电梯合同范本
随着法律知识的普及,关于合同的利益纠纷越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编精心整理的电梯合同范本,欢迎阅读与收藏。
电梯合同范本1
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲方因承建工程需要,决定向乙方租用SC200/200施工电梯
一、基本情况
1、施工电梯安装地点:____。
2、甲方租用的施工电梯最高安装高度为____米。
二、计费起止时间:
设备安装调试完毕,安检站检测合格日期,开始计算租金。未经乙方交付,甲方不得擅自使用设备。工地施工完毕,租赁时间以实际时间为准。中途无特殊情况不得报停。
三、租赁费用及付款:
租赁及其它所有费用均为税前价。
1、电梯的进出场费为元/台包干(含安装拆卸费、运输费、保险、检测费、资质、资料备案等)由甲方在设备第一次安装完毕,拿到安检站备案证后一个星期内付清。
2、租金按月计算,月租金/台,每天计/台,不含操作人员劳务工资。
3、因甲方原因,不按时支付租金,乙方有权停机。电梯退场前及时办理结算手续,付清所有费用。
4、操作人员由乙方指派有证人员担任,甲方提供在工地住宿,食堂就餐费用自理。操作人员工资按____元/月/台包干,乙方操作人员必须全力服从项目领导的工作安排,24小时随时有人值班,保证电梯的正常使用。
5、付款方式:每月结算,人工工资及施工电梯租金留第一个月租金及工资不发,作为信誉保证金,第二个月按时发放,完工后一次性付清。付款方式以现金或银行转账支付。进出场费用在设备安装调试合格,拿到安检站备案证后,甲方一次性支付给乙方。甲方因工期延误,需延长租赁时间,延长的租赁时间,租金按实际天数计算,租赁单价不变。最后一个月的按日历天数计算。
四、甲方责任
1、甲方的安装场地(包括道路)应能满足升降机安装、拆卸、起吊、运输的要求(保证9m长车厢的货车进出),甲方应配合乙方做好设备进出场的一切准备工作,不得影响设备的卸车及装卸的工作,并无偿提供塔吊允许范围内的辅助协作。
2、乙方设备进场时,甲方应在前将电源接到设备基础部位电梯的配电箱内,并保证电源、电压和容量能满足设备使用的要求,如因甲方电压不稳造成乙方设备电器原件频繁损坏,损坏的电器原件费用由甲方承担。(电梯瞬间启动时正常电压为:370V~380V)。
3、租赁期间内,未经乙方书面许可,甲方不得在租赁设备上增加或者拆除任何附件或配件;不得擅自转移地点或者转让给第三者;不得将设备作为自己财产进行抵押。违反此款乙方有权利立即解除合同,收回设备,且赔偿乙方因此造成的一切损失。
4、甲方应提前10天提出书面申请或者电话通知,报停后如因甲方不能按照合同方式支付所有费用或场地不能满足拆除条件(如运输工具不能正常进出、吊车不能正常工作),乙方将不予受理报停,由此造成的一切损失由甲方承当。
5、甲方必须在设备安装完毕后一天内搭好进料口双层保护棚,挂好安全警示牌并安装好每楼层的`安全防护门,积极配合安全检测的通过。
6、如甲方擅自安排不具备操作能力的人员或施工人员操作电梯,施工过程中造成的事故由甲方负责。
五、乙方责任
1、乙方必须提供准确的设备相关资料,并负责设备检测合格。由于设备原因造成事故,由乙方承担;乙方必须保证设备在使用过程中零配件的完整与完好,必须每层配好楼层呼叫器,设备安装完毕后乙方必须在3天内报检,操作人员不得无故拒绝甲方的合理指挥。
2、乙方负责提供有证的操作人员,人证相符,必须满足工地施工需要,保证设备能正常使用,并提供优质服务,随叫随到。
3、乙方设备安装调试后,要对操作人员进行安全培训和上岗前安全教育。
4、乙方出租的设备是湖南中楚工程机械有限公司出厂,设备最多只使用一个工地,安装前必须做好维修及保养工作,设备应具备良好的外观形象及优质的性能,能达到技术监督部门的合格检验标准。
5、乙方向甲方提供设备安装基础图纸,并对甲方的基础定位进行指导,甲方应按图纸施工,施工的基础必须达到设计要求。
6、乙方技术人员每周做一次安全检查、安全维护、并做好维修维保记录提供给乙方存档。半个月做一次联合安检。(乙方负责人与技术人员和工地施工员或安全员进行联合安检)并提供记录。
7、乙方设备安装前必须报安检站做好开工条件审查,拆除前必须告知安监站且同意后方可安装和拆除,告知费用由乙方负责。
8、乙方设备维修及配件由乙方派专人负责,维修时间超过2小时以上,必须扣除租金。
六、安全责任
1、安装后的设备必须经技术监督部门对升降机进行技术检测,认真听取技术监督部门的意见。双方各司其职做好自己份内的工作。
2、乙方出租的设备必须具备正常使用的技术性能,各安全装置应齐全,性能可靠,在遵守设备安全规定使用情况下若发生事故,由技术鉴定部门鉴定责任事故原因,如设备原因和人为操作原因全部由乙方负责。
3、各限位装置安装后由乙方派人员进行调试固定,使用前除乙方指派的人员对其进行检查调整,其它任何人不得操作否则由此造成的一切损失由当事人或指挥人承担。
4、因不可抗力的自然灾害引发的事故,设备本身损失由乙方负责。
5、甲方提供设备在使用过程中应有良好的工作环境,操作人员有权拒绝工地工人的不合理要求,不能在有安全隐患的条件下进行操作,如工地强制操作人员执行,乙方有权停机,并通知项目部管理人员协调解决,若乙方操作人员转让他人操作,造成后果,由乙方负责。
6、乙方设备在维修或升节前后挂牌通知停止使用时间,必须通知项目部相关人员和乙方操作人员。
七、争议的解决:
有关合同的一切争议,首先应友好协商解决,若协商不成,则双方均应向合同签订所在地法院提起诉讼,因违约行为导致双方维权而产生的律师费、诉讼费等相关费用均由败诉方承担。
八、合同生效
合同生效后,双方均不得擅自修改或废止;如有特殊情况需要修改或者有未尽事宜,一律按《合同法》的相关规定,双方协商一致,做出书面补充协议,补充协议与笨合同具有同等法律效力。
九、本合同四式两份,双方各执四份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________日期:_____________________
电梯合同范本2
甲方(发包人): 重庆市立源地物业管理有限责任公司
乙方(承包人): 重庆爱默生电梯有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定,并结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,签订本合同。
1.设备型号、数量及安装价格
1.1甲方将本次所有电梯的改造、调试并负责通过质检部门的验收等工作委托乙方进行工程实施,乙方将免费为甲方进行此次电梯改造。
2.施工地点:重庆市立源地物业管理有限责任公司
2.1甲方负责协调乙方与电梯供单位对所改造电梯进行移交。交验完成后的保管、卸装责任乙方负责。乙方应按甲方在上述指定的安装地点对所改造电梯进行交验。
2.2乙方自行承担安装验收合格交付甲方前的一切费用和风险。
3.安装工期
3.1本合同安装工期:双方约定合同总工期为 10 日(以日历日计算)。因乙方原因导致电梯无法按时完成安装,全部违约责任由乙方承担。
3.2电梯进场开始安装时间暂定为 20xx 年 12 月 30 日,乙方安装队伍进场提前一周通知甲方,待甲方确认后方可进场安装。如开始安装时间有变化,以甲方通知时间为准,工期不变。
4.电梯安装质量要求
4.1 GB7588-20xx《电梯制造与安装安全规范》;
4.2 GB10060-1997《电梯安装验收规范》;
4.3 GB50310-20xx《电梯工程施工质量验收规范》。
5.双方的职责要求
5.1甲方责任:
5.1.1在乙方进场前,负责提供电梯设备到达现场后电梯存放场地,甲方在安装施工现场提供面积合适的电梯部件存储库房,以便存放安装配件及工具。电梯存放场地、库房的安全、防盗、卫生等均由乙方负责并需服从总承包方的要求和管理;
5.1.2提供土建布置图规定的机房、井道、底坑,提供各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线;
5.1.3负责协调电梯安装期间的用水用电的供应,保证乙方安装、调试、验收工作的正常进行,按要求引入安装、调试用的动力和照明电源接口(施工地点水平距离300米范围内,水电表由乙方负责),安装调试过程中产生水电费按表生成,该部分发生的费用由乙方承担;
5.1.4负责安装施工期间与其他工程单位交叉作业时的协调工作;
5.1.5土建修改和安装完毕后的填充及整修工作。
5.2乙方责任:
5.2.1服务配合说明及安装队伍见证性资料严格按照投标文件执行。当合同设备到货,土建具备安装条件后,根据工期编制《安装进度计划表》、《施工组织设计方案》,明确施工流程、施工周期,明确与总承包方之间的责任,以便相互配合如期完工;
5.2.2电梯安装由乙方直接委派具备A级安装资质的队伍进行安装,不得外包给当地代理商安装,确保安装质量和工期;
5.2.3按照国家标准和乙方企业电梯安装规范,完成合同设备的安装和调试、运行,直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证;
