建设工程合同

[精品]建设工程合同

　　随着法律知识的普及，合同起到的作用越来越大，它也是减少和防止发生争议的重要措施。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的建设工程合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建设工程合同1

　　甲方：__________乙方：__________

　　为进一步加强外来安装施工(维修)人员的安全管理，杜绝外来单位因安全管理不严而引发的各类安全事故，保证甲方双方的财产不受损失和员工的人身安全不受侵害，经双方协商，特签订安全合同如下：

　　一、乙方基本情况

　　1、进入厂区的目的：__________

　　2、施工作业的区域：__________

　　3、参与施工的人数：__________

　　4、完成的时间：__________

　　5、单位负责人：__________

　　6、安全员：__________

　　7、企业资质：__________

　　8、联系人电话：__________

　　二、甲方责任

　　1、乙方人员进入甲方施工区域前，甲方要对乙方主要管理人员进行安全培训教育，教育的主要内容为甲方的有关安全管理规章制度，现场存在的安全危害因素和必要的救护知识，并建立安全教育台帐。

　　2、甲方的`项目管理人员，安全管理人员和与其有关的其他人员均有权监督检查乙方的安全作业情况。

　　3、对乙方人员的违章违纪现象甲方有提出批评指正，建议进行处罚的权利。

　　4、甲方按照乙方承揽项目的工程量、作业量情况收取安全抵押金(——万元以下交——元、——万元以下交——元、——万元以上交——元)。若乙方施工中未受到处罚或及时缴纳罚款，施工完成后甲方全部退还安全抵押金。

　　5、对安全监督检查中乙方存在的安全问题，甲方必须及时通知乙方，违章处罚由甲方设安处开据罚款证明乙方到甲方财务处交款。逾期不交者从抵押金中双倍罚款。

　　6、乙方未按规定施工，造成乙方人员伤害，影响甲方企业形象时，甲方有权根据情况对乙方进行处罚。

　　三、乙方责任

　　1、根据实际情况设立专职或兼职安全员，并报甲方的设备安全处备案。

　　2、按照甲方的规定交纳安全抵押金，退还时要有甲方项目的完工证明和设备安全处的同意意见，到财务处退款。

　　3、在施工作业前对所属员工进行安全教育培训，建立台帐并且进行经常性的安全教育，确保按照甲方规定的安全要求施工作业。

　　4、乙方不得随意到施工区域以外的其它工作场所活动，不得动用甲方的设备、电器和其他设施。

　　5、在施工过程中，需要办理动土、动火、登高、吊装、断路、进入限制性空间等安全票证手续的，由甲方项目主管部门协助办理票证，手续完备后方可施工。

　　6、因乙方原因，造成乙方损失，由乙方自负，给甲方造成财产损失和人员伤害，乙方要负全部责任，并全额赔偿甲方。

　　7、甲方对乙方的违章处罚，乙方必须及时到甲方设备安全处和财务处办理交款。

　　四、基本要求

　　1、禁火区内严禁吸烟，动土、动火、登高、吊装、断路等作业必须符合规定。

　　2、焊接、气割作业时两瓶距离必须达到7M以上，气瓶距能产生火花的电器、设备和其它火源的间距必须达到10M以上。

　　3、进入作业场所，人人都要戴合格的安全帽，并系好帽带。

　　4、登高作业要系安全带，并正确使用。

　　5、施工人员必须按规定劳保着装。

　　6、施工场所的电动工具、电焊机等必须每台都有漏电保护器和相应的安全防护装置。

　　7、严禁在厂内道路、消防通道内搭建临时建筑或堆放物资。

　　8、施工现场的危险区域，必须设置围栏和危险标志，夜间要设信号灯，必要时指定专人负责。

　　9、施工现场及居住室、办公室内的用电设施必须符合要求，严禁电线乱接、乱拉，刀闸和开关无盖，保险丝乱用，在电器设施上堆放物品。

　　10、电工、焊工、起重工等特种作业人员必须持证上岗。

　　11、防雷、防静电设施及用电设施要有良好接地。

　　12、施工用的各种机械和电器设备安全装置及其安全部件必须齐全完好。

　　13、现场住宿房、办公室内不得使用大功率的灯具和电器。

　　14、不得带小孩进入施工现场。

　　15、按规定现场配备消防器，有毒有害的作业时要穿戴安全防护器材。

　　16、外来施工单位在施工过程中，涉及和影响生产系统所属设备、管线等，必须事先征得甲方的同意，并采取安全防护措施。

　　17、甲方安全规定的其它要求和国家的有关法律法规规定。

　　五、违反上述规定的每项/次扣罚——元。

　　六、合同签订前，乙方根据设备安全处核定的数额到甲方财务处缴纳安全抵押金____________元，凭缴纳抵押金证明到设备安全处办理合同签定事宜。

　　七、合同有效期：自本合同签定之日起一年内有效。

　　八、本合同一式4份，甲方执三份(设备安全处、商务合同签订处室、施工所在地单位各执一份)，乙方执一份。

　　九、本合同双方签字盖章后生效。

　　甲方(代表单位)：__________乙方：__________

　　代表人：__________代表人：__________

　　__________年__________月__________日

建设工程合同2

　　甲方：　

　　乙方：

　　根据《民法典》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同。

　　一、甲方开发的土方分项工程由乙方承包施工。

　　二、承包范围：

　　1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的`基础砖、石、砼的挖掘，破碎、装卸、运输和清理弃至场外。

