分包合同

[精]分包合同6篇

　　随着人们法律观念的日益增强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的分包合同6篇，欢迎大家分享。

分包合同 篇1

　　甲 方： 乙 方： 工程名称： 工程地址：

　　甲方将承建的恒大影城的砌体分项工程人工委托给乙方。根据《合同法》有关条款：本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。

　　一、主要工作范围

　　1、本工程施工图范围内全部砌体工程(包括过梁、圈梁、压顶、构造柱、卫生间、上翻沿、电梯井道、内外墙、装饰墙柱体等)。

　　2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输(各种砖、砌块均以立方米计)。

　　3、配合其它乙方留槽留洞及其抺灰前的补槽补洞。

　　4、砌筑脚手架的搭拆及各种材料搬运，并按指定场地堆码以及定额规定的工作内容。

　　5、所有墙体拉接筋、构造柱、过梁、门窗套筋、腰带筋的植安。

　　6、每日作到工完料尽、场地清，达到现场文明施工管

　　7、砂浆搅拌机(350型，持证的机操人员)及所有的工具均由乙方自行承担。

　　8、构造柱、门窗加强框及腰梁、过梁等所有二次结构的浇砼。

　　9、砂石隔筛。

　　二、分包方式：人工费分包。

　　三、分包单价

　　承包综合单价为 元/m(包括人工费、机械费、照明及施工工具费、二次及多次转运费、税费、辅料费、保险费、安全、文明施工费)。

　　四、价款的支付

　　1、甲方次月支付给乙方上月实际完成工程量的60%。

　　2、砌体工程全部完工后，甲方支付乙方实际完成工程量至70%。

　　3、主体验收合格后，甲方支付乙方实际完成工程量至80%。

　　4、抹灰工程完成后，工人工资结算完毕，工人退场后，甲方支付乙方剩余的工程款项。

　　五、工程质量保证金

　　乙方与甲方签订合同时，乙方向甲方缴纳工程保证金50000.00元(大写人民币：伍万元整。)在主体验收合格抹

　　六、工程质量要求

　　1、乙方接受任务后，由甲方工长向乙方人员进行技术交底，每道工序完工后由乙方进行自检，在得到甲方所管工长的认可后方可继续施工。乙方进场后，必须进行样板砌筑，经各方联合验收合格后，再进行大面积施工，未进行样板砌筑，未验收合格直接进行大面积施工，罚款5000元/次。

　　2、施工过程中不得有干砖上墙，若发现一处50元/匹;砂浆饱满度要达到90%以上，若未达到要求罚款500元/次;墙面垂直度要小于或等于3mm，平整度要求小于或等于5mm，若达不到要求罚款100元/处;乙方立即进行整改，所发生的费用乙方自负。

　　3、砖砌体应原浆勾缝，甲方根据进场施工的样板进行验收，若乙方不能达到甲方质量要求，甲方有权终止合同，并要求乙方无条件退场。

　　七、工期要求

　　1、工程施工时，乙方按照甲方编制施工进度必须按时合格完成，由于乙方施工不当，人员不足等原因拖延工期一天罚款2000元，进行累计处罚。

　　2、乙方必须保证甲方的工期进度，保证足够的技术工人及小工满足施工进度需求，若乙方达不到工期要求及质量

　　八、甲乙双方职责

　　1、甲方及时提供甲方应该提供的材料。

　　2、甲方管理人员应尽最大努力，组织好交叉施工，防止或尽量减少乙方窝工。

　　3、乙方自行解决砌筑及二次结构混凝土浇筑施工中所有的机具(搅拌机、振动器具、材料运输车等)，施工工具(铁锹、手锯、扳手、铁锤、线锤、施工线、砌块切割打磨工具、铁丝、钢钉、扎丝、水平尺、卷尺、铝合金靠尺、匹数杆、灰桶、灰刀、安全帽等)，施工照明线缆、碘钨灯、三级照明箱体等，确保工程顺利施工。

　　4、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场并保证通信畅通(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次500元处罚乙方。

　　5、甲方为了项目整个工程顺利施工的要需要，乙方必须服从甲方项目部安排、调整，否则按拖延工期处罚。

　　6、乙方严禁招用未满16岁的童工及55岁以上的超龄工人。

　　7、乙方必须为进场的工人购买国家法律法规规定的`保险，资料交项目部备案。

　　8、乙方在施工中禁止使用砂浆王。

　　九、安全文明施工

　　1、文明施工，保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清;文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改。施工现场未及时清理，砖按5元/匹，砂、灰浆2元/斤，模板100元/张，木方20元/米，钢管20元/米，扣件10元/个，φ10以下(含φ10)长度1米以下(含1米)的钢筋50元/根，φ10以上长度1米以上的钢筋200元/根，现场估量处罚，如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。