5.2.4负责乙方施工人员的食宿费用、安全保险、人身保险。乙方按有关规定采取严格的安全措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此产生的所有损失(包括并不限于因此给甲方造成工程逾期、对外赔偿的全部损失及其违约金与甲方聘请律师的费用等);
5.2.5负责电梯的保管、存放、吊运、就位、安装、调试、运行、验收及其电梯交付前的财产安全;
5.2.6电梯设备进入工地后一直到电梯安装验收合格前,负责保管电梯设备;
5.2.7参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工进度,保证现场的安全文明施工及垃圾处理;
5.2.8负责安装质量的自检验收工作,配合政府主管部门完成验收工作,并承担验收费用。负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用;
5.2.9遵守施工现场的有关规章制度;
5.2.10为甲方派出的设备管理人员免费进行现场培训,为今后日常正常使用和维修保养设备做准备。安装现场培训甲方的'系统管理操作及简单维修人员不少于 名。乙方应根据甲方的需要提供注重实践的技术培训,使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作,以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行;
培训内容(包括并不限于):电梯的工作原理、基本机构和功能,电梯部件的分解和修理,整机的操作、保养、调整和故障判断及排除,电梯日常管理和紧急情况处理。
5.3双方责任:
5.3.1在合同设备预计安装日期的前 日,甲方应与乙方联系,乙方派代表赴现场查看工地,乙方依据双方合同确认的土建设计图进行测量检查。发现不符合要求的,甲方应整改,并排除污水杂物。
5.3.2甲方协助乙方按当地建委及质量技术监督部门、消防部门等政府主管部门的要求办理安装施工报批及有关安全施工手续,申报需交纳的费用由乙方承担。安装完成经乙方自检后,由甲、乙双方共同赴政府主管部门预约验收,验收费用由乙方承担。
5.3.3 经政府监管部门验收合格,为安装验收合格日,在政府部门出具合格证后 日内,乙方应向甲方办理电梯移交手续。甲方接受乙方移交后,即安排专门人员负责设备的日常管理,制订相关的安全使用管理制度、制订乘客须知。
7.合同的变更和违约责任
7.1合同履行过程中,所有变更均须甲、乙双方书面签字盖章确认。变更内容在签字盖章确认后即成为原合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。
8.其他事项
8.1甲方招标文件及其附件、招标答疑、乙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由乙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件,各文件不一致之处,质量标准以较高的标准为准,其他的以形成在后的为准。
8.2本合同一式捌份,甲乙双方各执肆份,具同等法律效力。未尽事宜,协商解决。
8.3本合同由双方代表签字并加盖双方公章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电梯合同范本3
甲方(承租方)
乙方(出租方)
乙方现有下列规格施工升降机(以下简称电梯)租给甲方使用与保管。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,为明确甲、乙双方权利与义务,经双方友好协商,就甲方决定租用乙方的施工升降机事宜,签订以下合同,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
略
二、机械情况、数量、进退场费和租金:
1
2
3
4
三、租金及进退场费支付方式:
1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后,甲方付清该电梯的进,退场费。
2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用,甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工,使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准,作为电梯起租日,否则乙方有权从第6天开始计收租金,如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金,该期间甲方不得使用电梯。
3、电梯安装调试好后,如甲方闲置不用,在有关部门检验合格,发出办证回执当日起作为电梯起租日,开始计收首月租金,甲方不得以任何理由拒绝支付。
4、施工电梯本月租金在次月15日前支付给乙方,如甲方资金紧缺时可适当延期,但延期时间不得超过30天。
四、甲方的责任:
1、电梯所有要属于乙方,甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途。若由甲方欠债,法院查封电梯,甲方必须申请法院解封,若因此造成乙方损失,甲方承担电梯价值双倍的赔偿责任。
2、甲方保证为每台电梯提供足够的电源能量,并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱,配备两个100A的漏电开关(三相五线)和160A闸刀隔离开关,单个电箱电线截面积不小于25mm,总电缆线截面积不小于50mm,甲方所提供并安装电缆至乙方施工升降机接线盒。电梯所需电费由甲方支付。
3、甲方必须保证电梯进退场道路通畅,提供足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放,甲方保证采用工地塔吊安全可以满足安装拆卸施工需要,若甲方塔吊已拆除,人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000元给乙方。
4、乙方负责提供电梯检测验收备案等手续及费用,乙方电梯报装、报拆资料甲方必须配合盖章,并负责监理单位及地区建设所签字盖章手续的相关工作。
5、甲方按乙方提供的图纸要求制作电梯基础。甲方自行编制预算基础部分承载力并经相关部门验收合格,乙方方可开始安装电梯。
6、甲方应根据乙方电梯厂附墙要求 2.8 米至 3.2 米附墙距离,如附墙架支撑不够长而更改附墙安装方式,则材料费和工人费由甲方负责。甲方负责每层楼层内层间门制作及安装,以负责安全平台和外笼周围双层行人通道等,确保符合检测要求。甲方负责工地的搭设其他可能存在的障碍排除。
7、电梯安装于维修时,甲方提供电焊机、氧气及乙炔等工具给乙方使用。
8、甲方负责对租用的电梯设备及零配件包括呼叫系统进行保管,若甲方人员顺坏、遗失需按原价赔偿。
9、如果甲方未经乙方同意,随意操作电梯或工地人为损坏电梯,由甲方承担安全责任和经济责任。
10、乙方对施工电梯进行现场安装时,甲方提供塔吊配合乙方使用。
11、甲方在使用电梯过程中,加强施工现场的管理。并严格要求其员工遵守制度,安全使用电梯。若因甲方指挥调度不当或强行生产作业造成的'事故,全部由甲方负责。
五、乙方的责任:
1、乙方需在接到甲方电梯安装或拆卸后10天内完成安装或拆卸完毕(若因天气原因或者不能安装拆卸则时间顺延),如不能正常安装,根据延误天数与日租金的乘积,作为乙方对
甲方的赔偿。
2、乙方负责提供电梯基础图、合格证、生产许可证、安装拆卸资质证书的复印件,编写安装与拆卸方案、顶升加节及附墙方案,并及时提供电梯检测备案资料、安装验收资料、使用登记资料等。
3、乙方负责电梯进场、安装、加节、拆卸、退场和日常维修保养工作。防坠器的检测相关手续由乙方负责,且检测费用由乙方承担,防坠器送检过程不能影响施工电梯正常使用。若电梯出现故障。甲方通知乙方后,乙方技术人员必须在5小时内到达工地,每延迟一小时,罚款100元,技术人员到场后,需在12小时内处理完故障,并使施工电梯投入正常使用。如超过或每月累计故障处理时间超过24小时,甲方有权扣除当天租金(正常保养、加节、安装附墙架除外)。
4、乙方不负责为每台电梯配备电梯司机。
5、乙方负责提供楼层无线呼叫系统。
6、乙方提供电梯基础地脚螺栓,甲方浇筑电梯基础时,乙方派人到现场安装。
7、如因乙方原因(施工电梯故障)引起的安全事故,乙方负全部责任。
8、乙方提供电梯的安全性能、设备、质量要符合国家及地方相关法律法规的规定。
六、其他约定:
1、乙方电梯安装完毕能满足施工要求并与甲方交底确认后七天内,若甲方未能完成层间门安装配合验收,乙方有权从第八天开始计收租金,甲方不得拒绝支付。
2、在安装验收过程中,由于甲方不配合造成的验收不合格由甲方承担第二次支付的费用。若因乙方原因造成验收不合格,由乙方负责。
3、租赁期间,甲方应随时向乙方告知电梯存在的安全隐患,并要求采取防患措施。乙方应积极处理,消除隐患。甲方需每日安排人员清扫吊笼的卫生和安排人员清理吊笼底基础面水泥砂浆。
4、电梯施工结束时,甲方应以有效书面形式提前通知乙方,乙方拆卸电梯退场,甲方20日内结清乙方租金及其他费用后。
5、本合同所有费用均未包含税金,如果甲方需要开发票,税金另加9%.
