实用的订购合同范文集锦八篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的订购合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
订购合同 篇1
甲 方 名 称： 联系人 :
乙 方
名 称 ：
甲方向乙方订购家具，经双方友好协商后确定本采购合同。
一、采购货品
货品清单见附件。
二、交易价格
货品单价详见附件的货品清单。 货品总价：113万 送货费用：6万 合同总价：119万
三、付款方式
1、预付款：合同签署后支付40%。
2、尾款：乙方分批交货，经甲方验收后三个工作日内结清已验收货品全款。
四、交货时间
最后一批交货时间不迟于20xx年 4月 28 日
五、交货地点：甲方指定(广东省广州市) 六、双方权益
1、甲方权益
(1)甲方有权确定交货地点(限广州市)。
(2)甲方有权要求货品质量。
(3)甲方有义务确定签收货品的人员并提前通知乙方。 (4)甲方有义务支付预付款，并在货品交付后三个工作日内结清已交货品之尾款。
2、乙方权益
(1)乙方有义务保证货品质量。
(2)乙方有义务送货至甲方指定地点(限广州市)。 (3)乙方有权利要求甲方支付预付款和交货后的尾款。 七、乙方账号：
1、公司名称：广州宏达家俱城 2、开户行： 3、账号： 八、特别说明
1、乙方交付给甲方的货品与提交给甲方的方案可能会有一些细微误差，包括但不仅限于尺寸、曲线等。甲方认可这种误差，但误差不能超过5%。超过5%则视同产品不合格。
2、实木家具在北方干燥空气下，经长时间使用后难免出现轻微的开裂或变形。乙方承诺为甲方家具提供一年的保修期。
九、违约条款
1、产品质量有缺陷，经甲方提醒后仍无法弥补视同乙方违约。
2、乙方未能按照合同规定的交货时间交货，视同乙方违约，每延期一天，甲方有权扣除尾款的1‰作为违约金。
3、由于甲方未能按照合同规定的时间提供布料导致交货延期，不属于乙方违约。
4、由于甲方未能根据合同安排签收人员和交货地点导致交货延期，不属于乙方违约。
5、甲方在货品交付三个工作日后仍未支付尾款视同甲方违约，每延期一天，乙方有权要求甲方支付违约金，即尾款的1‰。
十、不可抗力条款
不可抗力是指本合同生效后，发生不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十五天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力事件持续三十天时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。
十一、合同生效与终止
本合同双方授权代表签字后预付款到账日期，即为本合同的`生效日期。乙方货品交付完毕且甲方支付全部尾款后，合同终止。 十二、争议处理
本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖，任何争议仅适用中华人民共和国法律。甲乙双方因合同的解释或履行发生争议时，首先应争取通过友好协商解决，该协商应在三十天内解决。如协商不能解决时，合同的任何一方可将争议提交本地仲裁委员会，并按该委员会的仲裁规则进行仲裁。仲裁决定对双方都有约束力。争议进行仲裁期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行各自本合同中规定的义务和行使权利。
十三、合同确认
本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，自合同各方授权代表签字之日起生效。
甲方：乙方：年月日：
订购合同 篇2
合同编号：__________________
甲方：签订地点：__________________
乙方： _______________________ 签订时间：______年____月____日
为了进一步促进粮油订单农业的发展，确保粮油供需平衡，提高粮油产业的整体效益，根据国家粮油产销政策、市场需求及乙方生产能力等因素，以(合同法)等法律法规为依据，经双方协商，订立如下条款共同遵守。
一、品种、面积及数量：乙方种植的油菜品种、面积和向甲方交售的数量下：
品 种
种植面积
(亩)
预计总产
(公斤)
交售数量
(公斤)
二、收购价格：
甲方对乙方合同内油菜籽的具体收购价格以市场价格为基数(不低于国家最低收购价)，“双低”油菜籽每_______公斤上浮______元进行收购。
三、质量要求：
收购的粮油质量必须符合(浙江省主要粮油常规品种收购质量标准和计价办法)中规定的中等以上质量标准。凡质量低或高于国家中等质量标准的粮油，其收购价格由甲乙双方按国家规定的升扣办法实行协商定价。如确因乙方条件限制，收购的油菜籽质量达不到规定的，甲方可提供帮助和服务，但有关整晒费用由乙方负责。
四、交货时间、地点及结算方式：
交货时间为______年____月____日至______年____月____日，乙方将油菜籽送到甲方指定的地点，由甲方验收合格后，当场付清货款。
五、违约责任：
1、甲方不按合同规定的`价格收购合同内油菜籽的，乙方有权拒绝履行合同，甲方需向乙方支付合同价款______％的违约金。
2、乙方不按合同规定不肯出售油菜籽或自行出售造成不能履行或部分履行合同的，应由乙方承担合同价款额______％的违约金。
3、乙方因自然灾害等不可抗拒因素造成不能履行合同的，由有关权威部门出具证明，免除违约责任。但乙方应及时向甲方通报情况，否则要承担损失扩大部分的赔偿责任。
