工程合同
随着人们法律观念的日益增强,合同的地位越来越不容忽视,签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢?以下是小编整理的工程合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
工程合同1
甲方:
乙方:
兹因乙方承建甲方的冷库安装工程,为使工程顺利进行,遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规,结合本工程的具体情况,经双方洽商,特制定本合同如下:
一、工程概况:
1.工程名称:
2.工程地点
3.工程合同价:80万元整
4.施工时间:20xx年09月01日开工至20xx年06月30日前完工。
二、工程内容:
1.蒸发冷凝器、低压循环桶、贮氨器等制冷系统设备安装、电路、电柜等安装。氨冲霜系统、水冲霜系统安装。电路系统安装。库门、风幕安装。
2.制冷系统、水系统、电系统连接。各系统试压、调试、连接。
3.系统联动试机、降温。
三、工程质量标准及要求及验收:
1.按国家制冷行业安装规范安装验收。机器运转平稳,管道布局、焊接合理规范,无漏氨、漏水现象。
2.库温达到-1℃以下。
四、合同价款及付款方式:
1.合同总价:80万元整。
2.工程分段付款:乙方施工人员及安装设备到甲方场地后,甲方先付乙方10万元,工程进度一半时再付30万元,工程建造完成后在支付款35万元,余下5万元作为质保金在20xx年09月01日前支付给乙方。
五、甲乙双方责任:
1.甲方责任:
(1)本按装工程所用原材料由甲方提供。工程所用原料乙方应提前三天书面通知甲方,否则,因原料供应不及时原因造成的工期延误由乙方负责。
(2)提供乙方安装工人的住宿。
2.乙方责任:
(1)严格按照国家有关规范、安全文明施工。施工期间发生的一切事故均由乙方自负。
(2)工程未交付使用前,协助甲方做好保护工作。
(3)坚持质量第一的原则,按合同规定的时间完成工程施工任务。
(4)该按装工程所用的工具、设备、机械均由乙方负责提供,工程试压检验所用设备器械由乙方负责。(吊车、叉车由甲方负责)
(5)乙方对其所承包的`工程保修期为一年,一年内如出现质量问乙方负责免费维修或更换,并终身维修。
(6)乙方工期延误一天罚款1000元(不含不可抗因素)。如因甲方电力供应和原料供应等原因造成工程停工,可按实际停工时间顺延总工期。
(7)乙方负责免费为甲方培训操作工人2-3名。
(8)甲方冷库正式投入使用时,乙方负责免费派技术人员到甲方指导操作十天,技术人员食宿费用由甲方负责。
六、合同生效及其他:
(1)本合同双方代表人签字盖章后即生效,至结清工程款项后终止。
(2)本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
(3)本合同未尽事宜,双方本着友好合作的态度,签署书面修改或增补协议,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同2
(以下简称甲方):
(以下简称乙方):
甲、乙双方经友好协商,就除尘治理工程达成共识。甲方委托乙方按照《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》进行治理。(详情见方案)
一、工程总费用:
工程总报价为贰拾壹万零贰佰伍拾捌圆。最终优惠价为壹拾捌万元整。
二、付款方式:
1、合同签订后支付总价50%预付款,计人民币玖万元整;
2、设备进场安装支付30%,计人民币伍万肆仟元整;
3、设备安装结束后,经调试,正常运行通过环保验收,支付20%,计人民币叁万陆仟元整。
三、制作和安装工期
1、预付款到账后18天进场安装,安装周期为4天,调试为3天。
2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。
四、治理效果
通过以上的抛丸除锈粉尘综合治理及15米高空排放,可使长江润发机械股份有限公司的粉尘达到环保允许要求范围内。
五、售后服务
在工程完工一年内,如有质量问题,乙方负责免费维修。
六、其他
安装期间,甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工;乙方的施工人员应严格遵守对方的厂纪厂规,按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。
七、违约责任
由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期,每天按合同总价的`30/00罚款;同样如甲方到期欠款不付,每天按合同总价的30/00罚款。安装结束后,由甲方在15天内对该治理项目进行验收,逾期视为默认通过。
八、解决合同纠纷的方法
可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。
以上合同书及设计方案书一式贰份,甲乙双方各执壹份。《长江润发机械股份有限公司抛丸除锈粉尘除尘治理方案》为本合同附件,同本合同具有同等法律效力。
签订日期:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同3
甲方:_________________ 乙方:_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况 工程名称: 工程地点:
工程内容:断桥铝窗制作安装。
工 期:配合总体工程进度施工,于年 月 日完工。
第二条:合同价款:
1、断桥铝窗工程预计总面积 ㎡ , 肯德基门预计总面积 ㎡
2、断桥铝窗每平方米元 , 肯德基门每平方米 元
3、白钢感应门每平方米元 ,白钢感应门预计总面积 ㎡
4、断桥铝门窗总造价大写: 元 小写 元
5、肯德基门总造价大写: 元小写 元
6、白钢感应门总造价大写: 元小写 元
第三条:支付方式:
1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。
2、工程完工验收合格付60%。
第四条:材料质量:
1、型材:断桥铝、均符合国家有关标准,颜色茶青色,
2、玻璃为4+4中空玻璃,玻璃均符合国家有关标准,1,5平以上为单面钢化
3、按国家有关法律、法规、规范验收。
4﹐肯德基门框厚度为2个厚,扇为3个厚
5、感应门由白钢板和镀锡管加工感应器外配
第五条:双方责任:
一、甲方责任:
1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据,由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。
2、甲方无偿提供乙方用水、用电,材料堆放场地的使用。
3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题,负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作。
二、乙方责任:
1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。