　　2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担。

　　三、承包价格：

　　1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用承担。

　　2、施工时遇到体积大于0.6立方米砼、钢砼，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米元。

　　3、砼地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每平方米元，含破碎物清理外运。

　　四、工程量、计量方式：　

　　原始地面标高每棟房屋测6-8个点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。(监理单位进场后可同时参加)，参加人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参加人员签字生效，(砼破碎工程也同样记录、签字生效)。记录表格采用土方测量记录单(甲方提供)。

　　五、施工质量和进度：　

　　乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应甲方和监理对质量认可后双方测量签单。

　　六、安全、文明施工：

　　1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作措施，现场管理人员和操作人员必须有上岗证，因安全事故而引起的一切损失由乙方承担。

　　2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。

　　七、付款方式：

　　1、考虑到施工周期(各栋房屋不一定同时开工)，定于每月的号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完成量的70﹪付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清。

　　2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼号。

　　八、其它事项：

　　1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工。

　　2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。

　　九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同。如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建设工程合同3

　　发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程立项批准文号：

　　4、金同文件组成部分。

　　上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的'文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

　　二、承诺

　　1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

　　3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　三、词语含义

　　本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

　　四、签订时间

　　本合同于___年___月___日签订。

　　五、签订地点

　　本合同在签订。

　　六、补充协议

　　合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

　　七、合同生效

　　本合同自生效。

　　八、合同份数

　　本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

　　发包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　法定代表人或其委托代理人：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

　　组织机构代码：

　　地址：

　　邮政编码：

建设工程合同4

　　发包方：_________(简称甲方)

　　承包方：_________(简称乙方)

　　为了使梁毓兵、梁毓青弟兄的房子工程确保安全保质量完成，明确甲、乙双在各项工程中的责任，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：

　　一、工程内容：梁毓兵、梁毓青，在高登建房工程所有砼工、钢筋工、水电工、泥工，从浇地梁起至两层半上面楼梯棚，水池浇在楼梯棚内，蓄水池，四周女儿墙，女儿墙砌1米高，室内地板砖至房顶地板砖，房顶防水不在，卫生间、厨房满贴墙砖，楼梯间贴墙裙砖1.2米高，房间、客厅贴踢脚砖，墙面顶面双飞粉。要工架模钉子、铁丝由甲方供给，脚手架搭拆、脚手架用铁丝由甲方供给，以上所有每道工序完工时场地清理干净。

　　二、工程质量：乙方必须严格按国家规范标准操作，工程质量等级必须达到国家质量验收，如若乙方违反有关规范、规定和标准要求，造成的工程质量事故及各种损失均由乙方负责赔偿，甲方不负任何责任。

　　三、工程安全：乙方所有进场操作人员必须严格按照现行建筑工程安全规程和甲方的.安全施工要求进行施工操作。如若违章操作造成的一切安全事故，乙方所有人员必须严格按甲、乙双方签订的《安全责任合同书》上所进行，否则造成的一切后果由乙方负责，甲方不承担任何责任。

　　四、工程管理：乙方签订协议人必须每天亲自到工地安排指挥工种，乙方所有进场人员必须听从指挥人员和甲方的安排和调动。

　　五、材料管理：乙方进场操作人员必须做到爱惜甲方的各种材料，砌砖时多用半砖块，每天砌砖要收落地都用完。

　　六、工程单价按实际浇灌面积计算，每平方米单价壹佰柒拾元整(￥170.00)。

　　七、工期：从浇地梁起算，165天内完工。

　　八、付款方式：双方签订合同后，从地梁到一层板浇灌好付15000元，二层板浇灌好付15000元，以上半层至楼梯棚浇灌好付15000元，其余的待工程完工验收后一次性付清。

　　以上各条希望乙方进行操作人员严格遵照执行。

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

建设工程合同5

　　发包人（全称）：_________________________________________

　　承包人（全称）：_________________________________________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　第一条 工程概况

　　工程名称：__________________________________________________________________________

　　工程地点：__________________________________________________________________________

　　工程内容：__________________________________________________________________________

　　群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

　　工程立项批准文号：________________________

　　资金来源：________________________________

　　第二条 工程承包范围

　　承包范围：___________________________________________________________________________

　　第三条 合同工期

　　开工日期：___________________________________________________________________________

　　竣工日期：___________________________________________________________________________

　　合同工期总日历天数_____________天

　　第四条 质量标准

　　工程质量标准：_______________________________________________________________________

　　第五条 合同价款

　　金额（大写）：_______________________________元（人民币）￥：_____________________元。

　　第六条 组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　1、本合同协议书

　　2、中标XX知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同XX条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、工程量清单

　　9、工程报价单或预算书

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《XX条款》中分别赋予它们的`定义相同。

　　第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　第十条 合同生效

　　合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日

　　合同订立地点：_______________________________________________________________________

　　本合同双方约定___________________________________后生效。

　　发 包 人：（公章）： 承包人：（公章）

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　电 话： 电 话：

　　传 真： 传 真：

　　开 户 银 行： 开 户 银 行：

　　账 号： 账 号：

　　邮 政 编 码： 邮 政 编 码：

建设工程合同6

　　发包人（甲方）：地址：

　　设计人（乙方）：地址：

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、互惠、诚实信用的原则，甲方委托乙方承接_____________工程设计，双方就本工程相关事宜进行协商，现为明确双方的职责，结合本合同的具体情况，签订如下协议。

　　一、设计依据

　　1、甲方提交的委托书。

　　2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图（包括但不限于平面布置图、结构图等）。

　　3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。

　　二、项目内容

　　1、项目名称：

　　2、建设地点：

　　3、承包范围：

　　4、承包方式：

　　三、设计费用及支付风险提示：设计费

　　合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

　　首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的，应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；