六、其他约定事项：
1、因自然灾害等原因造成油菜籽减产的，交售数量根据实际产量由甲、乙双方协商确定。
2、乙方在无公害“双低”油菜籽基地中，严禁使用呋喃丹、甲胺磷、氧化乐果高残留、“三致”农药。
七、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解：协商或调解不成的，按下列第＿＿＿种方式解决。
(1)提交_______________________仲裁委员会仲裁；
(2)依法向人民法院起诉。
八、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
九、本合同签订之日起生效，合同一式三份，甲乙双方各执一份，报菱湖镇农业办备案一份。
甲方： 乙方：(签字)
法定代表人： (签字或盖章)：
委托人：
订购合同 篇3
签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：
1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质，产权登记约定的`期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任：
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇4
礼品订购合同
甲方：_________________________
乙方：_________________________
就甲方委托乙方订购产品事宜达成以下协议：
一、甲方要求
乙方交货规定：
1.交货期限：____________________（如因甲方付款或定稿原因交货期顺延）
2.交货地点：____________________
3.运 费：____________________
甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前2天通知乙方。
二、结算方式
合同签订，甲方须预付_____计_____元定金，（大写）____元，剩余_____款项计_____元，（大写）________元，乙方交货后甲方当日一次性付清。
三、交货时间及付款事宜
如因乙方原因，交货时间逾期，乙方按合同总价款的每日____% 承担违约金。
四、解决合同纠纷的`方式：
供需双方如有纠纷，应本着互谅、互让原则先行协商解决，如协商不成，双方委托_____市仲裁委员会解决。
五、本协议一式两份甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方：_________________________乙 方:_________________________ 甲方代表：_________________________ 乙方代表：_________________________ 时 间：_________________________ 时 间：_________________________
订购合同 篇5
供方（甲方）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
需方（乙方）：____________________________________
地址：____________邮码：____________电话：____________
法定代表人：____________职务：____________
根据国家现行收购棉花政策，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
第一条订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款
第二条交货方式、期限
1.甲方自行送货。
2.交货期限：____年____月____日至____月____日
3.交货地点：________________________________________
第三条验收方法
按照交货的时间与地点，取样验收。
第四条预付款
乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元（不超过预购货总金额的25％）。
第五条付款日期及结算方式
交货之日即结算，以下两种方式由甲方自愿选择：（1）当面交付现金；（2）通过银行转帐。
第六条乙方每收购50公斤皮棉按平价奖售标准化肥____市斤给甲方，边收购边兑现。
第七条乙方收购籽棉，根据甲方的.意愿，按国家政策规定返售棉籽____市斤（或棉油____市斤、棉饼____市斤）。
第八条甲方的违约责任
1.甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售，应向乙方偿付两倍的预购定金（按未交售部分）和少交部分的总价值____％的违约金。
2.甲方未按合同规定期限交售，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值____％的违约金。
第九条乙方的违约责任
1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花，应赔偿甲方的运输费用，并向甲方偿付拒收部分总价值____％违约金。
2.乙方未按国家规定标准依质论价，压级压价，应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____％的违约金。