6、租金计时开始以甲、乙双方签字确认为准。
7、甲方违反本协议的规定延迟支付租金及其他费用,乙方可解除合同。
8、双方各自承担相应的违约责任,其他未尽事宜双方在今后的合作中协商,协商不成,
双方均向珠海市有关机构提起诉讼。
八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方代表确认合同内容无误后签字盖章之日起生效。电梯拆卸完毕离场,且租金及其他费用结清后,本合同自行失效。
甲方单位公章: 乙方单位公章:
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
日期:
电梯合同范本4
甲方(全称):xx
乙方(全称):xx
甲、乙双方根据合同法的规定,由于 大成郡二期一标段2#、3#、5#楼 工程需要,经充分协商,就甲方委托乙方有偿性维修保养施工升降机事宜,达成如下协议:
一、合同要求及范围
1、专业技术资质要求:乙方必须具备有效的施工升降机专业维修保养资质证书、企业营业执照、安全许可证、维修保养操作人员专业资格上岗证等。
2、甲方委托乙方有偿性维保的各台施工升降机信息及费用清单:
1)电器部分①观察各电器接触点是否氧化或烧损,若有接触不良应修复;②各电器螺栓是否有破裂,可能存在事故/故障隐患,若有必须及时排除;③各限位器开关和按钮不得失灵,零件若有生锈或损坏必须及时更换;④各电机及各开关板的绝缘必须良好。
2)检查各钢丝绳夹紧固定是否可靠,如有松动必须及时紧固;
3)检查托轮、钢丝绳磨损情况,必要时须修理或更换;检查钢丝绳磨损和断股现象,按钢丝绳报废标准执行;
4)检查金属结构有无裂纹,应特别注意油漆脱落部位,若油漆表面出现较大斜条纹,必须查明原因及时处理;
5)起升卷扬机、减速器应加机械油;各开式齿轮、爬升、滚轮、起重小车等部分加黄油。
4、维保地点与时间:
1)合同维保地点:木渎镇金枫路大成郡项目部现场;
2)合同维保时间:本合同生效之日起至合同约定的施工升降机停止使用。
二、双方权利与义务:
1、乙方负责向其所有维保人员提供工伤保险,甲方不承担乙方所有维保人员的任
何安全责任,所有安全责任全部由乙方自行承担。
2、乙方在维保期间进出施工现场的所有维保人员,应遵守甲方的各项安全管理规定,在维保工作中,必须做好安全防护工作,不得违章作业。
3、乙方根据安全主管部门的施工升降机维修保养规定对合同范围内的施工升降机进行常规例行保养维护,并按要求做好维保记录,出具签字盖章的.真实有效维保记录单。
4、非例行维保,乙方应当在接到甲方维保通知起4小时内派人赶到现场维修,如遇特别重大的故障隐患,乙方在接到通知后,必须立即到达现场抢修排险。
5、甲方通知乙方保修维修的方式,可以同时采用以下几项或采用其中一项均为有效:1)电话通知;2)传真通知; 3)电子邮件通知;4)手机短消息通知。
若乙方改变通讯联络方式,需在24小时内书面告知甲方,否则,乙方承担相关责任。甲方按乙方提供的联络方式未能联系上乙方,则视为甲方向乙方已经履行了合同约定的通知义务,按本条第6款的相关约定执行。
6、乙方不维修、或不能通知到、或不按时进场、或不按时完成维修、或同一故障维修两次仍未正常,甲方有权要求停止维修,另行委托其他单位维修,所发生的相关费用由乙方承担。
7、乙方在维修施工升降机时,常用工具由乙方自理,甲方必须派员在场负责协调解决相关事宜能及维修时所需的更换材料。甲方提供拖车、吊车等大型机械,根据实际情况甲方安排辅助工配合,费用由甲方承担。
三、维保费结算与支付:
按第一条第2款所列清单中的维保单价计算维保费用,乙方收取维保费用时必须出具公司发票。维保费用按月支付,连续两个月未付维保费用,则乙方有权向甲方提出解除合同的要求。
四、其他:
甲乙双方共同遵守,其他未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
电梯合同范本5
发包方:绵阳西城建工集团(简称甲方) 承包方:四川绵阳能全建筑设备租赁有限公司(简称乙方)
经甲、乙双方共同自愿协商一致,甲方将相国生活馆工地型号为SC200/200施工电梯一台承包给乙方安装拆卸。有关事宜协商如下:
1.该施工电梯安拆费总承包价为元整)。包含施工电梯进出场费、设备安装后的检测费,基础预埋件埋设,电梯安装调试,标准节安装及连墙附着安装。
2.付款方式:乙方将该施工电梯安装完毕并经相关检测单位检测后甲方付给乙方安装费用 5000 元(大写: 伍仟 元整)余下部分在施工电梯出场时一次性付清。
3.安装及拆除时间:根据甲方施工需要。
4.乙方在安装拆卸该施工电梯时,甲方派人配合乙方安装拆卸人员工作且保证安装拆卸场地三通一平,在安拆作业过程中如出现安全事故由乙方负责。如场地狭窄,无法进场其责任和损失费用由甲方承担。施工电梯安装完成,经检验合格交付使用后的使用管理完全由甲方负责,其安全责任也由甲方承担,如因安装不到位而发生事故,其责任由乙方承担。
5.该施工电梯在整个使用期间每月进行检查,并将检查结果报给甲方,对不合格项提出整改建议,如未按要求进行检查,其责任由乙方承担。
6.该施工电梯在该工地使用期间,驾驶员由甲方自派,驾驶员需每日填制交接班记录,运转记录,甲方自做好施工电梯维修记录,乙方配合甲方完善关于施工电梯的相关资料(如签字、盖章、提供专用相关表册)
7.该施工电梯在使用期间一般的维修、保养由甲方负责,大型专业维修、保养、人工由乙方负责,材料由甲方负责。由乙方维修不当造成的.责任由乙方负责,如操作使用不当造成的责任由甲方负责。
8.甲方需向乙方提供施工电梯基础隐蔽资料、现场平面施工布置图、施工电梯的合格证、说明书等技术资料以便于施工电梯检测及备案。如甲方未及时提供资料所造成的责任由甲方负责。若因高压线路或其它障碍物造成施工电梯安全距离不够等原因,导致检验不合格造成的后果及费用由甲方负责。
9.施工电梯安装、拆卸过程安全由乙方负责。乙方安装人员必须佩戴好安全帽、安全带。
10.甲方根据现场施工需要提前一天通知乙方进行施工电梯升节,乙方必须按甲方要求时间进行升节安装。如未按照甲方要求及时升节,将按照每拖延一天500元处罚。
11.合同有效期:乙方安拆完毕,甲方付清安拆费用时终止。
12.合同自双方签字之日起生效。该合同一式两份,甲乙双方各执一份。
13.本合同乙方同意应收所有款项直接向甲方签字人秦伟个人收取
14.其它未尽事宜双方协商解决。
甲方:乙方:
签字 签字:
电梯合同范本6
甲方(买方):
乙方(卖方):
甲、乙双方经友好协商,双方依《中华人民共和国合同法》之规定,就甲方向乙方购买电梯设备事项,达成以下协议条款,以兹双方共同遵守。
第一条 基本事项
1、甲方指定乙方为__________项目唯一电梯供应商,负责本项目所有电梯的生产、安装、调试及售后服务工作;
2、乙方根据甲方要求,以优惠的价格向甲方供货;
3、乙方向甲方供货的电梯品牌为:EMISON;
4、本项目一期面积预计210万平方米,电梯设备总金额预计3000万元(具体金额及数量以实际设计及建设进度为准)。
5、本合同电梯供货分批进行;
第二条 价格及货款支付方式(甲方以电汇或转帐方式支付)
1、本合同总价预计人民币3000万,以每批次安装、验收合格结算(一批次电梯共计28台)具体型号、参数为准(电梯价格是指电梯设备价、运输费、安装调试费、质检费、税费的总价)。
2、甲乙双方签约后甲方付给乙方定金Yl00万元(于一批次进场飞霞阁时付30万元,二批次进场再付70万元)。
3、甲方于每批次设备交货日前50日与乙方确认本批次供货数量、型号、参数并确认,甲方以附件的方式与乙方签订本批次供货确认书。
4、每批次电梯到货安装完毕验收合格后3日内,甲方付清本批次电梯款项的97%,剩余3%的款项无质量问题一年(12个月内)付清。
5、甲方应于合同生效后三十日内根据所需发票种类向乙方提供开具发票必需的开户银行、帐号、载号,乙方在收到上述资料及合同的全部款项后,向甲方开具税务发票。
第三条 设备设计、生产及交付
1、乙方所提供的电梯须是全新的,其设计、制造均须达到中华人民共和国有关电梯制造与安装的国家标准的要求GB7588—20xx《电梯制造与安装安全规范》);
2、乙方在收到本合同第二条第二款之全部款项及经双方确认的布置图后开始进行设备设计及设备生产。生产周期40天;
3、设备预计于 年 月 日前交付;甲方必须在设备交付日期三十天前以书面形式与乙方就实际交货日;
4、设备交付地点为:巴中市南龛文化产业园
5、乙方应当按照适合于公路以及铁路运输的要求对设备进行适当的包装。设备在运输途中交付甲方前发生之不可预见之风险由乙方承担;
6、自设备交付之日起8个工作日内,甲乙双方共同检验设备的装箱数量和包装状况,并由甲方签署有关设备的装箱数量和包装状况确认单。
第四条 乙方之权利、义务
1、乙方应当依本合同(“技术规格”)所列明的标准设计和生产及甲方所需要的设备,并依本合同规定的时间和地点以及交付的方式交付给甲方;
2、乙方自收到甲方建筑土建施工图之日起一周内,提供四套布置图供甲方选择和确认;
3、乙方保证按照国家标准使用先进的科技和专有技术生产设备;
4、设备的质量保证期为当地质量技术监督局签发验收合格证书之日起12个月。在质量保证期内,如果证实设备存在制造缺陷,乙方应负责免费纠正缺陷。
第五条 甲方之权利、义务
1、甲方应依本合同的规定支付货款和接受设备;
2、甲方应自收到乙方之四套布置图之日起一周内,对布置图进行盖章确认,并将已经盖章确认的二套布置图交付给乙方;
