现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>工程合同

工程合同

时间:2024-08-09 11:20:17 合同范本 我要投稿

【推荐】工程合同范文集合6篇

  在人民愈发重视法律的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编为大家整理的工程合同6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

【推荐】工程合同范文集合6篇

工程合同 篇1

  委托方:(以下简称甲方)

  承揽方:(以下简称乙方)

  经友好协商,本着相互尊重原则,甲方委托乙方承包毛竹架,为明确双方责任,确保完成任务,共同信守合约。经双方协商一致,特签定如下协议,以供双方共同遵守执行。

  一、承包范围:乙方向甲方承包外墙竹架1-6层的搭设。

  二、结算方式:按建筑平方计算,每平方元整,安全网以所挂外墙面积计算每平方元整。

  三、施工过程中甲乙双方需相互配合。如有外手架原因出现问题,由乙方负责。

  四、合同补充:

  五、合同附件及补充合同与本合同具有法律同等效力。

  六、本合同一式贰份,双方签字盖章生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程合同 篇2

  室外装饰装修工程施工合同

  建设单位: (以下简称甲方)

  承包单位: (以下简称乙方)

  本合同经甲乙双方友好协商签订。为规范双方权利义务,加强双方的协作﹑保证工程顺利施工,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定,结合本工程具体情况,订立本合同。

  一、工程名称:

  二﹑工程地点:

  三、工程内容

  1、室外真石漆装饰,底漆、面漆两层。外墙墙面单价60元/㎡,花瓶柱单价120元/m,大线条单价50元/m,小线条单价30元/m,窗套单价30元/m。

  2、本工程所有工程量竣工后均按实结算。

  四、承包方式

  1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包质量、包税金的`方式总承包。

  2、本合同的材料定价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响,为包干单价,不做调整。

  五、付款条件及方式

  本工程完工之日一次性付清工程款。

  六、计算和结算方式

  1、本工程竣工结算方式:以实际为准,按实结算。计算方法为:结算价=合同单价×实际工程量。

  七、甲方职责

  1、负责协调提供施工用水、用电等,水电费由甲方承担。

  2、工程未经验收,甲方擅自提前使用,由此发生的一切问题,由甲方承担。

  3、在施工过程中甲方不对乙方的安全负责。

  八、乙方责任

  本工程承诺正常使用条件下20年不掉漆,在保修期内该工程出现的一

  切故障均由乙方负责保修。

  九、违约责任

  因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  十、其它

  1.本合同条款双方应严格遵守,任何一方不得擅自违约。

  2.本合同未尽事宜,双方协商议定。

  3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

  4.本合同壹式 贰 份,甲、乙双方各执壹份。

  十一、合同有效期限

  本合同自双方法人签字之日起生效,有效期至结算付清所有工程价款。

  甲方:

  乙方:

  20xx年 月 日

工程合同 篇3

  ______(以下简称"客户")与_______(以下简称"工程咨询单位")经过双方协商一致,签订本协议。

  一、客户委托工程咨询单位提供_____(列明委托服务内容)咨询服务,并已接受工程咨询单位为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。

  二、本协议中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本协议书的组成部分:

  ①委托函或中标函:

  ②工程咨询服务协议书通用条件;

  ③工程咨询服务协议书专用条件;

  ④附件,即 附件a___委托工程咨询服务范围; 附件b_____客户提供的职员、设备、 设施和其他人员的服务; 附件c_____报酬和支付;

  ⑤在实施过程中共同签署的`补充和修正文件。

  四、鉴于客户按下文规定向工程咨询单位的各项支付,工程咨询单位承诺按照本协议书的规定,承担附件a中议定范围内的咨询服务。

  五、鉴于工程咨询单位按上文规定履行咨询服务,客户承诺按照本协议书规定的期限、方式、币种,向工程咨询单位支付协议规定应支付的款项,作为履行服务的报酬。

  六、凡因本协议或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商,协商不成的,提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁地点在深圳或其他城市,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

  七、本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本___份,双方各执___份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。

  客 户:(签章) 工程咨询单位:(签章)

  法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)

  地 址: 地 址:

  授权代表(签字): 授权代表(签字):

  开 户 银 行: 开 户 银 行:

  帐 号: 帐 号:

  邮 编: 邮 编:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  电 子 信 箱: 电 子 信 箱:

