现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>工程施工合同

工程施工合同

时间:2023-06-30 15:23:14 合同范本 我要投稿

工程施工合同(汇编15篇)

  在不断进步的社会中,我们用到合同的地方越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?以下是小编为大家收集的工程施工合同,欢迎阅读与收藏。

工程施工合同(汇编15篇)

工程施工合同1

  发包人:_________(以下简称甲方)

  承包人:_________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就重庆市渝中区大黄路挡墙改造工程施工合同中承包范围外的新增施工内容,经协商一致,达成如下协议:

  一、承包范围外的零星工程及新增内容

  1、新增土石方工程

  2、衡重式挡墙和重力式挡墙部分的'粘土夹片石回填。

  3、桩板式挡墙部分的砂卵石回填。

  4、地面建筑物拆除工程及拆迁工程引起青苗补偿、线路迁改等工作内容。

  二、工期

  开工日期以发包方书面确认的开工报告为准,竣工日期以发包方确认的竣工报告为准,工期总日历天数120天。

  三、质量标准

  按原合同要求的质量标准不变,即工程质量达合格标准。

  四、工程量确认

  甲乙及监理工程师三方现场按实收方,经监理及甲方审核后确认。

  五、综合单价的确定

  按原合同条款执行:

  (1)当工程量清单报价中有适应于变更工程项目的投标综合单价,则按该项目的'投标综合单价计价。

  (2)当工程量清单报价中有类似于变更工程项目的投标综合单价,则参照报价中类似项目的投标综合单价进行计价。

  (3)当报价中无对应项目和参照项目时,按20__年《重庆市市政工程计价定额》及相关配套文件调整,人工费、材料费按施工同期《重庆造价信息》公布的价格。若同期《重庆造价信息》中没有的材料价格双方认质认价进行结算,总价下浮6%(税金和认质认价部分除外)。

  六、工程款(进度款)支付

  新增施工部分乙方按确认工程量报送给监理和发包人,发包人每月按确认的工程款70%支付。余款待竣工验收合格、审计在90日内审计完毕后无息支付至经审计确认工程结算金额的85%。竣工验收合格之日起一年后7日内,支付至经审计确认工程结算金额的95%。竣工验收合格之日起二年后7日内,支付至结算造价的100%)。

  七、竣工验收

  1、竣工验收及保修条款按主合同执行。

  八、本补充协议条款以外的其他条款同原合同。本补充协议一式8份,甲乙双方各持4份,均有同等的法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同2

  合同编号:___________

  签约时间:__________________________________

  发包人(全称):(以下简称甲方)____________

  承包人(全称):(以下简称乙方)____________

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工事项协商一致,订立本施工合同。

  第一条工程概况

  1、工程名称:________________________。

  2、工程地址:________________________。

  3、工程内容:________________________。

  4、工程做法:________________________。

  5、承包范围:________________________。

  6、承包方式:乙方包工包料。

  7、进场材料:________________________。

  8、工期:本工程工期为天,自_______年_____月__日开工,于______年____月__日竣工。

  9、工程质量:________________________。

  第二条合同价款、付款方式及结算

  1、合同单价:________________________。

  2、合同总价款:______________________。

  3、付款方式及期限:__________________。

  4、计算原则:________________________。

  第三条甲方责任

  1、甲方根据合同要求及时付款,因款项不到位而造成的工期延误由甲方承担。

  2、甲方负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收。

  3、开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

  4、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  5、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担应费用。

  6、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应应审批手续。

  7、开工前双方对前期工程进行验收后交于乙方管理,如以后出现损坏由乙方负责。

  8、协调处理好建设单位及各分包单位与乙方在施工程序的合作,协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

  第四条乙方责任

  1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

  2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范、安排操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保,成品保护费用由乙方负责。

  7、做好现场安全文明施工,否则甲方有取追究乙方责任,并按施工现场管理制度执行。

  第五条关于工期的约定

  1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  2、甲方未按合同规定支付工程进度款而影响施工进度,工期顺延。

  3、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  4、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第六条工程验收

  1、在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;

  (1)材料验收;

  (2)隐蔽工程验收;

  (3)竣工验收;