3、如果甲方在质量保证期内发现设备的任何缺陷,则甲方应在发现缺陷后的两周内以书面形式通知乙方。乙方有权检验通知的缺陷部分。如该缺陷被证实为制造原因引起,乙方将修理或调换缺陷部分。被调换下来部分的所有权属于乙方。
第六条 违约责任
1、本合同电梯的安全和质量由政府法定电梯质检部门进行检测验收,该部门出具的检验报告为甲方索赔的唯一有效依据;
2、任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的,应向对方赔偿相当于本合同总价百分之三十(30%)的违约金;
3、除不可抗力原因外,若甲方未能依本合同规定支付款项,则甲方应向乙方支付逾期付款违约佥,其计算方法是:每延误一周(不足一周的按一周计),违约金为延误部分金额的.千分之三(3‰)。如果付款延误超过五周,则乙方有权视甲方为单方面终止合同;
4、除不可抗力原因外,如果乙方未能按时交付设备,乙方应向甲方支付逾期交付违约金,其计算方法是:每延误一周(不足一周的按一周计,违约金为延误部分金额的千分之三(3‰)。如果付款延误超过五周,则甲方有权视乙方为单方面终止合同。
第七条 不可抗力
1、不可抗力条件:政府相关部门公布的战争、群体罢工、七级以上地震、十级以上台风等;
2、任何一方对于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担违约责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方,并于事故发生后十四日内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上,双方应通过友好协商修改本合同的条款。
第八条 争议解决
1、因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决,该争议交由合同签约地人民法院依法裁决;
2、诉讼费用(包括律师费用)由败诉方承担;
3、本条款在合同终止或合同归于无效后仍然有效。
第九条 附则
1、本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力;
2、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
第十条 其他
1、根据本合同由乙方提供的任何软件应属于乙方或其他相关的软件提供者的财产,甲方仅有非独占的且不得转让的产品使用权,并且不得进行任何形式的复制、修改或允许任何第三方占有、使用、复制或修改。
2、本合同为双方之间的完整协议并替代双方先前所有书面或口头的磋商、报价和协议。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯合同范本7
甲方(买方):___________________
乙方(卖方):___________________
依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着真诚合作,互惠互利,共同发展的原则,经双方友好协商,特订立本合同,双方共同遵守。
第一条产品名称、品牌、规格、生产厂家、数量及价格:
(建材清单表格略,下载文档里有表格)
本合同金额合计:¥_______,大写:_____________________。
第二条产品质量标准,验收标准:
1、产品质量符合国家规定标准、行业规定标准。
2、乙方在供货之前,须提供生产厂家的相关资质材料及所生产产品材质证明书,交货时必须同时出具产品生产许可证,质检报告及出厂合格证。
第三条交货地点、运输及费用、计量、交货时间:
1、乙方将货物送达甲方指定地点。
2、运输及其费用:乙方负责货物的运输,运输所产生的一切费用已包含在上述单价中。
3、交货时间:_______年____月____日
第四条付款方式及货款结算:
自合同签订之日起三日内甲方预付乙方合同总金额的____%,甲方验货物入库____天内,甲方支付乙方剩余货款的____%。
第五条其他:
本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝发货或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切经济损失。
第六条不可抗力:
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的`理由。在取得对方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第七条双方协议:
1、本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服,可于接到仲裁书后7日内向人民法院起诉。
2、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
3、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
4、本合同共一式贰份,由甲、乙双方各执正本一份。
甲方(章):____________________乙方(章):____________________
签约日期:________年____月____日________年____月____日
电梯合同范本8
需方(盖章,以下简称甲方)
公司名称:
公司地址:
法人代表:
执照注册号:
委托代理人:(签字)
电话:
户名:
开户银行:
账号:
组织机构代码:
供方(盖章,以下简称乙方):
公司名称:
公司地址:
法人代表:
执照注册号:
法人委托人:(签字)
电话:
户名:
开户银行:
账号:
组织机构代码:
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,双方通过友好协商,按照公平、诚实和信用原则,共同订立本合同。
一、产品型号及价格
1、甲方经严格选型,决定向乙方订购_________部。
2、主要参数和价格如下表:
(1)电梯型号:
(2)规格型号:
(3)载重KG:
(4)层/站/门:
(5)速度m/s:
(6)单台设备价:
(7)单台运费:
(8)数量:
(9)合同价格总计:人民币(大写)____________________元整,小写:____________________万元
二、合同生效及付款方式
1、本合同经双方签章生效,至双方圆满履行完毕本合同的各项条款之日为止。
2、甲方支付以:电汇□、汇款□、银行支票□支付的方式付款。甲方同意不用现金直接支付给乙方任何个人,否则作无效付款。
3、甲方在合同签订后七天内支付给乙方总货款________%,计人民币(大写)__________________________元整(¥_____________万元整)作为定金。乙方收到货款和经双方确认并签章的井道布置图纸之日起计算交货日期。
4、甲方在根据本合同生产进度,在双方约定的交货日之前15天,支付给乙方合同总货款________%的货款,人民币(大写)__________________________元整(¥_____________万元整)。若超过规定的应付款日期,乙方将顺延交货日期。乙方按期收到合同约定款项后,将合同产品按期交付甲方。
三、交货日期及方式
1、交货日期为合同生效(含合同签章、定金已支付和甲方对井道设计图已确认)后30个工作日。
2、交货地点:_______________
3、货物到达地点:_______________
4、交货方法:甲方自提□、甲方委托乙方代运□(另订代运协议),其他□;卸车费用由甲方负责。
四、产品包装
按国家企业标准规定和保障产品符合正常运输要求的木箱、扎件包装。
五、产品质量保证及执行标准
1、乙方根据国家《电梯制造与安装安全规范》和《自动扶梯和人行道的制造与安装安全规范》标准,并经甲乙双方确认的`井道土建图纸、技术规格要求设计制造。
2、乙方提供电(扶)梯产品,质量与技术符合中国国家标准要求,并对产品质量负责。
3、根据中国国务院令第373号文件规定,电(扶)梯设备的安装、维修由制造企业负责或其书面委托有资质的单位进行。在签订本合同的同时,甲、乙双方必须签订《电(扶)梯设备安装合同》,否则由于甲方自行处理安装引起的质量和安全责任与乙方无关,并且乙方保留由于甲方自行安装或寻找其他单位安装造成乙方的任何损失的补偿和诉讼权。
4、由乙方安装或由乙方委托安装的产品,在甲方合理、正常使用条件下,产品制造质量和安装质量保证期从经甲方所在地质量技术监督部门验收合格之日起十二(12)个月,但最长不超过从发货之日起十八个月。
5、甲方收到本合同产品后,应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施。
6、甲方应对乙方提供的软件部件负有保密责任,本合同产品传递的软件属于乙方知识产权,甲方仅有非独占的且不得转让的使用权,并且不得进行任何形式的复制、修改或找第三方复制或修改。
六、产品验收
1、本产品规格详见双方确认的电梯规格参数表
2、设备从运交到甲方后的三天内,甲方应检验设备的包装箱数量和包装状况是否完好无损并书面通知乙方是否有缺少破损情况。双方及时约定共同开箱日期,如果没有乙方的代表在场,甲方擅自打开包装箱,则乙方对设备的丢失或损坏不承担任何责任。
3、如果甲方在与乙方共同开箱时发现设备有缺件、损坏情况,且甲方要求对此缺件、损坏件进行补发或更换,甲方应在发现时经乙方参加开箱人员共同确认,三天内以书面形式通知乙方,乙方将依情况负责补发或更换缺失件。
