消防合同

关于消防合同集锦五篇

　　随着人们法律意识的建立，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编帮大家整理的消防合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

消防合同 篇1

　　发包方XXXXXXXXX房地产开发有限公司 （以下简称甲方）

　　承包方： （以下简称乙方）

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。

　　第一条：工程概括；

　　1．工程名称：工程项目XXX栋及地下室。

　　2．工程地点：

　　3．承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价 元，总建筑面积约 万平方米，总工程造价约 万元。

　　4．工程内容： 1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统；6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。

　　5．消防报建费用乙方负责。

　　第二条：合同价款及承包形式；

　　1．合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米 元，总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。

　　2．本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。

　　3．如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。

　　4．该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。

　　第三条：付款方式；

　　1．本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 万元。

　　2．该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。【消防安装工程施工合同书 】消防安装工程施工合同书 。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即 万元。

　　3．工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 % ，即 万元。

　　4．本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，一年满后支付）。

　　第四条：施工日期；

　　本合同签订后20xx年 月 日开工，工程工期20xx年 月 日完工并组织验收，总工期 天。确保项目顺利交付。如因乙方原因影响甲方开业，由乙方承担一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。

　　第五条：设备及材料供应方式；

　　1. 本工程所需要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。

　　2．乙方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。

　　第六条：工程质量及验收交工；

　　1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。

　　2．隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。

　　3．本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸四套

　　4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。

　　5．工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。

　　第七条：双方职责；

　　（一）甲方职责；

　　1．派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。

　　2．根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。

　　3．如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。

　　4．协助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。

　　5．因不可抗力的因素造成的工期延误，协助乙方同监理方办理工期顺延签证。

　　6．在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。

　　（二）乙方职责；

　　1．施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。

　　2．按合同规定，做好材料和设备的`采购、供应及管理工作。

　　3．严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。

　　4．已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。

　　5．及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及及验收合格证书，否则不予结算。

　　6．在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。

　　7．严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。

　　8．工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本掌握系统的维护、操作和保修工作。

　　第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

　　第九条：施工过程中的一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。

　　本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

　　本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。

　　甲方

　　乙方

　　法定代表人

　　法定代表人

　　委托代理人

　　委托代理人

　　20××年 月 日

消防合同 篇2

　　发包方（以下简称甲方）：_____________

　　承包方（以下简称乙方）：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合中标条件，经双方协商，现就舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程 特签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程名称：舞钢市人民医院病房综合楼消防系统工程

　　二、承包范围：

　　施工图纸中所包含的所有消防系统设备；

　　以上消防系统设备的安装、售后服务，整体消防系统（含消防水系统）的安装调试开通并经消防监督部门验收认可。本次招标包含所有消防系统成套装置，其产品品牌在提供时应经甲方考察认可。

　　三、承包方式：按中标价

　　四、质量等级：合格并配合主体争创优良工程。

　　五、工程工期：自甲方或监理出具的开工令之日起计到系统调试结束之日为该工程工期。总工期60个工作日。

　　六、合同价款：（人民币）_____________________

　　七、工程款支付：乙方接到甲方入场通知后三天内组织施工人员进场。

　　施工过程中按施工进度拨款，付至合同总价的80%；安装调试并经消防监督部门验收合格后付至总价的15%；剩余合同总价5%的工程款，质保期满后一个月内结清。

　　八、工程质量：

　　1．工程质量要求达到合格标准，并配合主体工程创优质工程。

　　2．乙方必须严格按照施工图纸、技术资料和消防系统工程施工规范进行施工并接受甲方、监理、总包单位的监督。

　　3．乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

　　（1） 由乙方提供的设备材料均应有合格证、消防准用证、产品质量性能检测证明，报甲方审批后方可用于工程；

　　（2） 隐蔽工程必须经甲方、监理认可后，方可进行下一道工序；

　　（3）工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。

　　九、工程验收

　　（一）全部设备由乙方进行安装调试，并按有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用，一切费用均由乙方承担。

　　（二）工程竣工后乙方应向消防监督部门及甲方提交如下技术资料：

　　1．设备合格证

　　2．系统工程竣工图

　　3．按舞钢市消防监督部门的规定提交全部资料

　　4．竣工报告及竣工通知书

　　（三）竣工验收资料由乙方编整后，转由总承包单位一并汇总备案。

　　十、质保期

　　质保期为一年（以投标文件承诺的为准），自验收合格签字之日起开始计算十二个月连续运转正常良好。（验收以当地消防监督部门验收为准）在此期间，凡因设备质量及安装质量问题，由乙方免费进行保修。如属乙方原因延迟验收，则质保期计算为验收后的十八个月。

