购销合同常用(7篇)
随着时间的推移，很多场合都离不了合同，签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的购销合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
购销合同 篇1
供方：__________ (以下简称乙方)
需方：__________ (以下简称甲方)
根据中华人民共和国民法典的规定，经甲、乙双方协商同意订立以下购销合同：
第一条 甲方向乙方订货总值为人民币272520万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。
第二条.货款结算方式：__________
订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款__________%作为定金(即人民币____________________元)，按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，(全部货款应在货物供应结束时全部付清款项)
第三条.条验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。
1.交货方式：________________________________________。
2.交货地点：________________________________________
3.交货日期：所以货物必须于______年______月______号之前完毕。(交货前提前3天 电话通知)
4.运 输 费：包含在货款内
第四条. 违约责任
(一)乙方应负的经济责任
1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
(二)甲方应负的经济责任
1.甲方如中途变更产品 品种、规格、质量 ，应偿付变更部分货款总值______ %的'罚金。
2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值______%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。
3. 如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。
4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。
5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。
第五条.条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补 偿金。
第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前_10_天与甲方协商。
第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。
订立合同人：__________
甲方：__________ 乙方：__________
经办人：__________ (盖章) 经办人：__________ (盖章)
地 址：__________ 地 址：__________
电 话：__________ 电 话：__________
开户银行：__________ 开户银行：____________
帐号：__________ 帐户：__________
购销合同 篇2
甲方(需方)：
乙方(供方)：
为了促进家禽的商品生产，满足城乡人民生活的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 产品的名称、品种和数量
1.产品的名称和品种：鸡(河田鸡、芦花鸡、九斤黄、京白5220)，鸭(嫲鸭、番鸭、菜鸭)，鹅。
2.产品的数量：各种品种鸡共计382只，鸭共计279只，鹅140只，总计家禽801只。其中半年左右各种鸡142只，一年左右鸡96只，二年左右鸡110至，三年左右34只，嬷鸭124只，菜鸭92只番鸭63只。根据实际需求量调整产品数量。
第二条 产品的等级、质量和检疫办法
1.产品的等级和质量：按国家规定标准确定产品的等级和质量
2.产品的检疫办法：地方主管部门规定进行检疫
第三条 产品的数量、规格、价格、货款结算
1.产品的价格按下列执行：
(1)派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。
(2)不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。
(3)半年鸡4斤左右，20元/斤;一年鸡7斤左右，30元/斤;二年鸡11斤左右，35元/斤;三年鸡14斤左右，45元/斤;嬷鸭3斤左右，42元/斤;菜鸭5斤左右，13元/斤;番鸭4斤左右，38元/斤;鹅16斤左右，36元/斤。(以上均为单只家禽重量)。土鸡蛋14元/
(4) 计划采购鸡蛋7000斤，鸭蛋8000斤，鹅蛋400斤。
(5)可根据需求提供鸡苗、鸭苗、鹅苗，鸡苗2.8元，鸭苗5元，鹅苗6元。
2.货款结算办法按下列执行：
(1)采取现金结算，钱货两清。预计货款总额 肆拾肆万贰仟叁佰壹拾元整 ，根据实际采购情况凭收货单据进行计算。
第四条 交货期限、地点和方式：
收到货物当天进行结算，交货地点由甲方提供。 第五条 甲方的违约责任
1.甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的，应按未收或退货部分货款总值的5 %向乙方偿付违约金。
2.甲方如需提前收购，征得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总值的1 %的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。
3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。
4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货物总值的5%向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失。