  2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。如甲方在接到验收通知单的24小时内不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验,但由此造成停工,工期顺延。若复验合格,甲方应承担复验费用;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担。

  3、对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的.延期交付视同工程延误,按延期交付的标准支付违约金。

  4、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后___日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,乙方应向甲方提交完整的竣工资料;

  5、双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程现场的全部安全,严把火灾关,如引起火灾全部损失由乙方承担;

  6、本工程自验收合格双方签字之日起,乙方所施工的工程在正常使用和维护条件下,使用年限不应少于年,保修期限为年。

  第七条违约责任。

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方按____元/天计算,支付乙方的损失。甲方不按合同的约定支付款,每延期一天,按付款额的0、1%支付滞纳金。

  2、由于乙方原因,逾期竣工,乙方按天/元计算,向甲方支付违约金。

  第八条不可抗力

  由于战争和严重的火灾、洪水、台风、地震等属于人力不可抗拒的原因。导致一方不能履行合同时,不履行方应在7日内通知另一方,并在14日内向对方提供有效的法律证明文件和详细书面。允许延期履行、部份履行或不履行合同,免除违约责任。

  第九条争议或纠纷处理

  1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,可向工程所在地人民法院起诉。

  第十条补充条款:___________________________________。

  甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________

  法定代表人:____________________法定代表人:____________________

  经营地址:______________________经营地址:______________________

  委托代理人(签字):____________委托代理人(签字):____________

  电话:__________________________电话:__________________________

  传真:__________________________传真:__________________________

  开户银行:______________________开户银行:______________________

  日期:__________年______月____日日期:__________年______月____日

工程施工合同3

  发包方(以下简称甲方)__________________

  承包方(以下简称乙方)__________________

  根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:__________________.

  2、工程地点:__________________.

  二、工程承包范围

  安全维护及整改。

  三、合同工期

  ______天。

  四、工程造价

  工程造价为:__________________元整

  五、质量标准

  1、质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

  2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

  (1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

  (2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

  六、承包方式

  按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

  七、工程计价

  1、本工程计算编制原则:按____________________________________统一解释进行编制。

  2、人工、材料价格的确定:人工工资按__________________计取,材料价格按照__________________执行。

  3、具体工程量以甲方签证单为准。

  八、工期

  有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。

  1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。

  2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。

  3、因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。

  4、因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。

  九、工程款的.支付

  1、工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

  2、在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。

  十、违约责任

  1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。

  2、因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。

  十一、安全生产和文明施工

  认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。

  十二、争议的解决

  本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。

  十三、其他

  乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份,甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

  甲方(公章)__________________

  乙方(公章)__________________

  ______年______月______日

工程施工合同4

  发包方:_____________

  承包方:_____________

  根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,为明确双方的权利义务,签订本合同。

  第一条工程项目

  (一)工程名称:_________________

  (二)工程地点:_________________

  (三)工程内容:_________________

  (四)承包范围:_________________

  第二条工程造价(预算或概算)人民币:_________________支付方式:_________________

  第三条工期

  第四条工程质量标准和保修期

  第五条双方责任

  (一)发包方责任:_________________

  (二)承包方责任:_________________

  第六条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。

  甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

  住所:_________________住所:_________________

  甲方代表(签字):_________________乙方代表(签字):_________________

  电话:_________________电话:_________________

  传真:_________________传真:________________

  邮政编码:_________________邮政编码:_________________

  签订地点:_________________签订地点:________________

  _____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

工程施工合同5

  甲方:

  乙方:

  甲乙双方为_____________(地点名称)弱电工程施工合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________________

  3、工程概况:_________________金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_____________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:_________________约400米金属桥架安装;约_____________米的管路铺设;约_____________个信息点布线安装;约_____________个机房信息点布线安装;约_____________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_____________年_____________月_____________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:_________________(人民币)_____________元整。

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_____________%的预付款。工程验收合格后一周内付_____________%;余款_____________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_____________省_____________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的.规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式