2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题,由乙方负责无条件返工,由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。
3、确保工程用材的质量,并提供有关技术文件,所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。
4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的.材料质量标准进货,进入现场后双方要验货,如出现与合同中材料质量标准不符时,乙方应无条件及时退货,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5、确保安全作业,文明施工,安装现场做到场清料清,出现安全、质量事故时由乙方负责。
6、施工期间,现场材料由乙方管理保护。如有损失,乙方自负。
第六条:违约责任:
本合同双方代表签字盖章后生效,任何一方违约,均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。
第七条:争议处理:
甲乙双方发生纠纷,甲乙双方本着合作精神协商解决,解决不了,向当地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
电话: 电话:
日期: 日期:
工程合同4
甲方:x
乙方:
二、承包内容: 电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的'施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。 1
1、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元2奖励。 1
2、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。
四、承包款结算方法: 乙方必须在每月____日前报上月工作量, 履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
________年____月____日
工程合同5
甲:
乙:
根据国务院《建设工程质量管理条例》,为保证在设计使用年限内建设工程质量,工程的建设单位(以下称甲方)与施工单位(以下称乙方),特订立如下质量责任合同。
第一条本建设工程项目的质量目标为工程,施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人____。
第二条甲乙双方的权利与义务
1.严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。
2.严格执行工程施工合同文件,自觉按合同办事。
3.双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则、不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。
4.发现对方在施工业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
5.发现对方严重违反施工合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条甲方的义务
1.甲方向中乙方及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。
2.甲方向乙方及时提供建设用地,及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
3.甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
4.甲方须按施工合同的约定支付工程款,除施工合同的约定外,甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的'支付。
5.甲方不得明示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
6.甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。
第四条乙方的义务
1.乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。
2.乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务,不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。
3.乙方必须严格发行施工合同,按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换,如有特殊原因特需调换的,须经业主书面同意方能换人。
4.乙方必须建立工地临时试验室,按要求配合相应的试验检测人员和设备,并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验,试验资料应真实、完整、统一归档。
5.乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。
6.乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。
7.乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存;施工技术资料应真实、完整。
8.乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验,对检验不合格的产品,乙方应拒绝使用。
9.乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条违约责任
1.甲方及其工作人员违反本合同
第二、
第三条,按管理权限,依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
2.乙方及其工作人员违反本合同
第二、
第三条,按管理权限,依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。
第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。
第七条本合同作为工程施工合同附件,与工程施工合同具有同等法律效力,经合同双方签署后立即生效。
第八条本合同甲、乙双方各执一份,送交双方监督单位一份。
甲方单位:(盖章)________________
乙方单位:(盖章)___________________
法定代表人:______________________
法定代表人:_________________________
地址:____________________________