　　2、乙方人员不得在宿舍或施工现场生火、煮饭，严禁使用大功率电器，严禁私拉乱接电线，不得在施工现场及生活区随意大小便，否则罚款500元/次。

　　3、甲方提供给乙方现场民工宿舍，每间住8人，若有其他要求自行解决，乙方人员在外租房的费用及安全责任自行承担。

　　4、乙方人员若损坏甲方的财物，按原价的双倍赔偿。

　　5、乙方人员因自身原因，违规操作、疾病、非正常生产场地、非正常生产工作、其他的生活及其他的社会活动，造成的安全责任由乙方人员自行承担。

　　十、安全要求

　　严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。在施工中因乙方原因若出现任何意外作含伤亡事故，5万元内(含5万元)由乙方自行承担，5万元以上保险报销后的超出部分由甲方承担50%，其余由乙方自行承担。

　　十一、本合同一式两分，双方各执一份，双方签定后生效，工程完工结算完毕后，自动失效。

　　甲方签字： 乙方签字：

　　联系电话： 联系电话：

　　签订日期： 签订日期:

分包合同 篇2

　　总包方：(以下简称甲方)

　　分包方：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和总包方与建设单位签订的《建设工程施工合同》，经双方协商签订合同如下：

　　1.本合同签字盖章生效后,乙方进入施工现场,加入甲方的施工组织序列。乙方必须服从甲方的统一领导和管理,遵守甲方的规章制度,确保施工顺利进行。

　　1.1本合同规定的分包范围内的分项工程，严禁乙方再行转包和分包。如有违反甲方有权解除合同，将乙方清退施工现场,视情节轻重罚款2-5万元。

　　1.2乙方委托的劳务分包项目负责人：_________，全权负责乙方在劳务分包工程项目各项工作。

　　2.承包范围：

　　2.1甲方将保利海上罗兰.低层住宅别墅33#、39#、55#及高层158#混凝土分包给乙方。

　　2.2混凝土工程：泵送接、浇注、振捣、找平、护养、清理、修补、二次结构等。自带工具：电箱、电缆、振动棒、震动机、铁锹、拉板、括尺、磨光机、安全帽等。

　　3.责任：

　　款单乙方代表人必须住在施工现场组织生产，控制质量,进度和安全目标和有事外出需向甲方项目经理请假并安排好现场带带班的负责人。

　　3.1乙方组织施工，总包方对工程以检查为主，对检查出工程实体未能满足规范及设计要求的部位，有乙方立即返工拆除并重新施工至合格，因此造成的.返工费用及损失由劳务承包方承担，且工期不得顺延。