  本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________________

  乙方(签章):_________________

  法定代表或其委托人:_________________

  法定代表或其委托人:_________________

  地址:_________________

  地址:_________________

  开户行:_________________

  开户行:_________________

  帐号:_________________

  帐号:_________________

  签约时间:_________________年______月______日

  签约地点:_________________

工程施工合同6

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商特定立本合同。

  一、工程概况:_______工程名称:_______工程地点:_______工程规模:_______工程结构:_______

  二、承包方式:包工

  三、承包范围:

  1、外脚手架搭拆:含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面1、5米),满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。

  2、架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除,含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。

  3、钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。

  4、坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步,首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。

  5、卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的'预埋、拆除。

  6、电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设,电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。

  7、施工现场钢管、扣件材料及时清理,按指定地点堆放整齐,服从现场调配,所有外立面的钢管必须预先做好油漆,剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程项目部决定)

  四、质量要求:

  乙方必须严格按规范施工、精心排料,最大限度保证安全、牢固、美观,积极配合各级职能部门的检查、验收,安全维护网必须及时悬挂,并定期整理,脚手架搭设一角四立,一跳三横,每跳错头连接不大于40公分,立杆间距不大于1、5米,每跳1、8米,外排中间排栏腰,内排和墙的距离不大于30公分,不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案,并与项目管理人员协商通过后方可施工,施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督,发现问题及时整改,如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度,每延迟一天工期处罚乙方1000元,如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。

  五、工期要求:

  乙方必须服从甲方管理,严格按甲方与工程部安排的形象进度施工,结合现场实际情况及工期节奏,积极提供材料计划,精心安排施工,如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。

  六、安全文明施工:

  1、乙方施工班组长必须常驻工地,如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。

  2、乙方现场施工人员必须戴__帽,未戴__帽按100元人次处罚(从乙方结算款中扣除),施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)

  3、严禁酒后作业,严禁高空抛物,发现一次,扣除乙方200元工程款,如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责,如发生意外安全事故,在3万元以内由乙方负责。

  4、乙方必须服从管理,抓好现场文明施工,做到工完场清,场地材料堆放有序,楼面及时清理干净,废品材料及时清堆安放在指定地点,合理利用原材料不得随意浪费,施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件5、00元套,钢管15元米处罚;架子上的材料层层上翻,不往上翻,而将材料放在外架上的按扣件5、00元套,钢管15元米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款,一切损失由乙方负担。

  5、如乙方不能按时完成现场清理工作,甲方有权另行安排人员清理,并扣除乙方双倍费用。

  6、乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育,确保安全万无一失。

  七、承包价格:

  主体结构,脚手架搭拆按建筑面积14、5元平方米结算(4楼首道工字钢以下按12、5元平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元平方米结算。

  八、付款方式:

  按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。

  九、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工、工程款支付完毕后自动失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):________

  _________年____月____日

  ________年____月____日

工程施工合同7

  广告客户单位名称(以下简称甲方):________________

  广告发布单位名称(以下简称乙方):________________

  甲乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》以及有关规定,签定本合同,并共同遵守。

  一、甲方委托乙方于20__年__月__日—20__年__月__日期间制作

  二、门楼采用甲方委托乙方认可设计的门楼施工(轻钢龙骨结构)。

  三、甲方委托乙方制作的`内容和表现形式,对不符合法律、法规的内容和表现形式,应予以修改,修改前,乙方有权拒绝制作。

  四、门楼施工合同内容:

  1.新建轻钢龙骨结构门楼一座,迁移门楼一座。

  2.新建轻钢龙骨结构门楼二座。

  五、施工造价:

  如按施工合同内容1执行总价:壹万壹仟伍佰元整。(新建7500元,迁移4000元)

  如按施工合同内容2执行总价:壹万伍仟元整。(新建一座7500元,7500x2=15000元)

  六、签定合同后乙方负责为甲方制作门楼。施工完成一座新建门楼,甲方按一座门楼单价70%三日内付给乙方,施工内容完成100%后甲方按合同内容向乙方三日内支付合同款至95%,合同总价款5%待该项工程完工后支付,支付期限不得超过一年。