　　十一、售后服务措施

　　（一）人员培训：乙方应免费对甲方操作使用人员进行培训；

　　（二）培训内容为：

　　1．报警和灭火的基本原理；

　　2．设备的操作使用和维护；

　　3．紧急情况的处理程序和补救措施。

　　（三）服务措施：

　　1．在保修期内，乙方每月应定时进行巡检，并查看值班人员记录，发现隐患及时消除。

　　2．乙方应实行24小时值班制度，当甲方值班人员发现问题通知乙方后，乙方人员应在2小时内赶到甲方进行处理，并做好处理记录。

　　十二、双方责任：

　　（一）乙方责任：

　　1．工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返修并承担由此造成的一切费用。

　　2．工程不能按合同规定的工期交付使用的，乙方应赔偿甲方逾期违约金，每延期一天按总造价每日万分之三计算。

　　3．乙方应严格按照国家消防标准组织施工，确保工程质量合格、并配合主体争创优良工程。

　　4．乙方应做到安全文明施工，保证安全施工并接受监理人员的监督。因施工措施不当引起的各类安全事故的'全部责任和费用由承包人承担。

　　5．施工期间乙方应遵守甲方所制定的有关规章制度，服从甲方监理人员的指挥。

　　6．工程完工后，乙方应及时组织整理施工图纸和消防验收资料，并按照有关规定程序报请有关部门验收合格后交付甲方使用。如不能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　7．工程完工后，乙方能顺利完成工程验收，乙方对工程质量负一切责任。

　　（二）甲方责任：

　　1．未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工工期相应顺延。

　　2．工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，甲方承担责任。

　　3．乙方竣工通知书送达十日内无正当理由不进行验收的，赔偿乙方逾期违约金，每延期一天按付款金额每日万分之三计算。

　　4．不按合同规定拨付工程款，每延期一天按付款金额每日万分之三偿付乙方赔偿金。

　　5．施工期间甲方应提供现场监理指导，并协助乙方及时解决和处理施工中遇到的问题。

　　6．甲方应向乙方提供施工所需的水、电、材料堆放场地，乙方施工所用的水、电费用由乙方负责支付。

　　十三、纠纷解决办法

　　执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由工程所在地仲裁委员会仲裁或向合同签订地人民法院起诉。

　　十四、合同解释顺序：

　　（一）本合同文件

　　（二）招标文件及其答疑补充文件

　　（三）投标文件及乙方在评标中的询标承诺

　　十五、其它条款：

　　1．未经甲方许可，乙方擅自将工程或工程的一部分转包给其他单位，因此造成的各类责任、损失和工期延误由乙方自负。

　　2．本合同双方签字后生效，并具有法律效力，任何一方违反本合同条款均按《合同法》和国家相关法律法规承担经济责任。

　　3．合同执行过程中，如一方需修改或终止本合同，必须征得对方同意，并酌情赔偿经济损失。合同执行过程中若发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，可通过人民法院调解。

　　4．本工程若有设计变更，按设计单位出具的变更通知进行签证并调整合同价款。

　　5．本合同正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，由甲、乙双方分别保存。

　　合同签订时间：________ 签订地点：________

　　发包方（章）：________ 承包方（章）：____

　　代表签字：____________ 代表签字：________

　　电话：________________ 电话:_____________

　　地址：________________ 地址：____________

　　开户银行：____________ 开户银行：________

　　银行账号：____________ 银行账号：________

消防合同 篇3

　　需方： （以下简称“甲方”）

　　供方： （以下简称“乙方”）

　　双方本着平等互利、友好协商的原则，经充分协商，订立本采购合同。合同文件：《拟采产品报价表》是构成本合同不可分割的部分。

　　一、质量保证

　　1.乙方应按照规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供新产品。

　　2.在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。不属于货物本身质量问题的故障及人为破损，乙方概不负责。

　　3.在使用过程中因质量问题出现的安全事故由乙方负责处理。（仅限于质保期内）

　　4.乙方提供的消防器材必须有检验报告。

　　二、货物包装、发货及运输

　　1.乙方在货物运发前及到达甲方收货地点的时间距离内，应保证货物安全运输。到达甲方接收地点给予签收后，一切防潮、防锈和破损装卸与乙方无关，乙方只负责安装，安装验收完毕后，甲方在合同注明验收完毕，乙方只在质保期内负责三包。

　　2.使用说明书、质量检测证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。3.乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，运输费用由乙方承担。

　　4.货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。货物签收后，即与乙方无关，甲方负责。

　　三、验收

　　1.乙方交货应按出厂规定及标准检验方法，对产品做出全面检测并附合格证及检验报告等，然后在合同内由甲方注明检验合格，作为甲方验收和使用的依据，有关质量、规格、性能的检验即视为最终验收。