地址:_______________________________
电话:____________________________
电话:_______________________________
________年____月____日________年____月____日
工程合同6
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定,双方本着平等互利原则,以严守合同、信誉至上为准则,经充分协商签订以下合同。
第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。
2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆XX公司(即二监狱)销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费则按实际结算。
第二条乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件,并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金元(大写:)。押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续后方能退还。
第三条租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月按一个月(30天)计算,一个月及其以上按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计。
第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否则,甲方有权终止合同,收回租赁各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付。
第五条乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准物资应当场拒收,否则,由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。
第六条违约责任
1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约,违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。
2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。
第七条赔偿约定
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿。
2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同
第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。
3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同
第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。
4、乙方未还清所租物资前,不论使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。
第八条乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管元,扣件元,由乙方承担。
第九条其它:
第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可,否则无效。本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同7
甲方:
乙方:
绿化工程由甲方委托乙方实施。为明确本工程甲、乙方的职责、义务和权利,保质保量、按期完成工程建设任务。经甲、乙双方协商一致,特签定如下合同条款:
第一条:工程地点和名称:
1、工程地点:__________________。
2、工程名称:______________________
第二条:下列文件应被视为本合同的组成部分。即:
1、在合同实施间,甲方和乙方签定的其他协议。
2、图纸和工程量清单:由甲方提供的绿化设计方案和工程量清单为依据。
3、双方有关工程的39;洽商、变更及书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第三条:承包方式:
1、承包内容:绿化施工。
2、承包方式:包工、包料、包质量、包工期、保养护、包成活率、包安全。
3、工程造价:按中标价贰拾陆万陆仟壹佰叁拾柒元伍角(266137.50元)签定合同(附工程量清单),苗木单价一次性包死,竣工验收合格后,工程量按实计算。
4、施工过程中的工程变更:以甲方代表的签证为依据按实调整。
第四条:开、竣工日期:本工程自________年____月____日至________年____月____日
第五条:工程质量及安全:
1、工程质量的施工、检验和评定,按有关施工技术规范和质量检验评定标准为依据,标准、规范及有关技术文件:____省建委文件苏建园____204号《____省____市园林绿化植物种植技术规定(试行)》和《____省____市绿化植物养护技术规定(试行)》以及《建筑工程施工质量统一标准》(gb5030-)等。
2、乙方必须严格按施工图、说明书和施工操作规范进行施工,以确保质量和安全。
3、乙方应积极认真地编制施工方案,与开工日前报甲方审定,乙方评审定的施工方案进行组织和施工,确保工程的顺利完成。
4、设计变更需经甲方签字认可方能生效,乙方应认真熟悉图纸,严格执行有关标准。
5、苗木起挖、装卸、运输、堆放严格按照操作规范执行。
6、栽植过程中把握好开塘、栽植、浇水等工作的质量关。
第六条:材料组织供应的要求:
1、所有苗木由乙方自行组织供应,乙方进场的苗木符合品种、规格、数量和质量要求,甲乙双方认可后方可使用。
2、苗木进场按照施工进度计划迅速进场。
第七条:工程价款的.支付:
1、工程价款的支持:工程竣工经验收合格后付工程总价的50%,年底____月____日前付清工程总价的30%,年____月底前付工程总价的20%.
2、工程价款的结算:工程价款按实际发生的工程量为依据。
第八条:工程竣工验收及缺陷责任期:
1、工程竣工验收,应以施工图纸及说明为依据。
2、工程竣工前,乙方应先组织进行自检。
3、甲方在接到乙方工程竣工报告后10天内,甲方应组织相关单位进行竣工验收。
第九条:附则:
1、本工程合同经甲、乙双方签字盖章后生效,工程缺陷责任期满全部竣工验收合格,结清工程价款后失效。
2、乙方在施工过程中,甲方应提供一切施工便利条件,如:电、水等、地方矛盾协调。
3、缺陷责任期:本合同工程缺陷责任期为竣工验收后________年。
4、在缺陷养护期内,承包人及时做好保洁、除草、施肥、病虫害防护,修剪整技,浇水补湿、补栽等一系列养护管理,确保成率达98%.