  七、甲方按合同期限付款,特殊情况应及时通知乙方,如甲方不能按期付款,乙方有权拆除制作的门楼,并保留法律诉讼权。本门楼质保期为一年,一年内出现质量问题由乙方负责。

  八、本合同执行期间,如遇变更本合同,经双方协商一致后,以书面形式确认,未尽事宜,双方协商解决。

  九、解决合同纠纷的形式由双方协商,协商不成,在合同发生所在地,进行经济合同仲裁或法院起诉。

  十、双方责任:

  甲方向乙方提供需要的场地、占道施工许可证及相关手续,协调相关问题,保证施工正常进行。

  乙方在门楼施工中应加强安全管理,保证工程质量。不得损害现有设施,由于自身安全因素造成人身伤害和财产损失,由乙方承担民事赔偿责任。

  如果在自然情况下,如刮风、暴雨等导致门楼倾覆、坍塌造成人身伤害或财产损失的,由乙方承担法律及相关赔偿责任。

  由于人为原因造成门楼损坏的,如车辆外力碰撞、偷盗等由甲方负责。需要乙方修复的,由甲方另行向乙方支付修复费用。

  十一、合同一式二份,双方各执一份,传真文件具有同等法律效用。

  广告客户单位名称(甲方):广告发布单位名称(乙方):

  联系地址:________________

  联系地址:__________________

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人:

  委托代理人:

  电话:

  电话:

  传真:

  传真:

工程施工合同8

  甲方:

  乙方:

  为确保工程项目顺利完工,经甲乙双方充分协商,并在此基础上达成如下协议内容:

  1、工程项目:s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括:环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路安全标志、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。

  2、工程总价: 元(大写 元)。

  3、工程工期:自____年____月____日至____年____月____日,工期17天。

  4、工程质量:乙方必须按照公路工程相关项目的技术规范、规程要求施工,认真选择施工方案及施工工艺,对关键工序的施工方法和工艺,必须报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。

  5、工程安全及法规制度

  ①、合同签订后由甲方安全、生产负责人对施工现场进行移交,乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和安全性负责,甲方不承担责任。

  ②、乙方在合同执行期间,应对工程中的所有结构、材料、设备、临时工程等进行积极保护,如因管理不善造成的'经济损失,由乙方全部自理和承担相关责任。

  ③、乙方应加强安全生产管理,并做到安全生产、文明施工,由于管理不善或民工的过失,或第三者原因造成自身或第三方的人身伤亡,机械设备及其它财产损失事故等,均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报,甲方不负任何责任,也不支付任何费用。

  ④、爆破人员必须持有机关核发的爆破证,采购的火工器材要有运输证、存放证,存放要分类,建帐,严格实行领发制度,绝对不能流向其它工地或他人。

  ⑤、合同执行期间,乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度,否则产生的一切后果由乙方承担,乙方应按国家和地方政府的有关规定及时上缴应承担的各种税费。

  ⑥、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理,必要时甲方予以协助,所发生的一切费用由乙方承担。

  6、工程结算及支付

  ①、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的60%。

  ②、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。

  7、其它:

  ①、本协议为总价合同,合同执行期间单价不予变更。

  ②、本协议一式四份,甲方、乙方各二份。

  ③、本协议自签字之日生效,止于新建桥梁施工单位进场交付后完毕。

  ④、其它未尽事宜双方另行协商解决,并订立补充条款为准。

  8、附件:施工图纸及及材料供应。

  8.1、合同签字后,由建设单位提供图纸壹份,未经同意不得将图纸交第三方。

  8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责采购、验收,所有材料运输和保管,甲方不承担任何费用,对进场的材料应按照规范要求分批抽检,合格后方可使用。对于不合格材料乙方应及时清除施工现场。材料试验由施工员现场取样,所发生的一切费用由乙方自理。

  甲方:

  法定代表:

  乙方:

  法定代表:

  ____年____月____日____年____月____日

工程施工合同9

  甲方:_________________

  乙方:_________________身份证号码

  联系号码:_________________联系地址:_________________

  依据《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律法规,甲乙双方就乙方承接甲方发包的'广西军区文化站铝合金门窗安装工程施工的有关事宜协商一致,同意按下列条款签订本合同,甲乙双方共同遵守。