　　3.2乙方保证该工期按时完成，因乙方造成工程拖延，所发生的损失由乙方承担。

　　3.3乙方负责工程安全管理，总包方负责监督、检查、提供所需材料，如安全管理达不到要求，劳务承包合同自行解除。

　　3.4乙方每天保持现场文明施工，每发现一次不符合现场文明施工管理要求的，总包方直接开具罚。

　　4.安全生产：

　　4.1安全文明施工目标：青岛市标准化工地。

　　4.2乙方必须坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强安全教育。

　　4.3严格按照安全生产规范进行组织施工，严禁违章指挥，严禁违章作业，杜绝重大安全事故的发生。因乙方原因引发安全事故由乙方负责并承担全部费用，甲方协调处理。

　　4.4乙方人员进入施工现场，未正确佩带安全帽、高空作业未正确佩挂安全带，每人次罚款20-100元。

　　4.5乙方人员违章指挥，每人次罚款200-500元。

　　4.6乙方人员酒后作业、赤脚、穿拖鞋作业，每人次罚款50-100元。

　　5.施工文明：

　　5.1文明施工：施工现场材料堆放、垃圾清理、材料运输等按照青岛市“标准化工地”的要求实施。

　　5.2乙方承包的分向工程必须做到工完场清，不浪费材料。

　　5.3严格执行宿舍管理制度，服从宿舍管理员的管理。严禁在宿舍内聚众赌博酗酒等，违者每次罚款100-200元。

　　5.4严禁打架斗殴。每出现一次给予当事人1000元以上的罚款情节严重者送交公安机关依法处理，并清理出施工现场。

　　6.质量：

　　6.1质量要求：主题竣工一次性验收合格。

　　6.2分包工程必须达到验收规范要求。出现质量问题，必须按照甲方的整改意见及时整改，否则给予相应处罚。

　　7.进度要求：

　　7.1乙方代表人必须参加由甲方召开的施工现场工程例会，根据甲方的进度要求合理组织施工。

　　7.2乙方未经甲方批准擅自停工的，给予每天20xx-10000元的罚款。

　　8.结算：

　　8.1±0以上按照建筑面积9.5元/O，地下室±0以下按20元/立方结算包括基础清槽。

　　8.2乙方进场工人进场一月发放生活费，每月600元。剩余工程款到农历12月20日工地结算。

　　9.其他事宜：

　　9.1本合同甲方与乙方的代表人对乙方全体人员具有约束力;乙方代表必须将本合同的全部内容告知其全体人员。

　　9.2以人为本。乙方应加强对员工的职业道德教育，增强良好的合作意识：总、分包一家人，同舟共济干工程。乙方应及时足额将工资发放到工人手中，杜绝恶意讨薪，农民工上访等事件的发生。

　　9.3未尽适宜双方可另行协商，签定补充合同。

　　9.4争议解决方式。本合同在履行中发生争议，双方应协商解决。

　　9.5本合同一式两份，甲乙双方各执一份;自双方签字盖章之日生效。

　　甲方：(签章)乙方：(签章)

　　地址：地址：

　　法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)

　　委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

　　电话：电话：

　　合同签定日期：

分包合同 篇3

　　发包方：（以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实守信的原则、经甲乙双方共同协商、就对湖北合加环境设备有限公司职工食堂劳务施工中的土建（瓦工）部分承包给乙方施工、为明确双方责、权、利、签订如下合同，双方共同遵守：

　　一、工程地点：湖北省咸宁市温泉经济开发区长江工业园

　　二、工程名称：湖北合加环境设备有限公司职工食堂工程

　　三、承包形式：包人工费

　　四、承包范围：在图纸中—0。3以下所有砌砖部分

　　五、承包价格：预计60000块标准水泥砖砌筑（含和灰、运砖、计临时脚手架铺设）。合计人民币玖仟元整。但实际砖数0。15元/块，实做实收。

　　六、付款方式：工程完工后三天之内付清全部款项。

　　七、工程质量：按图纸要求及国家现行建筑施工规范要求施工，工程达到优良标准。要求搭头有灰缝，不要两层同缝，横竖灰缝1㎝，楼体美观。如达不到甲方要求无条件退场，并由此产生的`损由乙方全权负责，并做好节约。

　　八、工程工期：到±0。00下六万砖须在合同签订之日起三个有效工作日完成。

　　九、安全生产、文明施工

　　乙方须做好安全管理和配合甲方的安全管理检查，严格按现行国家有关安全生产操作规程文明、规范施工。乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、硬底鞋和酒后上岗，经发现每人每次罚款50—100元/人次，严禁打架、赌博、盗窃等不良行为，一经发现每人每次罚款1000元。罚款从工程款中扣除，违法者交当地公安部门处理。

　　十、解决争议办法：本合同发生纠纷双方调解。调解不成可向咸宁劳动仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，经双方签字后生效。工程完工结清一切款项后本合同自动生效。

　　甲方：经办人：责任人：

　　乙方：经办人：责任人：

　　年 月 日

分包合同 篇4

　　劳务发包方：(以下简称甲方)

　　劳务承包方：(以下简称乙方)

　　为明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方特签订劳务分包合同，共同遵照执行。

　　第1条 工程名称：及甲方另行安排的工作。

　　第3条 工程工期：

　　第4条 工程质量标准： 合格。

　　第5条 安全文明施工：确保安全文明施工，符合国家及地方现行相关规定。

　　第6条 合同金额(大写)：暂定 元人民币。(税金)

　　6.1 本工程实行固定单价：

　　6.2 甲方另行委托的工作办理签证按实结算。

　　第7条 合同价款的支付

　　7.1 本工程预付款：

　　7.2 工程进度款采用按月以银行转帐的方式支付。具体方式为劳务承包方每月20日向劳务发包方报当月已完工程量，并按审定量的80%支付，工程结算完成后，劳务发包方支付工程款至工程结算价的95%;余款，即工程结算价5%作为质保金，保质满1年后支付。

　　7.3 进度结算只作为进度款支付的依据，不作为最终结算的依据。

　　第8条劳务发包方工作

　　8.1 任命 为驻施工现场代表;

　　8.2 全面履行与业主或总包方签订的施工承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。

　　8.3 负责编制施工组织设计，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　8.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　8.5 协调解决非劳务承包方独立使用的'生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

　　8.6 按本合同约定，向劳务承包方支付合同价款。

　　第9条劳务承包方工作

　　9.1 任命 为驻施工现场代表;

　　9.2对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包方负责;

　　9.3 劳务承包方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前5天提交下月施工计划，经劳务发包方批准后实施。