  年 月 日签于

  ------------

  一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

  1、项目名称:

  2、服务类别:

  二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  1、建设工程造价咨询合同标准条件;

  2、建设工程造价咨询合同专用条件;

  3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

  四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

  五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

  六、本合同的建设工程造价业务自年月日开始实施,至年月日终结。

  七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。

  委托人:(盖章) 咨询人:(盖章)

  法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

  住所: 住所:

  开户银行: 开户银行:

  帐号: 帐号:

  邮政编码: 邮政编码:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  电子信箱: 电子信箱:

  年月日 年月日

工程合同 篇4

  一、合同主体

  二、工程范围

  1、工程承包范围:

  ①、首层:展览区、休息室、后勤区、配电室、控制室、机电竖井、前厅、库房、办公室、大堂、电梯厅、走道、卫生间、楼梯间等;

  ②、二层:多功能厅、贵宾室、会议室、酒吧、机电竖井、电梯厅、展示画廊、展厅前厅、后勤走道、后勤区、储藏室、化妆室、通道、走道、卫生间等。

  ③、出屋面:公共区域及出屋面交接区域,女儿墙栏板。

  ④、室外:下沉广场、室外汽车梯装饰、旋转门入口室外铺装拆改及增加门厅。

  2、总承包与分包单位工作界面划分:

  ①、专业分包工程:弱电工程、消防电工程、宴会厅灯光音响工程、装饰花灯工程、LED屏幕工程、标志标识工程。

  ②、专业分包与总包单位的界面划分:

  1)弱电工程:桥架及预埋线管由总包施工,穿线及设备安装由专业分包施工。

  2)消防电工程:桥架及预埋线管由总包施工,穿线及设备安装由专业分包施工。

  3)宴会厅灯光音响工程:基础钢结构设备层由总包施工,管线、桥架、电缆、设备都由专业分包施工。

  4)装饰花灯工程:管线及电缆由总包施工,预留预埋及灯具安装由专业分包施工。

  5)LED屏幕:管线及电缆由总包施工,预留预埋及灯具安装由专业分包施工。

  6)标志标识工程:所有工作由专业分包施工。

  三、工期

  1、工期要求:20xx年4月20日至20xx年8月28日,共计130日历天。

  2、误期赔偿约定:每逾期一天,违约金为签约合同价的万分之二 ,逾期天数×签约合同价×万分之二,其中:逾期天数=实际工期(实际竣工日期-实际开工日期)-合同工期(承包人在投标函中承诺的工期)-发包人同意延长的工期 。

  逾期竣工违约金最高限额:最高不超过签约合同价的3% 。

  四、合同价款

  五、计价方式

  1、计价形式:固定单价合同。

  2、暂定数量的处理约定:在重计量过程中重新核对。

  3、重计量:本工程在正式施工图下发后进行第一次重计量,本次重计量内容需包含施工图中未体现的部分工作内容,如地下部分楼梯间、设备间、地下一层走道等。在竣工结算时进行第二次重计量。初步安排第一次重计量完成时间为五月末,第二次重计量完成时间为九月末。

  六、调价方式

  1、变更洽商计费原则:

  ①、因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减,且单个子目工程量变化幅度在 15 %以内(含)时,应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价;单个子目工程量变化幅度在 15 %以外(不含),且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 3 %时,由承包人提出并由发包人商定或确定新的单价,该子目按修正后的新的单价计价。

  ②、已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价。

  ③、已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,但有类似子目的.,可在合理范围内参照类似子目的单价,由发包人与承包人商定变更工作的单价。

  ④、已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目,也无类似子目的,由承包人提出并由发包人商定或确定新的单价

  2、人工、材料调价原则:材料价格以及装饰工程人工费的市场价格变化幅度在±3%(不含)以外的,超出部分的材料价格予以调整;人工费变化幅度超过3%(不含)按变化幅度全部调整。

  七、付款方式

  1、预付款:

 ①、预付款额度:签约合同价中分部分项费用的10% +签约合同价措施项目费用(除安全文明施工费)的10%+安全文明施工费预付款额度+签约合同价中规费的10%+签约合同价中税金的10%。