5、在缺陷养护期内,发生汽车压坏苗木、人员故意损坏、盗窃等事宜,一切由甲方解决,乙方协助,费用有甲方一次付清。
6、本工程未尽事宜,甲、乙双方协商确定。
7、本工程一式两份,正本甲、乙双方各执壹份,副本份。
甲方:
乙方:
甲方代表:
乙方代表:
签订日期:________年____月____日
工程合同8
出租方:____市成__公司(甲方)
承租方:______中__公司(乙方)
根据中华人民共和国《民法典》,按照平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。因乙方工程需要向甲方租赁下列施工机械:热熔机(型)10台、直钉枪(F—30)15台、砂浆搅拌机(350)5台、射钉枪(D450)12台、钢筋切断机(G—40—1)5台、钢筋弯曲机(G—40)5台、钢筋对焊机(1—100)5台、空压机(A—80)5套、冲击钻(E200E)5台、成套木工机械(442A)5套、交流电焊机(B3—500)5台、交流电焊机(B3—300)5台、油压钻(D—25)5台。
一、作业内容:
施工现场乙方需要甲方做出的合理的作业内容。计费时间:以设备运抵现场并调试完成能胜任作业内容起,至设备停运之日止。
二、租赁时间:
自________年____月____日至________年____月____日。
三、设备的维修及燃油、辅助油的'管理
(一)甲方负责机械设备的维修保养并承担其费用。乙方为甲方的维修工作提供方便。
(二)乙方负责提供机械燃油。
(三)甲方自行负责其他辅助用油及其费用。
四、甲方的权利及义务
(一)乙方要按照机械设备的操作规程进行指挥使用。不得强迫司驾人员从事违反操作规程的作业。否则要承担设备因此受到损耗、损坏的赔偿责任。
(二)乙方不得将甲方的机械转租、抵押及变卖。
(三)设备如提前退场,乙方应在设备退场前____日,通知甲方。
(四)租赁期内,因乙方施工场地变化等需要,将设备转移到新的施工现场时,需征得甲方的书面同意。如乙方租赁期满后需要续租的,乙方必须在租赁期满前____日,与甲方签订续租合同。
五、违约责任
(一)甲乙双方任何一方违反合同条款的,非违约方均可解除合同并由违约方承担违约金3000元。(人民币:大写三千元)。
六、争议解决方式
甲乙双方发生争议时,应遵循公平、公正的原则协商解决。如协商不成,在当地法院进行裁决。
七、民法典律效率
本合同的法律效率在甲乙双方签字认可之日起生效。未尽事宜,按《中华人民共和国民法典》的有关规定执行。经双方共同协商,做出补充协议,所补充的协议与本合同具有同等法律效率。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(出租方)
乙方:(承租方)
经办人:经办人:
联系电话:联系电话:
________年____月____日________年____月____日
工程合同9
(甲方)发包人:
(乙方)承包人:
法定代表人: 黄海建 证书等级: 一级 电 话:
(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程,经双方协商签订合同,合同依据如下:
1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。
1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。
1.3建筑建设工程,设计院设计建造施工图批准文件去执行。
2.1本合同建造项目内容:名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表: 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工,1#厂房报价如下表格:
2.2乙方承包甲方所发包之工程,为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用,乙方 5%的保修金 。
2.3乙方保证按工程进度,准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工,经双方协商解决。
2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设,甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。
2.5乙方若停工十日以上,未能继续依合同建造,甲方可书面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工,继续完成乙方未完成的建造工作,甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)
3.1本合同建造费,估算为 人民币,甲方需依工程进度和合同要求,准时付款给乙方。付款支付如附件一。
4.1(甲方)发包人按本合同规定的'内容,在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责,(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。
4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误,或所提交资料较大修改,以致(乙方)承包人需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。
4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意,(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计,报价应按收费标准相应支付建造费用。
4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意,(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。
5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求,进行施工建设,按合同规定的进度要求,提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。
5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。
6.1在合同履行期间,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。
6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金,逾期超过30天时,(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作,并书面通知(甲方)发包人。