3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽，甲方可以拒绝交售订购棉花，或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。
第十条不可抗力
1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。
2.乙方因不可预见的不可抗力原因，确实无力全部或部分履行合同，不负违约责任。
第十一条本合同如有未尽事宜，由双方约定。
第十二条本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
第十三条本合同于____年__月__日在____签订；有效期至____年__月__日。
第十四条本合同一式二份，双方各执一份。
甲方：________________________
代表：________（签名）
____年__月__日
乙方：________________________
代表：________（签名）
____年__月__日
订购合同 篇6
订票单位(甲方)：_________
联系电话：_________
承运单位(乙方)：_________
联系电话：_________
为了方便旅客购买航空运输客票，提高工作效率，简化购票手续，经甲乙双方协商，同意签订订购机票合同。内容如下：
1.甲乙双方必须严格遵守国家有关的政策、法律、法令，遵守民航的各项运输规章及本合同书的各项条款，为保证旅客和飞行安全，维护航空运输市场的正常秩序，提高经济效益，改善运输服务质量，热情、周到、文明、礼貌地为旅客服务而共同努力。
2.为保证运输安全、有利于甲、乙双方的合作，甲方应指定1至3名政治思想好、廉洁奉公、遵纪守法的工作人员担任取票人办理取票证。取票证应妥善保管，遗失不补。甲方取票人一经确定，一年内不得变更。特殊情况例外。
3.订票规定：为保证运输安全，甲方应对乘机人在政治上承担法律责任。对乘机介绍信、本人身份证不符合民航乘机规定者，应拒绝为之订票。严禁为本单位、本系统以外的无关人员代订机票。一经发现将终止合同。
4.订票时限：甲方取票人可用电话向乙方预订班机起飞前四天以后(不包括订票当天)，三十天以内由_________京始发的国际航班客票。
5.订票程序：甲方取票人应通过电话向乙方预订座位，订票时应按下列顺序说明自己的合同号、姓名，乘机人姓名和国籍，乘机日期、地点、航班，乙方订妥座位后，将所订机票日期、地点、航班号、记录编号及订票数量告甲方取票人，甲方取票人应将上述内容复述一遍，以免误听。
6.取票：甲方取票应由取票人办理。取票须持有本人取票证和身份证及已填好并盖有公章的旅客登记单，旅客登记单内容要完整，字迹要清楚，书写要工整，记录编号要准确。取票后甲方要提醒乘机人持本人身份证于班机起飞前90分钟到达机场办理乘机手续。对需乘坐旅客班车的旅客，提醒他们在乘机前_________天到首汽班车售票处购买班车票。
7.取票时限：合同订票最迟应在飞机离港时间(关机门时间)前两天十二点前将票取走。(团体取票时限例外)过期不取，座位自动取消，按退票处理。
8.座位的取消及变更：座位订妥后，(团体座位例外)在班机离港前七天至班机离港前四天十二点前(不包括起飞当天)取消或变更所订座位的日期、航程、航班、旅客姓名，均按退票处理，并按民航局有关规定收取手续费。
9.退票：取票人退票凭取票证。乘机人退票凭本人身份证或单位介绍信。根据民航局(85)第508号文件规定，退票手续费为：在飞机离港时间24小时前申请退票，收取票价10%的手续费;在飞机离港时间24小时以内2小时以前申请退票，收取票价20%的手续费;在飞机离港前2小时内申请退票，收取票价50%的手续费，团体退座、变更、退票按团体票的`有关规定(见附件)执行。
10.团体票范围：按民航局1988年12月22日电报规定，10人以上(含10人)为团体。团体必须在团体窗口订座。
11.团体取票时限：团体票订妥后，必须在航班起飞前六天的(不包括起飞当天)十二点以前取票，否则，座位取消。
12.团体订座押金：凡订团体座位，须预先支付押金。每个座位按航程适用票价的10%收取团体订座押金。订座押金费在购票后立即返还。如取消座位，不退订座押金。
13.付款方式团体一律使用支票付款，只限合同单位的支票。合同单位以支票支付(外宾除外)，支票背面应注明单位电话号码、单位财务负责人姓名，退票亦以支票支付。
14.取消合同：违反下列条款之一者，取消订票合同。
(1)违反本合同有关条款者;
(2)转让取票证，造成非合同人取票者;
(3)逾期不取票、无故不交手续费者;
(4)因甲方对合同票的退票、改期、换人等规定宣传不够，造成乘机人在民航售票处无理取闹者;
(5)因甲方对代购机票手续费收费不合理，旅客投诉者;
(6)甲方盲目订票，或将所订座位转让他人、乱拉关系、倒卖机票从中渔利者;
(7)为外宾、华侨、港澳同胞订票按国内旅客取票，不交外汇券者客票作废、票款不退，除取消合同外报有关部门处理;
(8)经有关部门检查，未验证把关者;
(9)发生其他有损于国家或民航声誉之事者。
15.工作时间：上午_________至下午_________。节假日休息，不订票、不售票。节假日前请将节假日后两天之内的票取走。
16.订座电话_________。
17.乙方应按时向甲方提供班机时刻表、运价表等资料。
18.出票人、订票人、取票人在担任订票、取票任务前，必须熟知本合同内的每一条款。
19.合同一方如不履行合同，可终止执行合同。