　　2.甲方对乙方所提供的货物依照规定的技术、规格、要求和国家有关标准进行现场验收，性能、质量达到要求的给予签收，验收不合格的不予签收。

　　3.甲方应在货到指定的地点之日起1个工作日内验收完毕。验收时乙方必须在现场。

　　4.本次采购货物的'质保期为：1年（自验收调试合格之日起计算）。

　　四、交货日期及交货方式

　　1.自《购销合同》生效之日起10日内交货。

　　2.交货地点：

　　五、付款方式

　　1.乙方提供的货物安装调试完毕，经甲方验收合格后且收到增值税专用发票后次月15个工作日内付清合同总金额的90%，即： ‘’（￥ ）元，10%质保金一年后付清。2.由甲方通过转账支票方式向乙方付款。

　　3.乙方应向甲方开据增值税专用发票。

　　六、违约责任

　　1.甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付货物价款总值千分之十的违约金。

　　2.甲方逾期支付货款的，甲方向乙方每日偿付欠款总额万分之五的违约金。

　　3.乙方所交付的产品品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，乙方向甲方偿付货物总额的百分之十的违约金并按甲方要求退货、换货或者维修。

　　4.乙方不能按时交货，乙方向甲方支付货款总额千分之十的违约金。

　　5.乙方逾期交货，乙方向甲方每日偿付货款总额千分之五的违约金

　　6.在质保期内，因乙方提供的消防器材存在质量问题导致影响消防功能而产生的损失，乙方应当承担相应责任，其中包括因此产生诉讼而引发的律师费用等间接损失，

　　7、在签收货物过程中因货物的质量问题发生争议，由有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是最终决定，供需双方应当接受。

　　8、乙方配合甲方办理一系列消防验收工作。

　　七、不可抗力事件处理1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行其延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

　　2.不可抗力事件发生后，应即时通知对方

　　3.不可抗力事件发生后一周内，双方应通过友好协商确定时间并继续履行合同

　　八、纠纷解决：甲乙双方因不能执行本合同所产生的任何争议，将提交甲方所在地人民法院裁决。

　　九、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，经双方授权代表签字并加盖公章、法人章之日起生效。

　　需方： 供方：

　　日期： 日期：

消防合同 篇4

　　发包人全称： （以下简称：甲方）

　　承包人全称： （以下简称：乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同（示范文本）》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议，工地水电安装合同范本。

　　一、 工程概况：

　　工程名称： （以下简称：本工程）;

　　工程地点：

　　施工现场条件：以现场实际情况为准;

　　施工部位：本合同约定乙方施工部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

　　二、 工程承包方式、承包范围及承包内容：

　　1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

　　2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

　　3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：

　　A、 给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1。5米（含接口）起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

　　B、 电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从弱电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电（包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等）依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。

　　4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。

　　三、 合同工期：

　　1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。

　　2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源（具体详见合同附件一）。

　　3、若遇人力不可抗拒因素引起的`工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。

　　4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（￥：1000。00元）的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

　　四、 质量标准：

　　1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：

　　① 建设强制性条文;

　　② 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

　　③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—20xx;

　　④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx;

　　⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242—82）;

　　⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242—82）

　　⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303—88）;

　　⑧ 盛市相关部门的各种规章制度;

　　⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则，合同范本《工地水电安装合同范本》。

　　2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（￥：1000。00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。

　　3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

　　五、 合同价款、工程量的计量及结算方式：

　　1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费（甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价）现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。

　　2、工程量的计量：

　　（1）结算工程量以建筑面积为准（本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行，下同）。

　　（2）零星工程：工程量以“工日”为单位进行计算。

　　（3）工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

　　3、结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位（“整层”包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中①±0。000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同）。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：

　　①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

　　②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

　　③安装部分占本合同约定综合单价的40%（其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%）;

　　六、 违约保证金的收娶支付及工程款的支付：

　　1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。

　　2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于“结算开始日”之日起15日内（国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同）支付乙方本节点（即“整层”）进度款。付款比例为：按照实际完成本节点（即“整层”）工程量结算的工程款的80%（所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效）。

　　3、工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料（包括结算资料），经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后（自工程竣工之日起计）20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。

　　4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。

　　七、 施工管理规范

　　乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：

　　1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46—88）。

　　2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59—86）。

　　3、建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）。

　　4、建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80—91）。

　　5、永州市建设工程现场文明施工管理办法。

　　6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）

　　7、宿州市治安管理处罚条例。

　　八、 合同生效：

　　1、本合同订立时间：

　　2、订立地点：

　　3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　时间：

　　日期：

消防合同 篇5

　　甲方： (以下简称“甲方”)