6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失,(乙方)承包人除书面通知甲方,并负责采取补救措施外,不承担任何责任。
6.4合同生效后,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。
7.1本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构件和设备,都注明其规格、型号、性能等技术指标,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。
7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
7.3本合同发生争执时,双方当事人应及时协商解决,也可以由当地行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
7.4本合同一式三份,发包人二份,承包人一份。
7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。
7.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同10
工程名称:镇大秀至岱山__治理及堤防加固工程
建设单位(简称甲方):人民政府
施工单位(简称乙方):_______有限责任公司
合同签订日期:________年____月____日
发包方(简称甲方):镇人民政府
承包方(简称乙方):_______有限责任公司
为了更好地完____镇大秀至岱山__治理及堤防加固工程的建设任务,本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则,按照《中华人民共和国民法典》和《建筑合同承包条例》的规定,结合工程具体情况,经双方充分协商达成如下协议,望共同遵守履行,水利承包合同。
一、工程名称:
镇大秀至岱山__治理及堤防加固工程
二、工程地点:
吕婆大秀至岱山__(一标段)
三、承包项目及主要工程量:
避洪沟治理及堤防加固工程,详细的工程量工程内容见工程量清单及施工图纸
四、开工时间:
________年____月____日竣工时间:________年____月____日
五、工程价款:
281397.9元(按实际工程量结算)(场地租赁合同)
六、质量标准:
一次性验收合格
七、工程款结算方式:
(1)工程结算总价为合同价加(或减)变更价款。
(2)变更工程量的计价方式:工程项目发生变更时,变更项目合同中有类似价格的'参照类似价格变更合同价款,无类似价格的项目按相应________年____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整,材料价格执行当期《____市工程建设》信息价,如信息价没有的材料价格执行双方签证价,合同范本《水利承包合同》。
(3)变更工程量需有清单,并经甲方认可签字后有效。
八、工程付款办法:
工程竣工验收合格后,甲方付乙方95%的工程款,余款作质量保证金,质保金待保修期满无疑异后一次性付清。 保修期为________年,保修期内发生质量问题,乙方需及时修复,若乙方不修复,由甲方指定施工单位修复,费用在保修费用中扣除。
九、施工中甲方职责:
1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。
2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。
3、工程竣工后,指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。
十、施工中乙方职责:
1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工,重要工序及隐蔽工程完工后,需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求,按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容;逾期完工,按200元天扣罚违约金。
2、在施工过程中,须接受甲方的质量管理监督,听从甲方的合理化建议。
3、施工所用各种建筑材料及设备等,须符合有关规范要求,并征得甲方认可,方能使用。
十一、材料供应办法:
乙方自购
十二、工程质量:
1、工程必须按施工规范要求以及有关技术规范进行施工。
2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查,对不合格的部分有权提出返工要求,乙方必须服从。
3、若乙方的责任造成工程质量不合格,乙方应负责修到合格,经再次验收通过后,方可交付使用,由此造成的损失由乙方负责。
十三、工程设计变更和增减:
施工如需进行设计变更和工程数量增减,必须经甲方同意,并将工程量的增减变化计入工程决算,若工程量增减大影响工期的工期相应顺延。
十四、竣工验收:
工程完工后,由乙方提交验收报告,施工总结和有关资料报请甲方组织验收。
十五、竣工决算:
竣工报告批准后,乙方按有关规定和协议条款提交工程量变化签证等相关材料,交由甲方验收审核,决算的工程量及工程款最后以镇农田水利建设指挥部审核为准。
十六、工程施工安全:
乙方在施工过程中,应按有关规定,采取严格的安全防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
十七、合同的生效与终止;
本合同双方签字盖章后即行生效,工程竣工资料交清,费用结算付清后,除有关保修条款仍然生效外,其余条款自行终止。
十八、合同份数:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
十九、其它约定事项
在合同执行中的未尽事宜,双方应本着互相平等、实事求是的原则,共同友好协商解决。
甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
________年____月____日 ________年____月____日
工程合同11
发包人(甲方):_______________________
承包人(乙方):_______________________
为了明确甲、乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,双方本着平等、自愿、公平的原则,在协商一致的基础上,签订此合同,双方共同遵守。
第一条、工程概况
1、工程名称:滑县清华园住宅小区住宅楼
2、工程地点:滑县新区文明路与大三路交界处