七、违约责任
1、合同履行中,甲、乙双方任何一方要求变更合同时,应在本合同约定的交货日前30天以书面签章形式通知另一方,并征得另一方的书面认可。因任何一方原因引起的合同变更需增加的费用由变更方承担。
2、甲方未按合同规定期限付清货款,或乙方未按合同规定期限交货,违约方按国家经济合同法规和中国人民银行的有关规定,向守约方支付逾期部分货款总额每天万分之四的违约金。
3、除不可抗力外,本合同生效后,任何一方不得擅自解除合同,否则应按合同总价款的30%向守约方支付违约金,违约金不足以赔偿经济损失时,违约方对不足部分还应承担补偿责任。
八、其它约定
1、因甲方原因延迟提货或延期委托代办托运,乙方自合同交货日起为甲方免费保管______天,自免费保管______天后起,甲方按约定向乙方支付仓储保管费:______元/台/天,每______天结算一次。如果储存时间超过______个月,视作甲方放弃履约合同的权利,乙方有权处置该设备。
2、无论在何种情况下,甲方没有付清本合同全部款项时,包括已经在使用的富士电梯产品,该产品的所有权归属乙方所有,甲方不可另行转让和作任何处置。
3、甲方未按国家相关规定与乙方签订电梯维保合同,并由此造成第三方在维保过程中出现电梯产品质量隐患或造成甲方损失时,由甲方承担全部负责。
4、本合同和合同附件凡有选择项以“√”示选定,以“×”示否定。
5、合同条款的更改应在“另行约定事项”中约定,并由双方签字以示生效。
6、双方发生争议时,应通过友好协商解决。如协商不成,可提交原告起诉方所在地人民法院诉讼解决。
7、本合同一式肆份,甲,乙双方各执贰份,双方签字盖章起生效。
九、其它事项
1、本合同为双方之间的完整协议并替代双方在这之前所有书面或口头的磋商,如果附件与本合同特别约定条款不一致,以本合同约定条款为准。
2、本合同附件经双方确认,是不可分割的合同组成部分,享有供货合同同等法律效力。
甲方代表:(签字):乙方代表:(签字):
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
电梯合同范本9
买方:________卖方:________
买方与卖方就台电梯设备供货(包括运输、装卸等)工作,经双方协商一致同意按照下面的条款和条件,签署本合同。
1、合同产品名称:____品牌:____型号、规格:____数量:____制造商:____
2、合同总价为:¥____,大写:____人民币 元整合同价为____完税闭口价。
以上合同总价为台电梯供货到工地的所有费用(包括国内外运杂费、保险费、关税、增值税、商检费、海关费、装卸等所有费用),不论是否明列在合同文本中。
买方除提供现场安装所需水、电接口(费用由卖方承担)和设备存放场地外,其他费用概由卖方负责。
3、卖方自具备安装条件起天内派驻至少2名现场代表至琥珀名城和园一期工地,现场代表须常驻工地现场直至电梯移交买方为止。
4、图纸的确认及井道的确认
合同签定时,买方提供给卖方电梯施工的布置图,卖方根据布置图及工程施工现状在天内,提供买方电梯土建施工图纸一式陆份,买方应在天内将其中一份确认并签字后,交回卖方,土建单位应按已由双方确认的图纸施工并提供完整的、清理后的土建井道及机房。买方如对设备布置有所改动,必须在发货前天以书面形式通知卖方。
5、合同交货及完工期
买方将根据工程进度的实际需要并依据卖方投标时提供的电梯交货及安装周期提前通知卖方,卖方根据要求完成交货、安装、调试、试车运作及验收通过,并移交买方。卖方提供的各类电梯须在签定合同、图纸确认、收到预付款、接到供货通知后15天内完成交货(暂定20_______年6月,但以买方书面通知为准),在安装人员进场后40天内完成设备安装、调试、试车运作及验收通过,并移交买方(暂定20_______年8月,以甲方要求为准)。
买方如遇特殊情况,需将交货期推迟,应提前2个月书面通知卖方,卖方应认可。
6、交货地点
合肥琥珀名城和园一期小区住宅工地现场。
7、接货通知卖方应在设备运达工地前每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方,以便接货。卸货工作及费用由卖方负责。
8、运输及装卸保险
8.1货物在装运前由卖方投保,一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺,由卖方负责索赔。
8.2卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后,尽快给予调换、修复和补齐缺件,不管其造成的原因如何,也不能以办理索赔为由而拖延。
9、设备检验及到货验收
9.1买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制,或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收,卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便,但买方监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任,也不作为买方的最终验收。
9.2货到现场,买方需立即和卖方共同清点箱件验收。如不具备开箱验收的条件,在货到现场后买方需配合卖方妥善保管(需防潮、防盗)。未经卖方同意不得擅自拆箱,否则,零件遗失、损坏由买方负责。卖方在接到买方开箱安装通知后,派员7天内会同买方进行货物清点验收(具体时间双方在安装前另行约定),并签字确认,在箱件完好无损的情况下,若发现货物与装箱单数目不符,由卖方负责补齐或收回,如对产品的外表质量有异议,应在验收时提出。
10、付款方式:合同签订一周内付合同价的30_______%,货到现场前一个月付至合同价的80_______%,安装、调试结束并取得技术监督局使用许可证后付至合同价的85_______%,移交物业后付至合同价的95_______%,余款于免费质保期(两年)满后3个月内付清(无息)。
11、技术服务
卖方负责免费对买方名电梯技术人员进行现场的技术培训。
12、关于制造、安装的标准和要求及相关承诺
如在合同执行期间有国家新标准颁布,卖方提供的产品需符合相关新标准要求。在噪音、振动、设备可靠性、性能等方面需符合以上所列标准中的优等品标准。并达到以下要求:水平振动加速度:≤mm/s垂直振动加速度:≤mm/s2起制动平均加速度:---m/s之间任意调节运行时轿内噪音:≤dB(A)开关门噪音:≤dB(A)机房内噪音:≤dB(A)平层精度:≤±mm安装完成后保证与电梯机房及井道相邻的室内房间噪音应低于30分贝。在最终验收时,卖方要对以上性能数据作专门的检测,并提交测试报告给买方。
13、安装调试(详见电梯安装合同)
13.1本合同电梯由
13.2土建及安装要求:
13.2.1买方对井道、机房的土建须按双方确认的电梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由双方代表签字确认,与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。
13.2.2买方加装电梯附属设备须经卖方确认,否则由此引起的安全事故及其他不良后果,由买方负责。
14、设备最终验收前的人员及设备安全及成品保护,概由卖方负责。
15、设备最终验收
15.1工程完成后,卖方及安装方须负责全部设备的保护和清洁工作,直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中,如建筑结构或其它设备因卖方及安装方原因而被损坏,卖方及安装方将无条件修复或赔偿损失。
15.2验收合格条件
a.运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
b.在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到买方的认可。c.所有合同中规定的货物和材料都已准确无误地提交。
d.设备在交由买方使用之前已通过技术监督部门及有关部门的验收并得到使用证书。e.整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受,提交的设备图纸及技术文件等竣工资料一共四套。
f.设备的安装、调试结束后,经过试运转考核无故障,并经有关部门检验合格后,买卖双方共同签署验收合格证书。
g.待主体工程竣工验收合格。
16、产品质量保证
卖方保证所提供的产品按投标文件及询标承诺规定的材料由一流技术人员生产,产品是全新未使用过的且符合本合同中对质量及规格的规定。从主体工程竣工验收合格之日起60个月。
16.2卖方保证当无论产品质量、安装或维保出现任何问题或纠纷时,由卖方承担本项目最终的`责任。否则买方有权从履约保证金中获得补偿,直至取消合同而无须承担违约责任。
17、售后服务
无论在质量保证期内还是质量保证期满后,一旦发生一般故障,在接到买方通知后,卖方须在服务承诺详见投标文件。
在质量保证期内,因卖方提供的产品质量问题,卖方免费无偿提供零部件更换服务。由于买方和使用单位管理使用不当产生的故障,卖方予以有偿更换。
18、电梯规格说明:
电梯配置及技术
要求一、电梯配置:
1、电梯配置:
电梯的驱动方式:永磁同步
主要部件——主电机要求采用该品牌原产地或全球工厂生产易损件———门机要求采用该品牌原产地或全球工厂生产