　　9.4 严格按施工图纸、设计说明、工程质量检验评定标准精心施工，严格控制每道工序的质量;

　　9.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;

　　第10条 保险

　　劳务发包方为劳务承包方购买人身意外伤害保险。

　　第11条 补充条款

　　第12条 争议

　　劳务发包方和劳务承包方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神解决。如协商不成，则提请合同签订地人民法院进行诉讼。

　　第13条 其他

　　13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效

　　13.2 本合同一式二份，双方各执一份。

　　13.3 合同签订地点：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建设工程施工合同管理办法》等法律、法规规定，结合本工程具体情况，本着协商一致、等价有偿、诚实守信原则，签订本建设工程合同，以供双方共同遵守。

　　一、 工程概况：

　　1、 工程名称：气体管道焊接工程

　　2、 工程地点：

　　3、 工程内容及承包范围：管道铺设、焊接、测漏直至完工使用。

　　二、 工期：

　　1、 本工程从20xx年月20xx年1月20日前完工。

　　三、 工程质量：

　　1、 乙方必须严格按甲方提出的技术要求和现行施工规范及标准施工，并甲方现场代表的监督、检查、检验。乙方应为检查人员提供便利条件并给予积极配合。对不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改，乙方自行承担由自身原因导致返工修改的费用。乙方不得自行改变施工要求及降低工程质量标准。

　　2、 若因乙方工程质量达不到标准或因技术素质差、劳动力不足，或因工期严重滞后，甲方有权终止合同并按比例支付部分工程价款。

　　四、 安全施工：

　　1、 乙方所有施工人员须按照总甲方现场安全要求佩戴安全用具。

　　2、 在施工过程中发生的一切安全责任、事故，与甲方无关，由乙方承担。

　　3、 乙方应按甲方的`文明施工要求，进行文明施工，保护好施工现场环境。

　　五、 工程承包方式、工价及付款方式：

　　1、 工程承包方式：包人工、包机具、包安全。

　　2、 工价及计算方式：50元/米（长度计算）。

　　3、 工程款的支付：

　　① 工程验收合格后一月内一次性付清。

　　双方责任：

　　1、甲方责任：

　　①向乙方提供施工图一份。

　　②现场协助

　　2、乙方责任：

　　①严格按照施工图及所需图集进行施工。如不按要求施工造成损失，由乙方全部承担。

　　②在施工过程中如因现场情况需改变原设计方案及施工方法，须经甲方批准后方可施工。

　　③在施工中需做好作业面（带）邻近设备、建筑物、构筑物和隐藏物、通讯设备等的保护工作。施工中由此而发生的责任及费用由乙方承担。

　　④ 自行搬运材料至施工工作面。工程竣工后必须工完场清，施工垃圾及料头、剩料清理出现场并堆放至指定地点。

　　⑤ 在施工过程中应充分考虑材料的利用率，不得浪费。如发现有故意浪费现象，则在结算时根据浪费情况予以扣减。

　　六、 争议：

　　双方在履行本合同期间，如发生纠纷应通过协商方式解决，若协商后仍不能解决，一方或双方须在合同签订地法院通过诉讼方式解决。

　　七、 其它：

　　2、本合同双方签字盖章后生效。

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方:

　　乙方：

分包合同 篇6

　　第一条 工程名称

　　（指分包部分之工程名称）

　　第二条 工程地点

　　第三条 工程范围

　　（可用列附表办法）

　　第四条 质量标准

　　（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）

　　第五条 承包方式

　　（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。

　　第六条 工程总价

　　本工程包价计人民币元整。

　　第七条 工程包价

　　本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。

　　第八条 付款办法

　　第九条 工程期限

　　按本合同第三条规定的工程范围自年月日开工至年月＿ ＿日止全部完工。

　　第十条 中间交工

　　本工程项目范围内的＿工程，自年月日开工于年月 日开工于年月日完成交工。

　　第十一条 双方联系制度及协作办法

　　第十二条 关于工程保密办法

　　第十三条 违约责任

　　第十四条 特殊条款

　　第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。

　　第十六条 合同份数 本合同正式本二份，双方各执一份，副本份，总承包方收执份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执份。

　　第十七条 合同附件

　　总承包方：

　　负责人：地址：电话：

　　分包方：

　　负责人：地址：电话：

　　年月日订立

【分包合同】相关文章：

分包的合同04-10

分包合同08-18

分包合同[经典]08-18

分包劳务合同04-07

劳务分包合同03-29

钢筋分包劳务合同03-29

工程分包合同03-26

水暖分包合同04-06

专业分包合同04-11

安装分包合同04-19