　　其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费，避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

　　1、本合同的设计费为____________万元。风险提示：定金

　　定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的20%，超过20%的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时，可按比例适用定金罚则。

　　在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

　　2、订立合同时，甲方先交纳定金，为工程款的______%，计____________元。

　　3、乙方提交设计文件后三天内，甲方支付设计费总额的______％，计____________元。

　　4、本工程完工后____日内，乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票，甲方结清余款，计_______________元。

　　四、甲方职责

　　1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件，并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

　　2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工或增加工作量时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付工作费用。

　　3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费，逾期支付的，每逾期一天，应按应付金额的'千分之一向乙方支付违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停下阶段工作，并书面通知甲方。甲方或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费。

　　4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

　　五、乙方职责

　　1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。风险提示：设计合理使用年限

　　设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理使用年限分为四类：

　　第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为________年；

　　第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为2________年；

　　第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为________年；

　　第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计使用年限为________年。

　　对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括地基基础）进行保修。

　　对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师，或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。

　　2、设计合理使用年限为________年。风险提示：赔偿金的确定

　　由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。

　　如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损失时，法律应当

　　首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定的正当性。

　　若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则，法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。

　　3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方协商确定。

　　4、由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，乙方按该设计部分应收设计费的千分之一向甲方支付违约金。

　　5、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应返还甲方已支付的定金。风险提示：保密、知识产权

　　发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，并给设计人以补偿；

　　另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

　　六、保密本合同涉及的所有文件，会议纪要，往来函件均属于保密内容，未经对方同意，任何一方不得将其进行营利活动，不得将以上材料擅自修改、复制或转让给第三人，如发生以上情况，泄密方承担一切法律责任。

　　七、不可抗力

　　1、不可抗力指本合同签订后发生的一方无法预见、无法控制但妨碍本合同全部或部分履行的任何事件，包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害或战争等。

　　2、如果发生了任何不可抗力事件，使一方无法完成其在本项下的合同义务，可暂停履行其合同义务，当不可抗力的情况消失时，应继续履行。

　　八、违约责任

　　1、甲方交付的资料超过规定期限15天以上，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

　　2、甲方无正当理由逾期支付工程款的，每逾期一天，须支付乙方违约金___________元。

　　3、乙方无正当理由延迟交付设计的，每逾期一天，须支付乙方违约金___________元。

　　4、甲乙双方在合同履行的过程中要求解除合同的，应提前通知对方，给对方造成的所有损失，均应赔偿。

　　九、争议解决因履行本设计合同发生争议，双方协商解决，如无法协商解决的，任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。

　　十、附则

　　1、本合同自双方签字后生效，双方责任履行完毕后失效。

　　2、本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

　　3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的，可签订补充协议，与本合同具有同等效力。

　　甲方：

　　联系人：

　　联系电话：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　联系人：

　　联系电话：

　　合同签订地：

　　合同履行地：

　　________年____月____日

　　工程建设设计合同15

　　建设单位：_________，以下简称甲方；

　　设计单位：_________，以下简称乙方。

　　根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。

　　一、工程名称

　　甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，建设地点在_________。

　　二、甲方义务

　　1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

　　2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件。

　　3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

　　三、乙方义务

　　1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_________年_________月_________日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份。

　　2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

　　3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

　　四、设计费

　　甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。

　　五、违约责任

　　1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

　　2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。

　　3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

　　六、其它

　　本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

　　本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

　　建设单位（甲方）（盖章）：_________ 设计单位（乙方）（盖章）：_________

　　代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

建设工程合同7

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程工期：工期进度按项目部下达的计划为准

　　4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元钉、止水螺杆、脚

　　手架钢管、扣件、及圆盘锯、小型工具和三级电

　　箱以下的电线等)

　　5、承包内容：木模全部工程量及内外脚手架，含张设安全网、铺设竹簙

　　6、承包范围：图纸范围内所有有关木工模板制安分项工程的工作内容，直至竣工清理结束。具体承包内容包括：模板翻样;配合放线;模板、木方制安及拆除;钢管、扣件搭设及加固;模板限位及拆除;

　　每道工序(模板内外、施工缝等)施工前后的垃圾清理;砼浇捣时指派专人值班护模;砼浇捣后跑模砼打凿、磨光;穿墙螺杆起回丝;模板涂刷脱模剂;施工缝的隔离网制安及拆除、清理;砼吊模;砼构造柱、圈梁、腰带、预留洞的模板安拆;预留插筋处模板打洞;预埋铁件的放置;材料的清理、拔钉、吊运、归堆;二次结构全部工作;脚手架的'搭设及拆除。

　　9、承包价格：按模板接触面积综合楼45/m2，综合车间2和水合

　　车间都是58/m2，车间用塔吊就减去1万元人工工

　　资，综合楼外脚手架按建筑面积25元计算、综合

　　车间2和水合车间外脚手架按建筑面积23元计算

　　(包含人工、材料)。

　　二、双方的责任和义务

　　(一)甲方的责任和义务

　　1、为加强甲方对乙方施工全过程的施工监控管理，现甲方委派蔡庆同志为本工程项目负责人(甲方代表)，负责该工程的一切对外活动，负责协调建设方的关系。

　　2、及时组织乙方会同建设方、设计单位图纸会审，并协助乙方办理好设计图纸变更的有关签证手续。

　　3、协助乙方做好工程施工期间与当地有关部门的协调工作。

　　4、在施工过程中，甲方有权对乙方施工全过程进行监督管理，在施工过程中依照甲方的管理规定进行项目管理，甲方有权对乙方违规行为进行处罚，乙方不得以任何理由拒绝。

　　5、如乙方违背合同施工，不能适应本工程该工种的承包，甲方有权责令乙方返工、整改，直至甲方有权单方面终止本合同，有权及时清退乙方退场，乙方必须无条件服从，同时甲方保留向乙方追偿由此造成损失的权利。