20.本合同一式两份，甲乙双方各一份。自_________年_________月_________日起生效，期限一年。
甲方(盖章
)：_________乙方(盖章)：_________民航售票处
负责人(签字)：_________负责人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：________
订购合同 篇7
合同编号：___________ 签订地址：______________________
甲方(全称)：
乙方(全称)：豪美职业装设计制造有限公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。
一、甲方委托乙方制作服装系列产品，具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担：。
三、交货时间及方法：乙方收到甲方预付款 个工作日内交货，送达方式另行协商确定，交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。
四、验收标准及期限： 甲方自收货 日内按样衣标准进行验收。如有质量问题，应在此间提出，逾期由甲方自行承担。
五、包装要求及费用负担：
六、交(提)货方式地点：
七、交付定金预付款数额及时间：
八、结算方式及期限：甲方自收货 日内以现金或转帐的方式付清货款。
九、服务承诺：
1、产品交付使用一月内，如因乙方原因出现的产品质量问题，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。
2、本次批量生产之后，如甲方提出增补制作要求，在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上，乙方依样衣标准制作，经双方协商另签订合同。
十、违约责任：
1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准，中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等，由此产生的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方未按约定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开始制作;甲方未按约定时间交付货款，甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳违约金。
2、中途如因乙方原因提出的.需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否则由此产生的的责任及费用由乙方承担，如需延长交货日期，由双方另行协商。
十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时，可以免除违约责任。
十二、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十三、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日生效。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。 甲方：(盖章)乙方：(盖章)海南豪美职业装设计制造有限公司
法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)
联系地址： 联系地址：国贸路48号新达商务大厦2903室
联系电话： 联系电话：0898—68591322
开 户 行： 开 户 行：中行支行
帐 号： 帐 号：781621580958091001
签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日
附：委托制作服装系列产品规格型号、数量、价格等明细清单
人员类别 规格型号
数量
单位
单价(元)
计价(元)
备注
合计人民币金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分(￥ )
此清单与合同一并生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
订购合同 篇8
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方到乙方订购一批防雨防寒棉裤，达成如下协议，以便双方共同遵守：
一、订购方式：乙方包面料、加工、包质量和售后服务。乙方严格按样品加工，布样、式样与样品一致，大小以测量为准。若大小不适，由乙方负责改进，不再另外收费。
二、服装价格及支付方式
棉裤867条×190元/条=164730元(大写：壹拾陆万肆仟柒佰叁拾元整)。在乙方交清全部所需服装后，一次性付清款项。
三、交货时间：乙方必须在20xx年2月5日前交付。
四、违约责任：
1、甲方若不按时付款，承担违约金5000元。
2、乙方若不按时交货，每迟一天扣除服务费500元。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【订购合同】相关文章：
订购的合同02-26
烟叶订购合同02-27
设备订购合同02-26
纸箱订购合同03-05
蚕茧订购合同03-25
粮食订购合同03-25
蔬菜订购合同03-26
门窗订购合同03-27
果菜订购合同03-22
校服订购合同03-30