  一、工程名称:_________________广西军区文化站新建工程

  二、工程地址:_________________南宁植物路49#

  三、承包方式:_________________包工、包制作、包安装、包砂浆填缝、包安全文明施工,包竣工验收的承包方式。乙方负责协调与铝合金门窗监督和相关部门的所有工作,使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收交付使用。

  甲方(盖章) ___________

  法定代表人(签章) ___________

  乙方(签章) ___________

  ____年_____月_____日

工程施工合同10

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿公平和诚信原则,双方就13楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。

  一、项目名称:

  二、工程内容:

  台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装(相似)、安装栏杆,垃圾清理外运。

  三、工程地点:

  小区内

  四、合同工期:

  开竣工时间________至________。

  五、质量标准及材料:

  质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。

  六、工程款:万元,大写:

  七、资金来源及结算办法:

  本工程资金由乙方先期垫付,工程完工3天内结算支付100%。

  八、双方权利义务:

  1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序,为乙方施工创造适合条件。

  2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应,提供相应的`图纸及测量纪录。

  3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。

  4、乙方负责施工材料及设备的采购供应,负责施工的组织与设计,维护施工秩序,承担施工安全及保卫工作。

  5、乙方应维护甲方的正常工作秩序,采取合理措施保护现场内环境,避免不必要的污染及噪音。

  6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。

  九、验收标准:

  1、验收标准:以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。

  2、验收程序:乙方按合同完工后,由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。

  十、工程量变更:

  甲方如有工程量变化,应提前____日报教育主管部门同意后并书面通知乙方,待双方协商订立变更协议后执行。

  十一、补充内容:

  本工程因工程量较小,施工比较困难,施工时间受限制,工期短,施工完毕,经甲方验收合格后,工程款一次拨付。

  十二、违约责任:

  任何一方违约,另一方有权提起诉讼,申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。

  十三、合同生效:

  本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  发包人:(公章)承包人:(公章)

  法定代表人:法定代表人:

  ________年______月____日_______年____月____日

工程施工合同11

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商特定立本合同。

  一、工程概况:_______工程名称:_______工程地点:_______工程规模:_______工程结构:_______

  二、承包方式:包工

  三、承包范围:

  1)外脚手架搭拆:含架空层及主体结构支模、钢筋绑扎需要的外架搭设、满足每层砼浇捣、模板加固需要的围护脚手架(外围超出作业面

  1.5米),满足室外回填土方的需要而提前拆除以及后期砌体、装饰施工的外脚手架二次搭设及拆除。

  2)架空层及主体结构层面外脚手架搭设、拆除,含所有安全围网、兜网挂设、及时清整。所有工字钢安拆、加固工字钢的钢筋环、钢丝绳及外架加固的钢管、铁件的预埋、悬挑工字钢上的硬铺(木板、竹跳板)拆除。

  3)钢筋施工棚、现场安全广告牌、施工通道、看房通道、拌合机、发电机房、塔吊平台等临时及永久性设施的搭设及拆除。

  4)坑基一次或多次(应施工现场需要)围护、上下深基坑用的踏步,首层至第一道悬挑工字钢外围的防护搭拆及楼梯间、电梯井、风井、阳台等所有临边防护的搭设及拆除。

  5)卸料平台按施工需要及时搭设、转移及定位加固的铁环、钢绳的预埋、拆除。

  6)电梯井、风井每三层一道硬质防护的铺设,电梯门口防坠铁门的挂设(铁门由项目部提供)并及时检查清理。

  7)施工现场钢管、扣件材料及时清理,按指定地点堆放整齐,服从现场调配,所有外立面的钢管必须预先做好油漆,剪刀撑钢管做好黄黑相间的花杆油漆(材料由甲方提供,是否刷油漆由工程项目部决定)

  四、质量要求:乙方必须严格按规范施工、精心排料,最大限度保证安全、牢固、美观,积极配合各级职能部门的检查、验收,安全维护网必须及时悬挂,并定期整理,脚手架搭设一角四立,一跳三横,每跳错头连接不大于40公分,立杆间距不大于