3、保质期:一年,自本合同工程全部完工通过甲方验收合格之日算起,保质期内乙方负责无偿维修。
第二条、分包范围
包括但不仅限于图纸范围内的滑县清华园住宅小区保温工程,应按施工现场的材料进场计划要求,保质、保量、按时完成施工任务。
第三条、保温要求
1、本工程为多层公共建筑,工程建设地区位于寒冷地区,根据《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26—20xx和《民用建筑热工设计规范》GB50176—93要求对工程进行节能设计。
2、墙体采用外墙外保温,采用50厚挤塑板保温材料,有关挤塑板外墙外保温的构造和技术要求参见05YJ3—7《挤塑板外墙保温构造》(其中一层为瓷砖墙面,应增加钢丝网)。
第四条、履约保证金缴纳及返还节点
乙方与甲方签署施工合同前交纳_______万履约保证金,在工程竣工验收完毕后一个月内,甲方将退还其他履约保证金(不计利息)。
第五条、工程量计算方式及工程造价:
外墙保温系统含材料价格:
1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不含窗口)实际面积实算计量。
2、一层钢丝网加强墙面,单价为______元/m2,如果甲方要求不做钢
3、二层以上单价为______元/m2。
包工包料,承包单价一次性包干,不做任何调整。其中承包单价包含内容:合同约定的标准及甲方确认的设计施工图内的人工费、材料费、机械费、脚手架费、措施费、二次搬运费、安全文明费、其他配合费用、风险因素费用等工程达到验收合格条件过程中的一切费用。
挤塑板、粘接砂浆、抗裂砂浆由乙方负责提供使用数量,甲方负责采购,费用由乙方承担,挤塑板每立方330元,粘接砂浆和抗裂砂浆每吨800元。其它辅材由乙方自行购买。
结算单价采用上述合同承包单价,乙方在签订合同之前应对现场实际情况进行勘察,合同签订后合同价格不以任何情况的变化而调整;结算数量依据甲方确认的设计施工图,按粘贴面积计算,洞口不计算。
第六条、付款方式
1、外墙外保温施工完毕并经验收达到质量标准后,支付外墙保温工程量的80%。
2、剩余工程款待办理结算后付至95%;余款5%作为工程质量保修金待质保期满后(15日内)一次性无息结清。
3、甲方付清时由乙方签订合同负责人办理正式收款手续及相应票据,其他人员无权办理任何支款事宜。
第七条、双方责任
(一)、甲方责任:
1、负责施工现场的“三通一平”,并提供住房,吃饭自理。
2、根据国家质量验收规范和评定标准组织验收。协助承包人解决施工中出现的问题,按设计要求监督施工。
3、按本合同约定的`要求及时间向承包人支付工程款。
(二)、乙方责任:
1、甲方《保温工程施工合同》中规定的履约保证金条款乙方应按时执行。
2、乙方提供的本工程现场全部人员的安全防护设备,包括安全帽、安
3、乙方负责对现场自有工人的安全文明进行教育、交底、监督和管理,乙方所有人员进入工地现场要服从甲方派驻地的工地安全员的指导和监督,必须佩带安全帽,高空作业要挂带安全带,杜绝重大事故的发生。乙方施工过程中若造成重大安全事故以及人身、财产损失害的,由乙方承担一切经济和法律责任。
4、乙方项目经理__________,必须常驻现场,未经甲方同意不得擅自离开施工现场。
5、乙方各期工程款应优先发放农民工工资,若发生拖欠农民工资时,甲方从乙方工程进度款中代为扣除,乙方承担由此引起的一切法律责任。由此事件造成甲方被罚款及新闻曝光通报批评时,甲方再按所罚金额给予同等金额加罚。
6、乙方在施工过程中严禁使用童工,若发现使用童工每人次处以3000元(叁仟元)罚款。
7、乙方承担施工噪声、扰民所发生的一切费用和责任。
8、乙方应积极配合其他施工单位及成品半成品的保护,不应收取任何配合费用。
9、工程验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用从乙方质保金中双倍扣除。
10、乙方在工程完成后,及时清理施工现场建筑垃圾,做到工完场清。
第八条、工期
工期_______天,从甲方通知进场之日起开始计算。乙方进场后施工进度应满足甲方总体施工进度要求,因乙方原因,不能达到上进度要求,造成其他施工进度延误,乙方应承担延误工期责任和经济罚款。
第九条、质量验收
(一)质量要求
达到国家合格标准,执行建筑节能工程施工质量验收规范,具体施工做法参照《挤塑板外墙保温构造》05YJ3—7。
(二)验收
1、乙方在甲方要求时间内将工程所需原材料(非甲方供货材料)等运到指定地点后应立即书面通知甲方,由甲方根据本工程的有关设计文件对质量、数量、型号规格、外观等进行验收,在验收时乙方应提供产品出厂合格证、产品试验报告单、质量合格证书等交甲方确认,甲方验收并不免除乙方对进场货物质量应负的责任。
2、若甲方认为乙方供应材料有质量问题,应由濮阳市通达工程材料检测站检验,如检验合格,检验费由甲方承担;如检验不合格,检验费由乙方承担,并及时更换材料,若是因此延误工期由乙方承担延误工期的一切责任。(甲方供材料除外)
3、各项工程完工或全部工程竣工,乙方应及时书面通知甲方验收,验收合格的,甲、乙双方应在工程质量评定表和工程验收合格单上签字,工程质量评定表和工程验收合格单作为甲乙双方结算工程款的结算依据。验收不合格,乙方应重新施工直到检验合格,若因此延误工期由乙方承担延误工期的一切责任。
第十条、违约责任
1、除不可抗拒力外,甲乙双方应严格遵守本合同条款,否则,违约方须承担违约责任。
2、乙方未能按本合同约定的施工时间通过甲方验收的,视为乙方违约,由此造成工期延误的,每逾期一天,按本合同结算总价款的1‰向甲方支付违约金。甲方有权直接在甲方应付工程款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿。
3、乙方提供的工程所需材料的质量(甲供材料除外)、售后服务质量未能达到本合同约定的质量和验收标准的,或进度上不符合甲方要求的,视为乙方违约,甲方有权拒绝接收和验收;并有权单方解除本合同,若甲方解除本合同的,乙方应退还甲方已支付的所有款项,并按合同终止和接触条款承担责任;若甲方同意乙方继续履行合同的,乙方应在甲方同意的
4、未经甲方书面同意,乙方不得全部或部分转让其在本合同权利和义务,否则视为乙方违约,甲方有权单方面解除合同,停止支付任何款项。
5、乙方违约的,甲方有权解除合同并可以寻找第三方继续履行本合同内乙方的权力和义务,乙方承担由此产生的各种费用。甲方解除合同后乙方所有人员及设备必须一个工作日内全部撤离施工现场。否则,甲方对现场设备有权进行任何处置。
6、因乙方违约造成甲方解除合同的,除按上述条款承担各种费用外,乙方所付的履约保证金甲方不予退还。
第十一条、合同的终止和解除
有下列情形之一的,合同权利义务终止
1、本合同因已按约定履行完毕而自然终止;
2、本合同经各方协商一致面终止;
3、本合同因一方违约或因一方有不正当竞争行为或因一方擅自转让本合同项下权利义务而终止;