　　(二)乙方的责任和义务

　　1、乙方签订合同人任该工种负责人(责任人)。

　　2、乙方必须无条件履行甲方与建设方签订的工程合同的各项条款，执行来自建设方及甲方的指令。

　　3、乙方在充分了解该工程项目后，表示完全有能力(人、财、物)按工程合同内容执行并完成好本项目。如因乙方在资金、施工力量、质量、安全、施工管理等方面原因不能达到工程所在地政府有关部门及建设方、甲方要求而造成违纪和违约，乙方必须无条件承担由此造成的全部责任(包括全部民事和刑事责任)，并承担由此给甲方带来的市场信誉和全部经济损失。

　　4、乙方必须在合同约定的工期内完成施工任务，若在合同约定的工期内不能完成施工任务的，承担相应的违约责任，工期以甲方的形象进度为准。

　　5、乙方将本工程该工种的所有施工人员(包括管理人员)编好花名册，并将身份证交由甲方复印备案，以便甲方到工程所在地或有关部门办理有关手续。若在乙方送交甲方的花名册中无名单者，所发生的一切伤亡事故或其他原因所引起的损失均由乙方承担。

　　6、乙方应自行处理好外欠债务和职工工资分配，由于乙方管理不

　　善等原因造成亏损，由乙方负责。

　　甲方：__________ 乙方：__________

　　时间：__________ 时间：__________

建设工程合同8

　　甲方：_________有限公司

　　乙方：_________

　　协议基础：甲方承接本协议第一条所述之特定项目，因该项目工作内容及方式极为特殊，故甲、乙双方在充分协商及真实意思表示下，甲方将该项目工程承包给乙方。

　　乙方承诺独立完成本协议所约定的审计工作，并自愿承担《民法典》及相关的法律法规所规定的责权利，保证在具体审计工作中严格按照行业各项审计标准及甲方的规章制度开展工作，不给甲方造成经济损失

　　经双方友好协商，协议如下：

　　第一条受托事项

　　一、项目名称：建设项目

　　二、委托工作内容及要求：建设项目实施阶段全过程造价控制（含竣工结算）咨询服务。

　　建设项目实施阶段全过程造价控制咨询服务：是指制定造价控制实施细则，确定控制目标；审核招标文件、答疑文件及合同条款中相关的造价条款；提供施工进度款的支付审核意见；审核设计变更、现场签证、施工索赔的造价内容；审核分阶段完工的分部结算；审核材料等造价信息；提供与控制造价相关的其他咨询服务。

　　第二条甲方的权利义务：甲方对乙方提供的咨询成果进行复核和监督，对工程造价相关疑问进行协调和处理。

　　第三条乙方的权利义务：按甲方的要求进行全过程造价控制（含竣工结算）咨询服务。

　　第四条费用及报酬

　　审计工作服务酬金支付方式：基本工资+提成（按月结算）。

　　基本工资：为3000·00元（叁仟元），提成按竣工结算实际建筑工程审定金额的N‰（万分之N）计算。跟踪审计实施期间，甲方每月按*万元预付乙方作为审计工作服务酬金。项目竣工提交审计成果后，甲方支付乙方审计工作服务酬金达到服务总酬金的80%。在审计决定执行期（3个月）满后，未引起行政复议、行政诉讼或引起行政复议、行政诉讼但最终胜诉，甲方在次月向乙方支付服务总酬金的20%。

　　第五条保密：甲方要求乙方对审计工作成果严格保密，乙方不得有任何外漏，同时对工作服务酬金进行保密。

　　第六条违约赔偿：任何一方的违约行为造成另一方的损害，受损害方有权要求对方赔偿。

　　第七条法律责任

　　乙方有下列情形之一，造成严重后果的，甲方有权随时终止乙方审计工作，并追究其违约责任；乙方承诺放弃已付薪金并返还甲方。涉嫌违法犯罪的，按国家相关法律法规追究责任。

　　1·提出的审计成果不符合审计局要求的；

　　2·与被审计单位或与项目相关单位串通舞弊的；

　　3·审计结果有重大偏差的；

　　4·受托人发现项目管理有重大缺陷或者重大违法违纪问题不报告的；

　　5·受托人单方面终止合同的.；

　　6·违反审计纪律“八不准”，以及保密、回避规定的；（“八不准”见附件1）

　　7·擅自以审计机关或审计人员名义从事与审计事项无关活动的；

　　8·擅自使用审计结果的；

　　9·不履行全过程造价控制（含竣工结算）咨询服务内容规定的。

　　第八条解除与终止

　　任何一方不得无故解除合同，因解除合同给对方造成损失的，对方有权要求赔偿损失，包括可能得到利益的损失。

　　经双方当事人协商，并对因履行本合同而发生的损失作出赔偿或达成解决方案的前题下，本合同可以解除。

　　第九条争议解决

　　双方因本协议或本协议履行发生任何争议，应协商解决，如协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

　　第十条期限

　　本合同经双方签章后生效，于委托事务处理完毕时终止。

　　第十一条修改

　　经双方当事人另行协商，本协议可以修改或增补，但须以书面形式进行。

　　第十二条文本

　　本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方：_________有限公司乙方：_________