二、轿箱装潢
吊顶后轿内高度达到2400mm;(按标准高度)
轿厢壁及轿厢门:后壁为银色镜面不锈钢,扶手采用末端弯曲的扁平不锈钢。两侧壁为ST4银色发纹不绣钢。
轿厢天花:备吹风机通风,电梯轿厢内吊顶的顶灯采用LF102荧光灯。
轿厢地板:预留20MM凹位、预留200KG装修重量花岗岩(式样为米黄色镜面地砖)
层门及门套发纹不锈钢层门地坎硬质铝合金
轿内显示点阵式楼层显示及方向显示,外召显示点阵式楼层显示及方向显示;
三、技术要求:
1、开门方式:对开门
2、开门宽度:见图
3、载重、速度:见图
4、门保护系统:进口红外线光幕门保护系统
5、轿箱通风:隐蔽式两侧滚动送风
6、电梯召唤及位置显示器:标准配置
7、轿顶、机房,轿厢内检修运行
8、单元并联控制
9、到站的慢速自救运行
10、到站自动开门
11、保持开门时间的自动控制
12、本层厅外开门
13、关门按钮提前关门
14、开门按钮开门
15、重复开门
16、错误指令双击取消
17、反向时自动取消指令
18、满载直驶
19、待梯时轿内照明、风扇自动断电
20、自动返基站
21、速度设定和反馈曲线显示
22、故障历史记录
23、自动精确平层
24、消防功能
25、主控柜故障显示
26、厅外、轿厢运行方向显示(滚动)
27、抱闸反馈检测功能
28、自动泊梯
29、五方对讲(出楼栋)
30、断相和错相保护
31、门区外不能开门保护措施
32、超载保护装置
33、轻载防捣乱功能
34、防打滑保护
35、防终端越程保护
36、安全回路接触器触点检测保护
37、调速器故障保护
38、独立运行
39、轿厢应急照明
40、轿厢警铃
41、锁梯服务
42、马达堵转和过流、过热保护
43、层楼位置信号的自动修正
44、低噪音运行
45、启动力矩补偿功能
46、关门等待取消
47、门过载保护功能
48、待机定期自检功能
49、上下强换同时断开保护功能
50、快慢车检测保护功能
51、无脉冲计数保护功能
52、安全回路断保护功能
53、超速电气保护,超速机械保护
19、主要部件清单见附件
20、随机文件清单A.B.C.D.
装箱清单
电梯操作维护手册
进口零部件须提交有关相应证明文件资料卖方按标准应提供的技术资料
21、违约责任
除不可抗力外,如卖方发生不能按期交付使用,买方不能按时付款及发生中途退货等情况,应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商,妥善解决。如协商无效,按下列规定处以罚金。
1)如买方不能按时付款,且延期超过天后仍不能付款,则按合同总价计算向卖方赔偿违约金,每逾期一天,罚款1‰。逾期付款的违约赔偿最高限度为合同总价的_______%,如违约金达到最高限额时买方仍不能付款,按第3)条买方中途退货处理。
2)逾期交付使用
卖方逾期交付使用,按合同总价计算向买方赔偿违约金,每逾期一天,罚款1‰。逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价的不能交付使用,按第3)条卖方不能交货处理。
3)卖方不能交货或买方中途退货
卖方不能交货,应向买方退回全款和利息并偿付违约金。违约金按总价的_______%计算。买方中途退货,应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。
4)经买卖双方协商同意延期交付使用和经双方友好协商同意延期付款或退货且无需罚款者不在此例。
5)如买方发现卖方驻现场代表未到岗或未完成相应工作,则按元/次予以罚款,从设备款中扣除。
22、履约保证金的罚没
A、本项目履约保证金为人民币),收受人为B、如卖方未能履行合同规定的任何义务,买方有权从履约保证金中得到补偿。C、如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务,履约D、保证金将被没收,并加收违约赔偿。
E、卖方提供的设备和投标文件中所承诺的设备规格、数量、材质等不相符合(合同中另有约定除外)。
23、仲裁或诉讼
23.1本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请采购管理机关调解,调解不成,按以下第(2)项方式处理:(1)根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。(2)向项目所在地人民法院起诉。
24、适用法律本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
下列文件与本合同都具有同样的法律效应。如有纠纷,以下列文件的以下排列次序作为仲裁依据。
①招标文件;②投标文件;③询标承诺;④电梯买卖合同。
25、本合同一式份,卖方
26、本合同双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。
采购人(甲方):__________ 供货人(乙方):__________
地址:__________ 地址:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
委托代理人: __________ 委托代理人:__________
电话:__________ 电话:__________
开户银行:__________开户银行:__________
账号:__________ 账号:__________
签订日期____年____月____日 签订日期____年____月____日
建设单位:____年____月____日
电梯合同范本10
甲方(租赁方):杭州XX公司(以下称甲方)
乙方(出租方):杭州XX公司(以下称乙方)
根据《民法典》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、租赁机械的名称、型号、数量、地点;
1、名称:
2、型号:
3、数量:
4、地点:
二、进出场费、租金及其交纳期限:
1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。
2、按月结算当月租金,每台每月租金为人民币(不含电梯操作人员工资),一次性定价不作调整。
3、租赁费付款方法:安监站备案日起计算租金,每台前三个月暂不付租费,第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费,每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。
三、甲方责任:
1、负责设备基础施工制作,总电缆线及楼层安全门。
2、提供安全、可靠的电源,并将电源引入电梯设备电源箱。
3、积极配合升降机安装、拆除工作,保证进场道路畅通,负责夜间施工照明。
4、承租过程中,确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。
四、乙方责任:
1、提供合格的设备。
2、向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料,并进行书面交底。
3、负责机械设备的进场安装、维护、拆除,并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料,甲方现场配合。
五、人员管理及安全责任:
1、因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责,设备安拆时一切安全责任均由乙方承担,甲方概不承担一切责任。
2、乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。
3、甲方违章指挥时,造成后果由甲方承担,操作人员应拒绝作业,非操作人员不得进入机械操作室作业。
4、甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门,随手关门不得违犯,如电梯周围作业或需进入电梯运行场地,施工队要通知电梯司机停机,电梯停止运行后,甲方才可安全作业
六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除:
1、租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担,机械使用期间要求乙方每15天检修维护一次并做好记录,并且保证机械设备的`安全性能、技术性能符合国家规定。
2、故障排除:乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时,乙方应迅速派专业人员赴现场排除。
3、做好设备维修保养,乙方处理故障,做到一般故障2小时内排除,大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天,如每超一天,乙方承担甲方所有损失。
七、违约责任:
1、甲方若不能按期足额付清月租,乙方有权停机待款,停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算,停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算,如甲方逾期付款,从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机,双方协商。