　　乙方： (以下简称“乙方”)

　　甲乙双方经过共同协商，本着互利互惠、平等交易、共同发展的原则，就乙方向甲方提供产品及服务等有关问题达成一致意见，为明确双方的权利义务，特签订本协议并共同遵守。

　　第一条 合作内容

　　乙方向甲方提供消防器材及灭火器的换药及维修服务，乙方对甲方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪。

　　第二条 产品质量要求

　　协议中产品质量及灭火器的换药及维修服务应符合国家相关法律规定的质量要求。乙方并保证能通过消防验收。

　　第三条 交货

　　3.1 乙方供货时须提供《供货清单》并加盖公司印章，详细填写所有产品名称、数量、单价和金额。

　　3.2 乙方应将货物运至甲方指定的交货地点。

　　3.3甲方收到乙方货物时，如发现错装、缺件以及其他缺陷时，应及时通知乙方，乙方收到通知后应在2日内无偿更换及补齐，以达到协议中的标准。

　　第四条 报价和结算

　　4.1乙方所供产品价格依据双方确认的价格表执行。

　　4.2结算方式：货到验收后，甲方在45天内将款汇入乙方指定账户。

　　公司全称：芜湖市皖江消防器材维修经营部

　　开户行地址：芜湖市农行金桥支行

　　账号：630101040008470

　　第五条 采购内容及价格

　　第六条 协议的生效和期限

　　6.1 本协议壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方授权代表签字并盖章后生效。

　　6.2 协议期限为年年月日止。

　　第七条 合同的变更和解除

　　7.1 本协议经双方协商同意可以变更，就变更事项，双方应另立补充协议。

　　7.2 本协议经双方协商一致可解除。

　　7.3 协议中一方有以下违约行为，则另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿经济损失或承担违约责任。

　　①乙方无故单方面终止协议，中途停止供货或未经甲方书面同意停止供货的。

　　②乙方供货的产品有质量缺陷，经甲方通知后，未在有效期内及时更换的。

　　③甲方无故终止协议，给乙方造成损失的。

第八条 质保期及售后服务

　　8.1本协议产品质保期自通过验收之日起24个月。如由于乙方责任需要更换或修理部分的质保期从再次验收合格之日起计算，期限为24个月。

　　8.2乙方为甲方提供优质服务，对甲方在乙方所购消防器材及维修的灭火器实行全程跟踪服务，每年至少上门协助检查壹次。甲方如有需求可随时电话预约，乙方在一个工作日内到达。

　　8.3甲方在乙方所购消防器材均免费送货上门;换药、维修的灭火器乙方上门提取，换药、维修后及时送还到甲方。

　　8.4甲方须严格按照灭火器使用说明书正确使用、保管、储存灭火器;经常检查压力表，一经开启，即使喷出不多或压力表低于绿线区必须及时重新充装维修;必要时可通知乙方上门指导。

　　8.5甲方享受乙方签约单位干粉灭火器维修的配件费用全免待遇。

　　第九条 不可抗力

　　9.1 本协议中所指不可抗力是指签订本协议时不能预见、不能避免或不能克服的'事件。

　　9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或延期履行的理由，并在十五日内提供书面证明，经双方协商是否变更或延期执行协议。

　　9.3 因不可抗力造成的损失，双方协商解决。

　　第十条 违约责任

　　10.1乙方如延期交货或交货数量不足者，乙方应偿付甲方此批货款总值1%的违约金。

　　10.2 乙方所发产品有不合规格、不符合质量要求等情况，甲方有权拒绝办理收货手续，且无代为保管责任，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责;

　　10.3 在产品保质期内，乙方所供产品存在质量问题或发生损坏，乙方负责无偿修复或更换，但甲方非正常使用或人为原因导致的除外。

　　10.4甲方根据本协议第7.3条的约定解除协议的，乙方必须在收到甲方解除协议的通知后一周内退还甲方已付全部款项，设备已经交付的，乙方在返还货款后一周内自行取回设备。

　　第十一条 争议解决

　　11.1所有因本协议或执行本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十二条 附则

　　12.1 附件与本协议具有同等法律效力，是不可分割的部分。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　日期： 日期：

【消防合同】相关文章：

消防的合同04-15

消防维修合同03-30

消防劳务合同04-17

消防安装合同03-30

消防检测合同04-01

消防施工合同04-09

消防改造施工合同04-04

消防水电合同03-07

消防器械购销合同03-20

消防维保合同03-22