　　签订日期：______年___月___日

建设工程合同9

　　建设单位：〔以下简称甲方〕;

　　拆迁户（单位）: 市（县）区（镇）街（路）号房主（代表人）〔以下简称乙方〕。

　　根据建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

　　第一条 乙方在甲方用地范围内共有结构的住房幢间，共平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于年月日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。

　　第二条 乙方应于年月日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后日内一次付给乙方搬迁费元。

　　第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：

　　1．乙方自行找房周转，每人每月补助元；

　　2．由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助元；

　　3．乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

　　第四条 甲方安置乙方的住房位于，共套间，层号，配有等装备。

　　第五条 乙方家庭的全部成员（18岁以上者）等人一致签字同意作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。

　　第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的`投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

　　第七条 其他：。

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式份，交市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委等单位各留存一份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　电话：_________________电话：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　签约日期：_____________签约日期：_____________

建设工程合同10

　　委托人（全称）：___________

　　监理人（全称）：___________

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：___________；

　　工程地点：___________；

　　工程规模：___________；

　　工程概算投资额或建筑安装工程费：___________。

　　二、词语限定

　　协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

　　三、组成本合同的.文件

　　协议书；

　　中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

　　投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

　　专用条件；

　　通用条件；

　　附录，即：

　　附录A相关服务的范围和内容

　　附录B委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

　　本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

　　四、总监理工程师

　　总监理工程师姓名：___________，身份证号码：___________，注册号：___________。

　　五、签约酬金

　　签约酬金（大写）：___________（￥）。

　　包括：___________

　　监理酬金：___________。

　　相关服务酬金：___________。

　　其中：___________

　　（1）勘察阶段服务酬金：___________。

　　（2）设计阶段服务酬金：___________。

　　（3）保修阶段服务酬金：___________。

　　（4）其他相关服务酬金：___________。

　　六、期限

　　监理期限：

　　自_______年_______月_______日始，至_______年_______月_______日止。

　　相关服务期限：___________

　　（1）勘察阶段服务期限自_______年_______月_______日始，至_______年_______月_______日止。

　　（2）设计阶段服务期限自_______年_______月_______日始，至_______年_______月_______日止。

　　（3）保修阶段服务期限自_______年_______月_______日始，至_______年_______月_______日止。

　　（4）其他相关服务期限自_______年_______月_______日始，至_______年_______月_______日止。

　　七、双方承诺

　　监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

　　委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

　　八、合同订立

　　订立时间：________________。

　　订立地点：________________。

　　本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执_____份。

　　委托人：___________（盖章）监理人：___________（盖章）

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　法定代表人或其授权法定代表人或其授权

　　的代理人：___________（签字）的代理人：___________（签字）

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　账号：___________账号：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　电子邮箱：___________电子邮箱：___________

建设工程合同11

　　委托方(甲方)：_________________

　　受托方(乙方)：_________________

　　一、总则甲方拟委托乙方为其进行档案归档整理服务工作，乙方也愿意提供上述服务，双方经友好协商，在平等条件下就档案整理服务工作，达成如下协议，以资共同遵守。

　　第一条、整理概况

　　(一)、整理类别①文书档案②人事档案

　　(二)、整理内容对(一)所述档案进行整理、归档、录入、上架排列等工作。

　　(三)、整理时间

　　开工日期________________年________________月________________日，竣工日期________________年________________月________________日，期限：_____________年________________月;

　　第二条、整理价款包括

　　(一)档案按每整理一盒________________元计，以实际完成的案卷计算价款;电脑录入以每条_____________元计(每条指的是每份文件需要录入内容)

　　(二)按人头发放工资，固定以每人每月______元计，每月______日计算。

　　(三)材料费、工具费不纳入整理价款。

　　第三条：_________________整理质量

　　(一)按照国家档案局关于档案归档、立卷规定执行，规定不明确的，按照行业规定或者行业习惯执行。

　　(二)在档案整理过程中，甲方如有特殊项目或者特殊质量要求，应明确告知乙方。乙方因遵循甲方要求之方式整理档案而实际上造成档案整理质量不合要求的'，

　　乙方不承担责任。同时，因甲方之特殊要求给乙方增加劳动量的，甲方应额外支付补偿费用，具体需要双方签订补充合同另行约定。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经双方签字盖章后生效。

　　甲方：_________________

　　________年____月____日

　　乙方：_________________

　　________年____月____日

建设工程合同12

　　摘要:《中华人民共和国合同法》已颁布实施三年多了,但在建筑工程的建设过程中,人们对合同的管理仍还不够重视。作者通过合同管理的重要性及其意义、合同管理的工作要点、建设工程合同的种类、合同管理的存大问题和措施等五个方面进行分析探讨,试图使人们对合同管理有更深一步的了解,以便更好地从合同管理方面实现“三控”目标。

　　关键词：建设工程；合同种类；合同管理；管理措施；探讨

　　建筑工程合同属于经济合同的范畴，是指建筑工程发包单位和承包单位为了完成其二者所共同商定的工程建设目标及与工程建设目标相关的具体内容，明确双方相互权利、义务关系的协议。它是订立合同的当事人在建筑工程项目实施建设过程当中的最高行为准则，是规范双方的经济活动、协调双方工作关系、解决合同纠纷的法律依据。加强建筑工程执法力度,确保建设工程的质量控制、投资控制、进度控制“三控”目标的实现，,提高合同履约率,维护合同双方当事人的合法权益,促进行业发展诸方面起到了十分重要的作用。