2、甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。
3、本合同不详之处,双方协商解决。
八、其他约定事项: 附墙要求全部6米设置一道。
九、争议的解决方式: 本合同履行中如发生争议,双方友好协商解决。无法协商时,依法向____区人民法院起诉。
十、本合同一式四份具有同等法律效力,甲、乙双方各执二份,经双方签字盖章生效,所有条款履行完毕后自动失效。
甲方:
乙方:(签章)
代表签字:
电话:
________年____月____日
(签章)代表签字:
电话:________年____月____日
电梯合同范本11
甲方(租赁方):杭州鼎业建筑工程有限公司 (以下称甲方)
乙方(出租方):杭州环康机械设备安装有限公司 (以下称乙方)
根据《合同法》及有关规定,为明确甲方与乙方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
一、租赁机械的名称、型号、数量、地点;
1、名称:2、型号:
3、数量:4、地点:
二、进出场费、租金及其交纳期限:
1、进出场费为每台人民币设备备案后10天内付清。
2、按月结算当月租金,每台每月租金为人民币 (不含电梯操作人员工资),一次性定价不作调整。
3、租赁费付款方法:安监站备案日起计算租金,每台前三个月暂不付租费,第四个月开始。下月20号前付清上月租赁费,每月均以月单位计算。全部人货梯拆除后二个月内付清。
三、甲方责任:
1、 负责设备基础施工制作,总电缆线及楼层安全门。
2、 提供安全、可靠的.电源,并将电源引入电梯设备电源箱。
3、 积极配合升降机安装、拆除工作,保证进场道路畅通,负责夜间施工照明。
4、 承租过程中,确保对电梯设备失窃或受人为破坏承担全部责任。
四、乙方责任:
1、 提供合格的设备。
2、 向甲方提供有关地基处理要求与基础图纸等有关技术资料,并进行书面交底。
3、 负责机械设备的进场安装、维护、拆除,并向上级主管部门申请出具一切技术安全验收合格资料,甲方现场配合。
五、人员管理及安全责任:
1、 因机械本身存在的质量问题引起的安全事故由乙方负责,设备安拆时一切安全责任均由乙方承担,甲方概不承担一切责任。
2、 乙方应配合甲方做好文明施工、安全生产检查并参与创建文明工地活动。
3、 甲方违章指挥时,造成后果由甲方承担,操作人员应拒绝作业,非操作人员不得进入机械操作室作业。
4、 甲方必须通知各施工队不得随意打开平台安全门,随手关门不得违犯,如电梯周围作业或需进入电梯运行场地,施工队要通知电梯司机停机,电梯停止运行后,甲方才可安全作业
六、租赁期间机械设备的维护保养及故障排除:
1、 租赁期间机械设备的维修保养及其费用均由乙方承担,机械使用期间要求乙方每 15 天检修维护一次并做好记录,并且保证机械设备的安全性能、技术性能符合国家规定。
2、 故障排除:乙方应使机械设备随时保持良好运转状态。若设备发生的故障现场人员不能排除时,乙方应迅速派专业人员赴现场排除。
3、 做好设备维修保养,乙方处理故障,做到一般故障2小时内排除,大故障当天排除。因乙方原因每月累计停机修理超过2天,如每超一天,乙方承担甲方所有损失。
七、违约责任:
1、 甲方若不能按期足额付清月租,乙方有权停机待款,停机待款期间租赁费按正常租赁费全额结算,停机所造成的一切损失由甲方负责。因甲方的原因造成停机租费按正常结算,如甲方逾期付款,从逾期的次日起按逾期部分万分之一支付违约金。因不可抗力等因素停工停机,双方协商。
2、 甲方报停应提前十五天以书面形式通知乙方停机时间。
3、 本合同不详之处,双方协商解决。
八、其他约定事项:
附墙要求全部6米设置一道。
九、争议的解决方式:
本合同履行中如发生争议,双方友好协商解决。无法协商时,依法向西湖区人民法院起诉。
十、本合同一式四份具有同等法律效力,甲、乙双方各执二份,经双方签字盖章生效,所有条款履行完毕后自动失效。
甲方: 乙方:(签章)代表签字:电话:
年月 日 (签章)代表签字:电话: 年 月 日
电梯合同范本12
甲方(委托方): 地址: 联系人: 电话: 传真:
乙方(承运方): 地 址: 联系人: 电 话: 传 真:
本着平等互利的原则,甲乙双方经过友好协商,就货物运输有关事宜达成以下协议:
第一条:乙方接受甲方委托向甲方提供“门到门”服务,即负责将甲方的货物由指定提货地点运往甲方指定收货地点。
第二条:负责按照甲方的运输单详细核对货物,在规定的时间内将货物运往交货地点交给甲方指定的收货人为止的全部责任。乙方应保证在运输途中与甲方指定的收货人保持联系,并及时报告货物所在地点和预计到货时间,以便收货人安排卸货。甲方应提前二个工作日用传真形式向乙方报送发运计划。
第三条:乙方应及时告知甲方每批货物运输的详细过程,如不及时告知,甲方有权拒绝接货。
第四条:乙方作为甲方委托运输代理公司应对甲方委托的货物给予妥善保管。并担负起运输责任,确保货物运输安全。
第五条:在执行本项业务中,造成的甲方货物的重大事故或故障的隐患采取必要的、适当的`预防措施。
六条;在执行本项业务中,造成的甲方货物的重大事故或损失时乙方必须采取必要的解决措施,并立即向甲方报告 。
第七条:乙方作为甲方货物的承运人和货物保险代理人,在运输过程中,如甲方货物发生
意外时有责任为甲方向投保的保险公司办理索赔。促使该保险公司完成理赔和将甲方的损失降到最低点。
第八条:甲方货物受损后,甲乙双方对货物受损程度存在异议。因此不能达成一致时,应请双方认可的中国人民财产保险股份有限公司鉴定确认损失程度。
第九条:乙方在不能证明乙方本身所使用或委托的运送人员没有玩忽职守的情况下,需对由于货物的丢失、破损所造成的损失负有赔偿责任。因乙方原因造成甲方 的全部损失,由乙方承担。
第十条:除交通事故和不可抗力因素外。因乙方原因造成的货物迟到,按当次总运费每迟到一天扣5%。
第十一条:因甲方或甲方收货方原因拒收或延迟收货造成车辆等候,责任方应承担因此造成的损失。
第十二条:总费用结算:
2.结算:按甲方要求,每批次货到目的卸货后,凭运输发票及有效回单每月底结算一次。
3. 运输线路:
3.1:起运地点:
3.2:到站城市:
3.3:收货人 手机
第十三条:本合同未尽事宜,双方协商解决,并按照国家的相关法律法规执行。 第十四条:本协议由甲方签盖章后生效。有效期为一年,期满后,若双方无异议,本合 同将自动延长一年。
第十五条:若双方发生争执,应友好协商解决。
第十六条:本协议一式二份甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电梯合同范本13
一、工程概况
1、甲方将位于_____楼的电梯(扶梯)维修工程发包给乙方。
2、乙方依据甲方提供的施工图纸的要求进行施工,包括但不限于施工材料的采购、安装及为本系统正常施工和调试运转所必须的验收工作等。
3、甲方驻工地联络人:__________;乙方驻工地联络人:__________;甲、乙双方派驻的联络人均有权代表双方签署同履行本合同相关的文件。
4、经甲、乙双方共同确认,待修理的电梯的现状为:
_________________________________________________________________________。
二、开工和竣工期限
1、甲方应于本合同签署后_____日内向乙方提交全套设计图纸及相关技术要求,并且提供符合施工条件的场地。
2、乙方在甲方履行完毕本条前款义务且支付了第_____笔工程款后_____日内完成修理及验收工作。
3、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容行为导致延误工期的,乙方的竣工期限可以相应顺延。
三、承包价款(含原材料购置款)及付款方式
1、乙方完成承包工程的总价款为人民币_____元。
2、甲方按照以下第_____种方式支付:
a)分期支付:
A、本合同签定后三日内,甲方向乙方支付50%合同款即_____元;
B、本工程完工后三日内,甲方向乙方支付50%合同款即_____元;
b)一次性支付:甲方在本合同签订后_____日内,一次性向乙方支付全部工程款_____元。
3、依甲方要求发生工程内容的增减可以调整本合同价款。甲方应当书面通知乙方工程内容的变更,乙方应在得知变更内容后5日内向甲方提供变更造价方案,甲方应在收到变更造价方案后5日内予以答复并同乙方达成工程洽商,否则乙方有权依据原设计继续施工,如因此延误了工期,竣工日期可以相应顺延。
4、在本合同签订后,若乙方施工所用原材料市场价格浮动超过_____%,就该浮动部分导致的成本增加或减少,甲、乙双方应另行达成协议予以解决。
四、甲方职责
1、负责提供存放装修材料的工作间及施工的便利条件。
2、负责提供修理电梯所需的全部图纸和技术资料。
3、负责做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作。
4、对工程质量、进度进行验收和检查,并按合同约定按期向乙方支付工程款。
五、乙方职责
1、严格按照甲方的要求和图纸认真组织修理。
2、做好施工现场安全、保卫、消防、清洁工作。
3、对施工场地原有的设备和成品做好保护工作。
4、凡因施工不当而造成的设备损坏和人身伤害均由乙方承担。
六、质量标准及验收
1、乙方应当提前48小时通知甲方安排工程验收工作,甲方应当派人参加,甲方如果不参加验收,则乙方可以组织自行验收;甲方应当依据乙方的验收结果签署验收报告。