  1.5米,每跳

  1.8米,外排中间排栏腰,内排和墙的.距离不大于30公分,不小于25公分。脚手架搭设、工字钢加固铁环的预埋、工字钢的安放、钢丝绳预埋、脚手架搭拆等工作事先应提供切实可行的施工方案,并与项目管理人员协商通过后方可施工,施工过程中乙方必须无条件接受甲方安管人监督,发现问题及时整改,如因脚手架搭设质量问题而影响施工进度,每延迟一天工期处罚乙方1000元,如因此引起的安全事故一切损失由乙方负责。

  五、工期要求:乙方必须服从甲方管理,严格按甲方与工程部安排的形象进度施工,结合现场实际情况及工期节奏,积极提供材料计划,精心安排施工,如达不到工期要求而影响其它班组施工延迟一天处罚乙方1000元。

  六、安全文明施工:

  1)乙方施工班组长必须常驻工地,如有事离开必须与项目部现场负责人协商并派专人负责。

  2)乙方现场施工人员必须戴XX帽,未戴XX帽按100元人次处罚(从乙方结算款中扣除),施工人员高空作业时系好安全带(安全带由乙方提供)

  3)严禁酒后作业,严禁高空抛物,发现一次,扣除乙方200元工程款,如违章操作发生一切安全事故由乙方负全责,如发生意外安全事故,在3万元以内由乙方负责。

  4)乙方必须服从管理,抓好现场文明施工,做到工完场清,场地材料堆放有序,楼面及时清理干净,废品材料及时清堆安放在指定地点,合理利用原材料不得随意浪费,施工现场材料必须交清、归库。如不交清归库按扣件

  5.00元套,钢管15元米处罚;架子上的材料层层上翻,不往上翻,而将材料放在外架上的按扣件

  5.00元套,钢管15元米处罚(从乙方工程款中扣除)。如因乙方安全文明现场不达标而引起上级主管部门的罚款,一切损失由乙方负担。

  5)如乙方不能按时完成现场清理工作,甲方有权另行安排人员清理,并扣除乙方双倍费用。

  6)乙方必须对所有施工人员进行技术交底和岗前培训并每月向施工人员进行安全文明施工教育,确保安全万无一失。

  七、承包价格:主体结构,脚手架搭拆按建筑面积14.5元平方米结算(4楼首道工字钢以下按12.5元平方米结算除外);地下室、附楼按建筑面积7元平方米结算。

  八、付款方式:按形象进度付款具体如下(按施工方的拨款方式付款)程量60%的进度款。

  九、本合同一式两份,双方签字生效,工程完工、工程款支付完毕后自动失效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):________

  _________年____月____日

  ________年____月____日

工程施工合同12

  为了强化工程管理,确保工程质量,加快施工进度,法库县(全称以下简称甲方)将工程,承包给(全称,以下简称乙方)施工,经双方协商订立如下合同并共同信守。

  一、 工程名称:新建工程

  二、 工程内容及工程量:。

  三、工程总造价:大写(¥x元)

  四、工程质量标准:乙方应按甲方提供的施工设计图纸进行施工,施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准,对该项工程要求达到:合格品。

  五、约定施工工期:20__年xx月xx日20__年xx月xx日 六、工程款结算方式:甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金,无质量问题到期返还)

  七、资金来源:省、市、县村级活动场所建设资金。

  八、甲乙双方责任:甲方提供施工设计图,乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题,应及时与甲方取得联系,解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工,环境保护措施,促进和谐社会发展,履行安全生产职责,建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的`任何安全问题,均由乙方负责。

  九、质保期(一年):此工程质保期x年(x年x月xx日均由乙方负责。

  十、本合同经双方验收合格,签字后生效,并结清全部款项,随之本合同自行失效。

  十一、本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程施工合同13

  发包方/业主(甲方):

  承包方________________(乙方):________________________

  工程名称:________施工许可证号:________________

  工程编号:________乙方营业执照证号:________________

  承包工程内容:________

  鉴于甲方希望及要求乙方按图纸、技术规范及国家和北京市有关规范承建_______________________型)________精装修工程,并已接受承担该项工程之施工、完成及补修的投标书。