　　合同管理则是建设行政主管部门、工商行政部门、建设单位、监理单位、承包单位等依照法律、行政法规及规章制度，采取法律的、行政的手段，对合同关系进行组织、指导、协调和监督，从而保护合同当事人的合法权益，处理合同纠纷，防止、制裁违法违规行为，确保合同条款实施的一系列活动。

　　1、工程施工合同管理的意义

　　建设工程合同管理,是市场经济和工程建设管理中一项十分重要的内容。在工程项目的建筑过程中,其主体的行为必定会形成各个方面的社会关系,诸如政府建筑管理机关、项目法人单位(业主)、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应商等。其中除了政府管理机关是依据法律、法规对工程建设主体行使行政监督管理外,其他各方面社会关系却是通过“合同”这一契约关系来完成的。工程建

　　设活动的质量、投资和进度都是在合同管理的调整、保护和制约下进行的。建设工程合同管理的特点是涉及面广、综合性强,其重要性和意义表现在:

　　1)社会主义市场经济的要求。市场经济的一个重要特征是依法办事和鼓励自由竞争,合同管理就是法制(合同法、建筑法等等)管理。

　　2)现代企业自身发展要求。现代企业产权明晰,权责明确,政企分开,科学管理,建筑工程合同中的施工合同是业主与建筑施工企业进行工程发包和承包的重要法律形式,是工程施工、监理和验收的重要法律依据,是建筑施工企业走向市场的桥梁和纽带,合同的内容也直接关系双方的根本利益。

　　3)强化合同管理,提高履约率。

　　4)合同管理对开拓国际市场,尽快与国际接轨,也有十分重要意义。我国已加入世界贸易组织

　　WTO,引用国际通用条款或FIDIC土木工程合同条款,规范合同当事人自觉按合同办事,对开拓和开放工程建设市场,发展建筑业,为国家创汇和节约建设资金,全面提高工程建设和管理水平具有重要和现实的意义。

　　2、建设工程合同管理的工作要点

　　1)建立合同管理体系及管理制度,建立、健全合同管理档案。

　　2)合同订立前的管理。采取认真、严格的态度,做好市场预测、资信调查和订立应具备的相应条件调查等合同订立前的准备工作。

　　3)合同订立中的管理。订立合同是一种法律行为,双方应当认真凭实据严肃拟定合同条款,做到合同合法、公平、全面、明确、有效。

　　4)合同履行中的管理。认真分析和跟踪管理合同执行情况,及时处理有关工程索赔事宜和合同纠纷事宜。

　　3、建设工程合同的.种类一个工程项目从立项到投入使用,特别是大中型项目,需要经历一个十分复杂的过程。在这个过程中,鉴订的合同可能有很多,但主要有以下几种:

　　1)建筑工程勘察设计合同:项目法人(业主,发包人)与勘察人、设计人(承包人)为完成一定的勘察、设计任务,明确双方权利、义务的协议。主要内容包括提交有关基础资料和勘察设计文件(包括概预算)的日期和质量要求、费用及其他协作条件等条款。

　　2)建设工程委托监理合同:业主聘请监理单位代其对建设工程项目进行监督管理,明确双方权利、义务、责任的协议,该协议称为建设工程委托监理合同简称监理合同。其主要内容包括监理对象,双方权利、义务、责任、酬金、违约责任和争议解决方式,其主要特征是高智能的技术性服务。

　　3)建设工程施工合同:建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同。合同的主要内容包括工程范围、建设工期、开工与竣工时间、工程质量标准、工程造价、技术资料交付时间、材料设备供应、质量保修范围和保证期、双方互相协作条款等。

　　4)建设工程物资采购合同:建设工程物资采购合同是具有平等主体的自然人、法人、其他组织之间为实现建设工程物资买卖,设立、变更、终止相互权利、义务关系的协议,一般分为材料采购合同和设备采购合同。其主要内容包括双方当事人的详情、合同价款、技术标准和质量标准、采购数量和计量方法、包装方式、付款方式和办法、交货期限、违约责任及其他条款等。

　　5)其他合同:加工承揽合同、技术合同、租赁合同等在《合同法》中均有所涉及,他们在建筑工程中应用。

　　4、建筑工程施工合同管理中存在的常见问题

　　正确的合同管理在工程中发挥着积极的作用，对进度控制、质量控制和成本控制，尤其是对投资控制具有特别重要的作用。目前，我国的建筑工程施工合同本身还存在一些薄弱的环节，给施工合同管理带来一定的困难。

　　1）一些项目签订的承包合同不采用标准的合同文本，不符合国际上通行的合同文本的要求。少数合同中一些重要的条款含混不清，为日后产生合同纠纷埋下隐患。有些业主以各种理由、客观原因，除按招标文件签订“阳合同”，供建设行政主管部门审查备案外，私下与承包商再签订一份在实际施工活动中被双方认可的 “阴合同”，在内容上与原合同相违背，形成一份违法的合同。这种工程承发包双方责任、利益不对等的“阴阳合同”，违反国家有关法律、法规，严重损害承包商利益，将直接影响工程建设目标的实现，进而给业主带来不可避免的损失。

