽量协商，协商不成时，则向本工程所在地法院申请诉讼解决。

　　十二、本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方(签章)：_____乙方(签章)：

　　负责人：_____负责人：

　　年_____月_____日_____年_____月_____日

水电站施工合同8

　　甲方(发包单位)：

　　乙方(承包单位)：

　　甲方同意将_____工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。

　　二、承包方式：

　　1、包工包料;

　　2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的`材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写元整;

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的50%付给作工料费，剩余50%尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方：_____(公章)_____法人代表：

　　乙方：_____(公章)法人代表：

　　______年_____月_____日

水电站施工合同9

　　发包方：_________(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将__公司__工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

　　该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：

　　从20___年__月__日起至20___年__月__日止。

　　三、工程质量标准：

　　所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的`上缴及付款方式：

　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

　　付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。

　　五、乙方的职责:

　　1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。

　　协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的职责：

　　1、全面履行__公司与__建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

　　甲方：____

　　乙方：____

　　20__年__月__日

【水电站施工合同】相关文章：

水电站施工合同03-20

施工的合同02-16

水电站实习报告10-26

水电站的实习报告04-24

水电站实习报告06-30

桥梁施工合同12-13

道路施工合同03-22

混凝土施工合同03-22

围墙施工合同02-27