第六条 乙方的违约责任
1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如甲方仍然需要的'，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期交货或少交部分货物总值的5 %的违约金;如甲方不需要的，乙方应按逾期或少交部分货款总值的5 %偿付违约金。
2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款;乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。
3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。
第七条 不可抗力
合同执行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。
第八条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，按下列第 种方式解决：
1. 提交乙方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2. 依法向人民法院起诉。
第九条 其他
当事人一方要求变更合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更合同通知的一方，应在7天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后10天内(当事人有约定的，从约定)偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份(两份具有同等效力)。本合同自签订之日起生效，有效期限至 年 月 日。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇3
需方(甲方)
供方(乙方)
合同签定日期：
依照《中华人民共和国合同法》，为明确双方权利和义务，经甲乙双方充分协商，特制订本合同，以便共同遵守。
一、 订货范围：
货号及货名 规格 单位 数量 单价 总金额 板面高度 备注
平方
总计人民币：
二、交货时间、运输方式及交货地点：
三、付款方式及期限：
(甲方未按合同约定的时间向乙方付款，应按每逾期一天按合同总价的0.5%罚率对甲方进行罚款)
四、保修及其他注意事项：
1、 乙方提供的产品在非人为因素下，壹年内免费保修，但由于施工人员或使用人员人为造成的损坏，乙方有义务提供服务，但所发生的'费用由甲方或责任人承担。
2、 乙方提供《防静电地板工程交叉施工方案》及《防静电地板日常使用操作技术规范》作为本合同的附件(详见附件一和附件二)，甲方应按相关条款执行，如因使用不当造成的后果由甲方或责任人承担。
五、其他约定事项：
依据《中华人民共和国合同法》有关规定：经甲乙双方友好协商签订的合同，如甲方不按合同的付款方式把款项支付给乙方，乙方有权利在不退回甲方的进度款的情况下，把全部地板托运回工厂。
甲方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
税 号：
乙方单位名称(章)
单位地址： 委托代理人：
联系电话： 联系传真：
开户名称： 开户银行：
帐 号：
购销合同 篇4
安装使用单位(甲方)：_________
设备施工单位(乙方)：_________
为约束甲乙双方有效执行相互协商并达成的节电工程施工合同。特签定如下条款：
第一条 设备安装使用的条件、经济效益。
1.甲方提供整体用电费用、用电负荷情况的准确资料，并协助乙方对以上各项资料测试核准。
2.乙方依据甲方提供并经测试核准后的资料，给甲方做节电工程的方案和预算。
3.经济目的：按照乙方的改造工程方案将使甲方的总体节电率达到_________%。
第二条 所安装节电设备名称、型号、质量、单价、数量、金额
名称 型号 规格 质量标准单价 备注
合计
第三条 使用、维护、保修责任
本公司的产品保修期_________年，_________年维修。使用年限在十年以上。
第四条 安装条件和结算条件
1.甲乙双方共同确定节电设备安装前后同一负载，同一时段用电量情况进行测试。测试结果甲乙双方签字作为合同附件，如果测试结果达到第一条第三款节电率后。甲乙双方则按改造方案实施全部改造工程内容。该节电设备计入总工程款中;如果甲方因故不能实施进一步改造工程，则需要将乙方已安装节电设备款在甲乙双方共同认定的测试结果签字后即付给乙方。
2.甲方认可乙方的测试结果，同意进行总体工程实施安装前，甲方应向乙方支付总工程款的30%。乙方将节电设备运到安装现场安装施工前，甲方应向再次乙方支付总工程款的30%。安装结束并远行正常后十个工作日内结算所有工程款。否则视为违约。
3.甲方可以按照乙方开户银行的要求进行节能贷款。专款专用，贷款将全部付给施工单位。施工单位保证工程质量和用电设备的正常运行。甲方要用节电费用负责按规定时间分期还贷。
第五条 双方责任及义务
1.甲方须提供准确用电量及负载等情况和提供必要的条件及帮助。
2.甲方在节电设备安装后，须严格按照产品说明书要求对设备进行操作和维护，如未能按照规程操作，造成设备损坏，则乙方不负责任。
3.甲方保证在节电设备安装后的测试期内，不增减该条线路的用电设备数量和负载。否则因此未达到约定的.节电效果，乙方不承担责任。
4.乙方须按本合同规定的质量标准和保证提供合格的产品，并达到本合同约定的效果指针。
5.在以上前提下，如乙方设备达不到本合同约定的节电率，则无条件撤回设备。并将试用部位恢复原状，如造成经济损失，则如数给予赔偿。
第六条 违约责任
如双方任何一方违反本合同项下条款规定，造成本合同无法执行，则须给对方赔偿不少于本合同标的额5%的经济损失。并在合同签定地的经济仲裁委员会裁决后一个月内付给对方。
第七条 本合同如有未尽事宜，双方协商解决，以补充文件为准。
第八条 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。如需公正双方另行协商。