  其中:安全文明施工费用预付额度:签约合同价内安全文明施工费总额的50% 。

  ②、预付办法:在收到承包人提交正式发票后,发包人一次性向承包人支付预付款。

  2、工程进度款支付方式

  ①、报送时间:每月25日之前报送当月由监理单位确定的形象进度的进度款(包含洽商变更)。

  ②、支付方式:上月已完工程量价款(含变更洽商款)的80%,当累计支付总额达到签约合同价(扣除暂列金额)的80%加上双方达成一致的变更洽商款的80%之后,不再继续支付进度款。

  ③、支付期限:收到进度款申请单之后的28天内。

  ④、保修金:预留3%的质量保证金。

  ⑤、保修期限:2年。

  ⑥、结算时限要求:在工程接收证书颁发后14天内承包人提交竣工付款申请单,发包人在收到承包单位提交的竣工付款申请单的14天内确定竣工结算总价。

  八、其他特殊交底

 1、施工范围:现场如有增加精装施工范围以外内容,及时通知相关造价工程师,对工程量及单价进行核对。

  2、工程洽商的办理:

  ①、需走内部流程。

  ②、保证资料的详尽。

  ③、尽量不签零工。

  3、拆改工程:及时对拆改的工作内容进行几方签认,留有照片并在图纸中标示出拆除部位。

  4、整项暂估及材料暂估价:后附清单。

  5、材料品牌:后附清单。

工程合同 篇5

  民房建筑承包协议发包方: , 以下简称甲方。 承包方: , 以下简称乙方。

  一、甲方位于石埠村桃园队二间二层楼房承包给乙方。

  二、乙方负责新建房的墙光地平,不包括刮白,前后外墙贴瓷砖。

  三、房屋结构为。

  四、开工时间: 20xx 年 3月 3 日,竣工时间: 20xx 年8 月 1 日。 五、乙方在施工中出现的`一切工伤事故由乙方承担,甲方概不负责。 六、该工程采取包工不包料的形式,承包价格按屋面建筑面积计算, 170元 / ㎡。 二层起脊 1000 元 / 间,二层站柱 40 元 / 米。

  七、付款方式: 二层主体起来后付总工程款的50%,工程竣工验收合格后付总工程款的30%,余下20%于20xx年底付清。

  八、工程竣

  工交付使用后,在一年之内房屋有裂缝、漏水等质量问题,一切维修费用由乙方承担。

  九、以上协议甲乙双方共同遵守。

  十、以上协议一式两份,甲乙双方各持一份,经甲乙双方签字后生效。

工程合同 篇6

  本合同书由 与 于 日签署。 设计人按先前签订的合同要求完成了 工程的初步设计和施工图设计,并配合完成了相关专题论证和第三方审查工作。现因建设地点附近拟建 ,对本工程影响较大,属于重大设计变更, 需易地重新设计,为此,双方经友好协商,就原合同形成补充协议如下:

  一、鉴于工作量和成本变化较大,经双方协商决定在原合同基础上,增加设计费人民币 。

  二、本费用包干重新设计和变更设计的全部费用,包括上级各级主管部门要求报送的.全部设计文件编制、出版费用,咨询审查费用,以及为满足审批要求而完成的设计工作费用。

  三、付款方式:本协议书的总金额是完成协议书所规定义务的一切费用。由设计人包干使用,业主将按进度分期支付。

  1、在签订协议书后3天内业主预付总费用的20%作为预付款;

  2、设计人完成施工图设计文件,并提交业主后3天内业主支付总费用的40%;

  3、施工图设计文件通过业主和上级主管部门审查、修改批准后支付总费用的40%;

  4、本协议书费用为补充费用,不重复留质量保证金,原合同约定的质量保证金不变。

  四、本协议书未尽事宜由双方协商解决。

  五、本协议书经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力,本协议书作为原合同的补充件,与原合同具有同等效用。

  六、本协议书一式六份,正本两份,双方各执一份,副本四份,双方各执两份。

  业主: 设计人:

  法定代表人 法定代表人

  或其授权代理人: 或其授权代理人

  年月日:

【工程合同】相关文章:

工程工程合同03-02

【荐】工程工程合同10-31

【热】工程工程合同11-06

工程工程合同范文05-26

工程合同工程合同03-09

工程工程合同15篇04-02

工程工程合同精选15篇06-19

工程工程合同13篇04-09

实用的工程工程合同范文05-26

工程工程合同(15篇)04-05