2、甲乙双方同意因本工程验收产生的异议由_____作出最终的验收结论并依据该机构的验收结论来履行合同。
3、甲乙双方同意参照劳动局验收规范及验收方法,对以上确认项目进行验收。
七、工程保修
1、本工程质量保修期__________个月,自甲方签署验收报告的次日起计算。
2、对于易损性照明灯具(指白炽灯、灯泡),乙方只负责安装时一次性提供,如需更换,由甲方负责购买。
3、甲方在电梯使用过程中造成的划痕、外力变形等损害,乙方可以予以维修,但甲方应支付合理的费用。
八、违约责任
1、若甲方因未如期向乙方提供施工所需的便利条件而导致乙方延误工期超过30日的,甲方应向乙方支付相当于合同总价款30%的'违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失,甲方应当依据乙方的实际损失补足。
2、若甲方未依据合同约定履行付款义务,则每延期一日,甲方需按应付施工款的_____%向乙方支付违约金;若甲方延期付款超过30日,乙方有权终止本合同,并有权要求甲方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给乙方造成的损失,甲方应当依据乙方的实际损失补足。
3、若乙方未在本合同约定期限内竣工,每延期一日,乙方需按甲方已付施工款的_____%向甲方支付违约金;若乙方延期竣工超过30天,则甲方有权终止本合同,并有权要求乙方承担相当于合同总价款30%的违约金;如果违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失,乙方应当依据乙方的实际损失补足。
4、若乙方交付的工程未通过验收,乙方需对工程进行整改,直至验收合格;整改期间如影响甲方的正常使用,每影响一天,乙方需按合同总价款的_____%向甲方支付违约金。
5、如果任何一方无正当理由擅自终止本合同的履行,则须向对方支付相当于合同总价款30%的违约金,如果该违约金不足以弥补对方损失的,还应依据实际损失予以补足。
九、争议解决
因本合同及补充协议发生的一切争议,由双方协商解决。协商不成,任何一方可向北京仲裁委员会申请仲裁。
十、附件组成
甲、乙双方选择下列相关文件作为本合同的附件,附件作为本合同的组成部分,与本合同文本具有同等法律效力:
()本合同协议书
()本合同合同条款
()标准、规范及有关技术文件
()本工程效果图
()本工程报价单
十一、其它
1、本合同条款未尽事宜,由双方另行协商作补充协议,补充协议与本协议具同等法律效力。如补充协议的约定与本协议的约定不符,以签订时间在后的补充协议约定为准。
2、本协议自双方签字盖章后生效。
3、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,各份具同等法律效力。
甲方:(签章)
签约代表人:
_____年_____月_____日
乙方:(签章)
签约代表人:
_____年_____月_____日
电梯合同范本14
建设单位(甲方):
承建单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规,遵循平等、自愿、公平的原则,为明确双方的权利义务和经济责任,特签订本合同。
一、 工程名称:碧水园小区电梯大理石门套供货安装工程
二、 工程范围及承包方式:
1、 工程范围:碧水园小区3#9#全部电梯口门套供货安装。
2、 承包方式:
A、 按工程内容及承包范围:包材料、 包人工、 包工期、 包质量、 包水电、 包安全、 包税金、 包文明施工一切费用。
B、 本合同为固定总价合同。
三、 合同价款及合同工期
1、 电梯门套数量:128门套。
2、 合同单价:550元/套(含一切费用),以后均不做调整;
3、 固定合同总价:70400元(柒万零肆佰元整)
4、 开工日期:20xx年7月日
5、 竣工日期:20xx年月 日
四、 付款方式
1、 甲方优先考虑实物冲抵工程款
2、 全部电梯门套安装完毕后经甲方验收合格付合同总价的75%,验收合格三个月内付至合同总价的`95%,余款5%作为质保金,六个月后质量没有问题时一次性无息支付完毕。
3、 甲方每次付款前,乙方必须提供等额的符合国家税务部门规定有效发票。
五、 甲乙方双方责任:
1、 甲方负责提供工程施工用电和用水的接驳点,水电费用乙方自行承担。
2、 甲方必须及时保证资金到位,甲方资金如不能及时到位而造成的损失由甲方承担。
3、 乙方必须按时完成整个工程,保证工程质量,大理石不允许有色差,如出现质量问题(空鼓、 裂纹)和延误工期乙方承担全部责任,并赔偿甲方的全部损失。
4、 乙方要严格遵守施工现场的各项管理制度,必须服从甲方和总包单位的管理,进场施工人员要加强安全教育,要为现场施工人员购买保险,如乙方施工人员因违法操作或不接受现场管理,所造成的安全事故由乙方完全负责,妥善保护好现场的各种施工机械和施工工具,损坏和丢失均自行负责。
5、 乙方在报价是提交的大理石样品甲方封存于施工现场,该样品是合同的一部分。
6、 乙方制作好的大理石板运抵现场安装时,甲方随即抽样进行检验(含破坏性检查)和对照,如与样品不符,视为乙方严重违约,乙方承担一切损失。在工程竣工移交甲方前,乙方必须搬走所有施工机械、 垃圾、 剩余材料,保证施工现场及临近范围的清洁和整齐。
7、 竣工验收前,乙方负责工程的成品(半成品)保护工作,保护期间发送的损坏,乙方自费予以修复,但不得延期交付工程。此项工作直至竣工验收交付甲方使用后止。
六、 争议处理
甲乙双履行合同时发生争议,应协商解决,解决不成甲乙双方同意向工程项目所在地人民法院起诉解决。
七、 合同有效期
本合同自双方签订之日起生效,至工程全部完工并经甲方验收合格、 包修期满后失效。
八、 附则
1、 本合同一式二份,甲方和双方各执一份,由双方签字后生效。
2、 本合同附件为合同不可分割的一部分;
附件一:大理石样品
甲方: 乙方:
年 月 日年 月日
电梯合同范本15
合同编号:
甲方:
乙方:
安装配套工程(以下简称本工程),为进一步明确甲、乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施。经甲、乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的相关规定,结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的情况下,签订本合同。
1、工程概况
1.1工程名称:明月天意客梯
1.2工程地点:重庆市江津区
1.3工程内容:
1、电梯的脚手架的搭拆;
2、电梯井道低压照明的`提供;
3、电梯施工期间电焊、气焊;
4、电梯的起重、分层、搬运、就位。
5、政府部门收取的电梯初装验收费;
6、承担施工期间的水电、费;
7、电梯卫士的初装费
2、工程工期
前期配合土建,根据总包进度施工,以总包进度时间为准。
3、合同价款
经双方协商,合同包干价:人民币50000元;且包括规定工程内容内的所有人工费、材料费、机械费、检验调试费、联动试车费、验收费、手续费、措施费、采保费、管理费、利润和应由乙方向施工所在地税务局缴纳的税金等费用,并充分考虑了规费及风险因素,(市场价格波动、法规、规定等)。
4、付款方式
4.1甲方在支付电梯设备进场安装款前,支付50000元给乙方。
4.2按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。
5、甲方责任及义务
5.1协调现场施工的有关关系,如提供施工用水、用电接口,费用由乙方负责。
5.2甲方代表,全面履行甲方职责,对工程质量、进度进行监督检查。
5.3提供具备施工进场条件。
5.4提供符合安装要求的井道、机房、正式电源等
6、乙方责任及义务
6.1乙方在施工期间,对未完成的工程负有实施产品保护的责任。
6.2施工用水、用电费用已包括在合同金额中,由乙方自行支付。
6.3乙方在各分项施工前须与甲方联系,提供或了解其在分项工程上和特殊要求,如开槽、预留孔洞、预埋件等,并在每次隐蔽工程之前要甲方和监理签字确认,否则,因此而导致的额外施工费用由乙方承担。
6.4负责本工程的整体质量及联动试运行,保证设计使用效果。
6.5配合甲方做好后期的服务工作。
6.6严格执行施工规范、安全操作规程,做到文明施工、安全施工。施工中发生的一切因乙方引起的安全事故,乙方自行解决;甲方不承担任何责任和经济赔偿。
6.7按合同组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
6.8乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。
7、附则
7.1未尽事宜,双方协商解决。如双方经协商仍未解决之事宜,可提交工程所在地法院进行诉讼。
7.2本协议一式肆份,甲方两份、乙方两份,双方签字盖章后生效。
合同订立地点:重庆
甲方:名称(印章): 乙方:名称(印章):
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
日期: 日期:
标签:
【电梯合同】相关文章:
电梯广告合同02-17
电梯安全合同03-29
电梯租赁合同04-02
电梯劳务合同09-15
电梯安装合同04-16
电梯销售合同03-29
电梯采购合同11-10
安装电梯合同02-20
电梯广告合同【热门】04-12
电梯广告合同【推荐】04-11