4、法律、法规条款规定终止的其他情形。
第十二条、争议的解决
1、本合同一式贰份,发包人壹份,承包人壹份,具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章后生效。
3、本合同如有未尽事宜,经双方协商一致可签订补充协议,补充协议和本合同具有同等效力,否则,任何单方面修改条文视为无效。
4、本合同项下发生的争议,可向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同12
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:【 】
工程地点:【 】
甲方代表姓名:【 】
乙方项目经理姓名:【 】签字样本:
监理工程师姓名:
二、承包范围:(可调整)
承包范围:【 】
工程内容:包括(但不限于)集分水器及PE—RT管材和相关辅材采购供货、集分水器安装、保温层及边界膨胀带铺设、铝箔粘贴、加热盘管布设、波纹护管、集分水器连接、两次打压试压(含压力表)、采暖调试、售后服务等施工图纸及工程量清单载明的、隐含的.或按照施工惯例应当属于乙方义务的,均为本工程的工程内容。
三、承包方式
本合同为:包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、材料检验实验费、利润和风险因素等。
四、合同价款:(可调整)
合同价款(大写):【 】元整(人民币)¥(小写):【 】元
工程款支付比例、节奏:
1、工程款:全部设备材料到场铺设安装完成并经甲方及监理验收合格后,在乙方提供齐全的付款资料(付款资料包括但不限于:乙方的付款报告、等额工程款发票、交货验收合格证明、产品合格证书、产品技术资料、工程验收资料等所有甲方要求乙方提供的材料),并经甲方审核通过后,按合同总价款的【 】%比例支付到货款;
2、完工款:混凝土施工完毕,整改工程完毕,试压合格并经甲方及监理验收确认后,在乙方提供齐全的付款资料(付款资料包括但不限于:乙方的付款报告、等额工程款发票、交付甲方使用需办理的竣工结算手续(含竣工资料)等所有甲方要求乙方提供的材料),并经甲方审核通过后,按合同总价款的【 】%比例支付完工款;
3、甲方每次付款前,乙方须向甲方提供合同约定金额的合法发票,否则甲方有权拒绝付款而不承担违约责任。因乙方提供的发票不合格导致甲方遭受包括但不限于滞纳金、罚款等损失的,乙方应全额赔偿并向甲方支付问题发票金额20%的违约金。
五、合同工期:
本工程预计于【 】年【 】月【 】日开工,工期共个日历日;具体开工时间以甲方书面通知为准。
六、质量标准:(详见附件1:技术标准)
本工程质量标准为:【 】
七、合同生效
合同订立时间:【 】年【 】月【 】日
本合同双方约定由双方法定代表人在下面签署并加盖公章后生效。一式六份,甲方执四份,乙方执两份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同13
建设单位(甲方):____________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
设计单位(乙方):____________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条
甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。
第二条甲方的义务
1。甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2。及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3。在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4。在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5。甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
1。乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式__份,施工图设计文件一式____分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。
________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
2。乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停止
1。甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。
2。原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
3。甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
第五条设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的'20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条奖励与违约责任
1。在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
2。由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。
3。甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
4。由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5。因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条其他约定
_____________________________________________________________
本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:
(1)向仲裁机构申请仲裁,
(2)直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____等单位各留存一份。
建设单位(甲方):________________________
代表人:________________________________
____年____月____日
设计单位(乙方):________________________