　　2）少数合同有失公正。合同文件存在合同双方权利、义务不对等现象。从目前实施的建筑施工合同文本看，施工合同中绝大多数条款是针对发包方制定的，其中大多强调了承包方的义务，对业主的制约条款偏少，特别是对业主违约、赔偿等方面的约定不具体，也缺少行之有效的处罚办法。这不利于施工合同的公平、公正履行，成为施工合同执行过程中发生争议较多的一个原因。同时，由于目前建筑市场的激烈竞争和不规范管理，大量的施工队伍与建设规模严重失衡，致使业主在建设工程承包中占据主导地位，提出一些苛刻和不平等的条件，将自身的风险转移到承包商身上。承包商为了获得工程，只好接受。个别承包商在实施这样的工程合同时，为了使自己的利益不受损失，会采取偷工减料或非法分包甚至非法转包，给工程建设带来隐患。

　　3）签约双方不认真执行合同，随意修改或违背合同规定。比如发包方不按合同规定的时限和数额支付工程款等。而大多数承包方在遭遇此种情况时往往既

　　不采取索赔措施，也不敢擅自停工，致使施工承包合同对合同双方都不能起到应有的约束作用。

　　4）合同纠纷解决方式不当。在合同执行过程中产生合同纠纷后，合同双方很少按照国际惯例请监理工程师对争议做出公正的决定并执行，而是分别设法用行政手段解决，直接导致合同争议复杂化。产生纠纷后，索赔工作难以进行，建筑市场的过度竞争，不平等合同条件等问题，给索赔造成了许多干扰，再加上承包商自我保护意识差、索赔意识淡薄，导致合同索赔难以进行，受损害者往往是承包商。

　　5）总包单位难以约束部分分包单位。实践中存在业主指定分包单位的情况，在管理和拨付进度款等方面均按指定分包商对待。在法律上，这些分包单位是普通分包商，但实际上对这些分包商出现的违反合同的行为，总包单位难以约束。

　　6）违法承包人利用其他承包商名义签订合同或超越本企业资质等级签订合同的情况普遍存在。有些不法承包商在自己不具备相应建设项目施工资质的情况下为了达到承包的目的，非法借用他人资质参加工程投标，并以不法手段获得承包资格，签订无效合同。一些不法承包商利用不法手段获得承包资质，专门从事资质证件租用业务，非法谋取私利。

　　7）违法签订转包、分包合同情况普遍存在。一些承包商为了获得建设项目承包资格，不惜以低价中标。在中标之后又将工程肢解后以更低价格非法转包给一些没有资质的小的施工队伍。这些承包商缺乏对承包工程的基本控制步骤和监督手段，进而对工程进度、质量造成严重影响。

　　5、加强合同管理的措施

　　1）提高管理人员的素质。专业人才缺乏也是影响建设项目合同管理效果的一个重要因素， 建设合同涉及内容多， 专业面广， 需要熟练掌握和运用各种法律、法规、精通合同业务； 熟悉合同履行和工程索赔管理的管理技术人员。在对工程建设过程中可能出现的各种情况， 在合同的签订过程中作出有利于工程造价控制的对策。

建设工程合同13

　　合同编号：建字____________第_________号

　　项目名称：____________________________

　　签定地址：_____________________________

　　______________年___________月_________日

　　甲方(委托方)：_________________________

　　乙方(受托方)：_________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，就工程建设项目的技术服务工作内容，经甲、乙双方共同商定达成如下协议，共同恪守践行。

　　一、工程服务职责

　　①帮助甲方组织指导规划、设计的整体构想与图纸的完成。

　　②解决工程建设中的技术问题。

　　③完善并督促施工管理中的相关事宜。

　　二、工作岗位

　　在工程建设期间，甲方要聘任乙方为_______，并签发相应的聘任证件，按聘任工作岗位纳入相应的组织机构，并行使该责任权利。

　　三、甲乙方职责

　　1、甲方要为乙方安排好相应的工作场所、创造工作环境。

　　2、甲方要根据乙方所需选派相应的工程人员，协助工作。

　　3、甲方要积极支持乙方工作，求大同存小异，及时解决出现的矛盾纠纷，保证工作顺利进行。

　　4、乙方要根据工作需要，全力协助配合甲方完成既定目标任务。

　　5、乙方在工作中发现问题要及时向甲方汇报，及时沟通尽快解决，不能让问题成堆。

　　四、服务费用

　　1、乙方工作期间的'所有食宿、差旅、交通费(含配备工作车辆、司机)通讯费、办公费均由甲方负责，费用为实报实销，发票下账。

　　2、乙方工资的相应补助。

　　①工资按月计，每月_________元

　　②工地补助计，每月_________元

　　③生活补助计，每月_________元

　　④上述三项不含税费。

　　3、工作期间福利待遇按国家规定，由甲方根据需要发放。

　　4、乙方每月视工作需要有相应的休息日。

　　五、服务期限

　　①服务开工期限以甲乙方签订合同为时限。

　　②终止期限视工程具体建设完后另议确认。

　　六、其他

　　甲乙双方互助互利、认真落实，共同遵守合同条款，双方均不得违约。

　　其他未尽事宜由双方另行协商，按补充文件签约并实施。

　　本合同一式三份，由甲方(甲方财务、办公室)乙方各执一份，签约后合同可生效。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　日期：__________________日期：__________________

　　住址：__________________住址：__________________

　　电话：__________________电话：__________________

建设工程合同14

　　常见问题及对策

　　摘 要：为确保工程建设项目公平、有序进行，就要对建设项目进行招投标；为确保建筑合同的权威性、有效性和约束性，就要进行合同管理工作。随着我国经济建设的不断发展，我国国内建筑行业未来发展趋势无疑是更加规范化、公平化和国际化的。在发展过程中，如何平稳而有效地处理招投标工作和合同管理工作所遇到的问题就成了当务之急。本文对我国建筑行业中常见的诸如：宏观管理体制不完善、法律法规执行不力、行业门槛低和经验不足等现象进行总结，并提出了相应的改进建议。