  甲、乙两方根据中华人民共和国及北京市地方有关法律、法规并结合本工程具体情况,通过友好协商,达成以下协议:

  一、乙方在考虑到及接受本合同中所列出的义务和利益及在本合同所列出的.合同条款约束下,愿意按甲方要求、工程范围、技术规范、图纸、国家和北京市有关规范及其它议标文件要求承包本合同内所列的工程。

  二、甲方将按合同条款所列付款方式和有关合同条款按时及按规定支付乙方人民币(或_______________________元)整(以下简称工程造价)作为乙方承包完成本合同所列的工程。

  三、本合同所列出合同条款,为本合同书不可分割的一部分,如果本分包合同条款与“北京市建设施工合同”版本不一致,甲、乙两方同意以本合同条款为准。

  甲方法人代表签字:________乙方法人代表签字:________________

  甲方单位盖章:________乙方单位盖章:________________

  日期:________________日期:________________________________

工程施工合同14

  (甲方):

  (乙方):

  双方除遵守国务院颁发的'建筑安装工程承包合同条例外,并结合本工程具体情况,特订本施工合同,共同遵守执行。

  一、工程内容

  工程开竣工日期:20__年2月20日至20__年3月30日工程地点:无锡新区新畅南路5号

  二、承包方式:按规定实行包工包料

  三、付款办法:

  1、合同签订后工程款一次性结清,同时乙方开具工程款发票给甲方。

  2、乙方开户银行:工商银行无锡市蠡园开发区支行账号:11030233

  四、材料供应:施工所需材料由乙方组织供应。

  五、工程变更:乙方应按照图纸为依据组织施工,如果实际需要变更,甲方必须办妥相关工程变更手续,并作为增加工程量依据重新计算工程造价。

  六、工程质量:

  1、依照施工图纸,施工说明,国家颁发的建筑安装工程施工验收规范及有关补充规定办理。

  2、如果设计不当造成返工的损失由相关方负担,如果操作不善造成质量事故而发生的返工损失由乙方负担。

  3、工程竣工后在使用一年内乙方应负责回访,如果施工不善乙方应负责修补或返工。

  七、工程竣工验收:乙方在竣工前应做好自检,竣工后10天内甲乙双方协商并通知有关部门组织验收。

  八、甲乙双方协同对职工加强安全生产教育,如乙方出现安全事故有乙方负全责。

  九、本工程:甲方指定为工程负责人

  乙方指定偰云真为工程负责人

  双方密切配合负责处理好施工中日常事务工作。

  十、本合同一式贰份。经甲乙双方盖章有效。

  十一、合同与上级有关规定抵触时应按上级规定执行。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程施工合同15

  甲方:

  乙方:

  身份证号码:

  甲方承建的.农田机械道路及河道工程,需使用挖掘机等机械作业,乙方就近有机械,经甲乙双方协商就挖掘机使用等相关事项达成如下协议:

  1、工程地点:

  2、作业内容:根据甲方需要挖掘机所能从事的作业。

  3、机械型号:60型挖掘机。

  4、计量方式:按实际工程进行计量,精确到分钟,计时时间以及机械进入甲方指定地点,并指令开始工作时,甲方指定专人计量时间(说明:无论夜间或加班使用机构计量方式不变)。

  5、计价方式:累计签发的时间,按累计时间乘以单价进行计算,不考虑作业次数,单价为_______/小时(合同期单价不再调整)。

  6、付款方式:经甲方及甲方相关人员验收合格后一次性付清。

  7、安全责任:乙方应加强安全检查及防范工作,凡发生一切安全事故(包括车辆本身安全、驾乘人员安全对他人造成安全、开往或退出工地安全等)均由乙方负责(包括法律或经济责任)。

  8、驾乘人员食宿自理,机械设备自行保管。

  9、本协议一式二份,双方签字后生效。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

  年 月 日

【工程施工合同】相关文章:

工程施工合同06-29

道路工程施工合同04-07

城市工程施工合同04-05

建造工程施工合同04-05

拆除工程施工合同04-06

公司工程施工合同04-14

桩基工程施工合同04-08

展览工程施工合同04-06

项目工程施工合同04-06

工程施工合同范文05-12