代表人:________________________________
____年____月____日
工程合同14
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就赵XX一级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:赵XX一级电站机电设备安装工程
二、工程地点:
三、工程内容:完成现有需改造机电设备的拆除(含运出洞外)以及4台水轮发电机组(1机组大修)、3台进水闸阀、油水气系统、自动化系统(配合主机改造)、高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,主机电气设备试验调试及试运行等所有工作(详见安装工程量清单)。
四、工程价款及工程结算:乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计,该总价包括完成工程施工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及XX税金等所有费用。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期及进度:
1、根据甲乙双方商定,乙方在________年____月____日前进场施工,________年____月____日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。
2、在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素等非乙方原因导致的工期延长,乙方不能向甲方索赔任何费用,但工期可考虑顺延。
3、乙方必须满足甲方的总体安排,主机安装考虑分两阶段进行,保证一台机组开机发电运行。
六、付款方式:
1、工程预付款:在本合同签订乙方人员进场并提供相应保险凭证后,甲方按合同总价的10%支付工程预付款。
2、工程进度款:按进度实际完成工程量经总承包方报量支付后按95%给乙方支付,余下5%质保金________年质保期满后支付。
3、乙方在结算过程中承担“工程总价款215;10%”的XX税,XX税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。
七、双方责任:甲方:
1、提供施工图纸技术资料,并组织乙方现场技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作,协调各施工单位之间的关系。乙方:
1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工,不得随意更改设计,若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方签订合同后,在7天内编制切实可行的施工组织设计(含施工进度计划),施工技术措施,质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间,做好安全生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工程,并承担相关费用。
5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测,确保所有设备检测合格后方能安装,做好安装时各种测量数据记录并负责原始资料收集。
6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。
6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收:
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设计图纸和标准要求,如未达到标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料。
5、乙方由于自身原因无法保证质量时,甲方随时有权收回本工程,乙方应无条件服从,并承担甲方一切损失责任。
九、安全管理:
1、乙方必须认真贯彻国家的`有关安全生产法规,牢固树立安全生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的安全管理机构,严格执行安全技术操作规程,加强安全管理工作,强化安全技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作,坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按安全法规的有关规定,进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识,保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的安全设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁:
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约,对方有权按《经济民法典》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承担。十
一、其他:
1、下列文件均作为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。十
二、合同份数:本合同一式2份,甲、乙双方各持1份。
甲方(公章):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________ ________年____月____日
工程合同15
发包人:
(简称甲方)承包人:
(简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点: ;
3、工程范围:二楼房顶钢架 。
4、承包方式: 包工包料。
5、承包面积为 ㎡,每平方价格为 元。
二、合同价款总计合同金额(大写)(人民币) ,小写 。
三、付款方式付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。
甲方:
乙方:
________年____月____日
【工程合同】相关文章:
工程工程合同03-02
【热】工程工程合同04-23
【荐】工程工程合同04-23
工程合同工程合同03-09
工程工程合同(15篇)04-05
工程工程合同15篇04-02
建筑工程工程合同04-11
工程工程合同13篇04-09
工程工程合同(精选15篇)04-19
工程工程合同精选15篇04-19