第九条 本合同自签字盖章日起生效，双方自觉遵守。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
购销合同 篇5
甲方（供方）： 负责人： 乙方（需方）： 负责人：
甲方向乙方提供乙方所需产品，双方在公正、平等、自愿的基础上，达成如下协议，以供双方遵照执行。
本合同所确定的产品为甲方提供的__________，具体的名称、规格、价格、数量及金额以附表发货清单为准。
一、质量要求、技术标准：商品价格，必须遵守国家有关物价管理的规定。
二、交（提）货地点：需方仓库。
三、合理损耗及计算方法：按合同数量交货。
四、验收标准、方法及提出异议期限：商品从取得发运证明时起，所有权即转移至购方。在运输途中发生的丢失、短少、残损等事故，由购方负责向承运部门或保险公司索赔，非因供方过错，不可向供方提出索赔。但供方应积极提供有关资料，并协助购方索赔。购方在接收商品时，必须派人到现场监卸，清点大件，检查包装。如发现问题，应及时向当地承运部门索取规定的记录和证明，立即详细检查，并在收到货物后十天内向有关责任方提出索赔。责任属于供方的.，购方应在收到该批货物后十五天内，向供方提出索赔，逾期不提，视为验收无误。供方应在
接到索赔通知后十五天内查明情况，给予答复。逾期不答复，视作认赔。
若因有关单据未能随货同行，货到后，购方应先向承运部门具结接收，同是立即通知供方，供方在接到通知后十五日内答复;属于多发、错(串)运商品，购方不得自行动用，并做好详细记录，妥为保管，收货后十日内通知供方，因此发生的一切费用由供方负担。
由供方委托承运单位发运的商品，均应向人民保险公司投保综合运输险。商品在运输途中遭受损失时，由购方向当地保险公司按照《国内水路、铁路货物运输保险条款(试行)》所规定的手续程序及期限申请办理索赔。
五、结算方式及期限：采用银行结付方式。合同生效后，购方应于十个工作日内付70%订金，提货时购方向供方支付货款总额的20%，其余10％待购方清点购货清单无误后付清。
六、违约责任：交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。
七、解决合同纠纷的方式：由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。
八、本合同有效期为__________年_______月____日至_________年______月_______日。
甲方：
乙方：
购销合同 篇6
供货方(甲方)：
销售方(乙方)：
甲乙双方本着互利、共信的原则经协商一致达成如下协议：
一、甲乙双方协商确定：甲方每年提供给乙方不低于 元的茶叶。产品品种、数量、名称如下：
二、产品质量
1、内在质量：茶叶符合各等级茶叶标准、符合《农产品安全质量》标准提出的要的无公害要求。
2、外观质量：按样本提供的外观包装和设计。不退色、不沾污染物、光泽干净，整洁。
三、甲乙双方协商确定：甲方提供茶叶和礼品装，乙方负责销售。如无质量问题不得退货。
四、供货时间：甲方每月按乙方上月报甲方计划的数量和品种于每月5号前供货给乙方。
五、付款方式：甲乙双方确定。乙方在收到甲方以上产品时，需按既定的价格、数量书写数据(如无质量问题)，每月底结清全部款项。(现金支付、银行转账)
六、权力义务及违约责任
1、甲方提供给乙方达到质量标准的茶叶。如不按合同约定的时间提供茶叶给乙方，乙方可向甲方要求赔偿茶叶款30的违约金;如没有达到质量标准，乙方可提出退或换货;如质量问题，甲方没有及时退货或换货，甲方应按合同赔偿乙方损失造成的`费用。
2、乙方按合同规定销售甲方提供的茶叶。如无质量问题不得退货，不得以次货冒假充甲方提供的茶叶对外销售，损害甲方产品的礼盒效果。否则甲方可依法提出保护。
七、以上事实清楚，甲乙双方无异议。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。本合同双方签字、盖章生效。
供货方(甲方)：
销售方(乙方)：
年 月 日
购销合同 篇7
供方：________________________
需方：________________________
一、产品名称、规格型号、数量及金额： 签订时间：__________年________月_______日。
二、质量要求技术标准：按照________________________要求生产，由供方负责提供产品相关质量技术资料。
三、交货时间、数量、地点：________________________________________。
四、装车、运输、卸车方式和费用承担：
五、结算方式： 如逾期支付的，乙方承担未付总金额的0。3%每日的滞纳金，供方有权停止供货并解除合同，由此产生的`相关费用由需方承担。
六、产品接收确定人员，产品进场后需方指定由 同志验收数量并签收，电话如果发生变动，应及时以书面形式通知供方。
七、验收标准方法和提出异议的时间办法：
1、产品交接时，由需方按标准验收为准，不合格产品由供方随车带回。
2、需方在收到产品后，如果发生产品质量有问题，应妥善保管，并在3日内供方提出书面异议。供方在收到需方书面异议后，应在3日内与需方协商解决。
八、不可抗力：供需双方任何一方因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或延期履行合同的理由。在取得相应机关证明后，本合同可以不履行或部分履行，并免于承担违约责任。
九、违约责任：按照《合同法》追究违约方责任。
十、解决合同纠纷的方式：本合同执行过程中如发生争议，由双方协商解决；如双方协商解决不成，可向_______________仲裁委员会申请仲裁或向六安市人民法院起诉。
十一、本合同一式两份，供需方各执一份，有效期自签字盖章之日起至货款付清之日止。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________
__________年________月_______日__________年________月_______日
【购销合同】相关文章：
购销合同02-26
购销合同(经典)04-24
购销合同[精选]09-16
购销合同(精选)08-21
购销合同【精选】08-28
（经典）购销合同09-12
购销合同[经典]09-17
购销的合同02-16
经典窗帘购销合同03-04
【推荐】购销的合同03-06