　　中国加入WTO已十三年。这段时间里，国内经济建设发生了突飞猛进的发展，随之而来的城市建设，也大大催生了建筑行业如火如荼的发展行情。一种制度，若是没有足够长的时间使其自我完善，那么不论它生长的多么旺盛、巨大，都会存在很大的缺陷和漏洞，亟需补救。

　　1、招投标常见的问题

　　1.1法律法规的解读

　　招投标法和合同管理各有其单独的法律条文。法律条文的过多，有时易形成“深文刻法”现象，即除了法律专业人士之外，一般人对其并不了解或一知半解——建筑法亦存在此种问题——某些非法律专业的工程界人士对法律条文解读不彻底乃至错误等，从而对工程产生不必要的麻烦。例如：

　　《中华人民共和国招投标法》（以下简称《招投标法》）规定：投标人在招

　　标文件要求提交投标文件的截止时间之前，可以补充、修改或撤回投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分①。

　　《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)规定：要约到达受要约人时生效②。 当要约到达受要约人时，投标文件已生效，又如何再进行补充、修改、甚至撤回呢③ 这两段法律正确的解读应当是：所谓的“要约”是指内容“具体而确定”的文件。当标书可以“补充、修改、或撤回”时，它自然是一个不确定的文件，所以此时的标书算不得“要约”。

　　按以上解读，就可知其实法律条文在现有情况下已经是较完全的了，欠缺的仅仅是专业的解读。

　　1.2管理结构的不合理以及执行力的不足

　　1.2.1建筑工程招投标和专业工程招投标的重复、冲突

　　建筑工程招投标和专业工程招投标，分属各省建设主管单位和各专业部委设立的工程招投标机构主管④。由于这两个部门各有属于自己的一套招投标管理规定，所以无形中就将国内的建筑行业分成了建筑工程行业和专业工程行业。这样的设置最主要会导致：一是，推诿扯皮。遇到问题相互踢皮球，不愿承担责任，长此以往便降低了规章制度的执行力；二是，一事二主。由于两个部门都有属于自己的管理条例，所以在某种程度上可以说出现严重

　　的职能重叠，同样一件事情会有两个相左的处理办法，法律条文的权威性受到严重质疑。

　　1.2.2管理者或明或暗的插手

　　由于中国的“官本位”思想历史悠久，所以少部分思想觉悟有差的实权领导可以说成为当地的“土皇帝”，不但变相插手招标工作，而且越权包办工程招投标。除此之外，有些地方盛行地方保护主义，排外思想严重，扰乱市场纪律，

　　破坏公平、公正的竞争。

　　更有甚者，有些地方的建设主管部门领导身兼数职，既是行业管理者，又是企业负责人，自写自唱，完全成为行业内一霸。

　　1.3施工方的违规行为

　　1.3.1恶意压价

　　由于我国现行的中标办法是无标底招标中的最低价中标法，此方法的推行一是为了和国际接轨；二是为节约资金。但某些施工方为了中标，不顾实际情况恶意压低价格。虽然中了标，但最后往往是和建设单位进行扯皮，给多少钱干多少活，甚至最后根本不能完成工程。

　　1.3.2向领导和相关管理人员行贿

　　有些建筑单位想尽办法贿赂招标管理人员。财、色、名、食无所不用其极。只为获得内幕消息，以便最后中标。

　　1.3.3建筑行业内部一些约定俗成的陋规

　　一是，某些企业私下商议好一人一次。集体参投后不论是谁中标，最后都会让给当下轮到的那家企业；二是，有的企业经过上下打点，已经被内定为中标单位，然后该企业再找来其他一些公司做陪衬，走完整个招标环节的“过场”，最后中标。三是，用分成、转包等好处拉拢其他企业前来作陪衬，最后获得中标。四是，一家企业打四个牌子，实际中标的都是同一个人。五是，某些资质不够的企业“借用”大企业的名号，中标后给予对方一定的“感谢”等等。

　　1.4招标方的违规行为

　　1.4.1刻意跳过招标

　　《招投标法》第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目

　　包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的的项目；（二）（条文以后的部分详见《招投标法》） 。

　　虽然法律已经明文规定所有需要招标的项目，但某些单位为了自己的利益挖空心思抵制招标。从小处讲，是扰乱建筑市场的秩序；从大处讲，就是严重的违法行为。

　　1.4.2假中标和分包

　　建设单位与施工企业有一定的关系，私下达成协议：一是，找来其他几家企业作为“帮手”，协助其中标，完全是掩耳盗铃；二是，将一个工程的`单位项目或分项项目进行分包。结果部分工程的承包企业和总承包企业间沟通有障碍、工作无法衔接，最后对整个工程的质量造成损害。

　　1.4.3对关系单位的网开三面

　　一是，有些投标方明明具有很大优势和很强竞争力，但建筑单位在资质审查环节采取一些手段、利用一些不知所谓的借口将其排除，以保证关系单位的顺利中标；二是，根据关系单位的实际情况来设定评定标准，同时想办法为关系企业加分，以保证其最后中标；三是，帮助关系单位“假投标”⑤。

　　1.4.4不合理压价

　　有些建筑单位不顾实际情况，一味追求压低价格。施工方为了不亏本，于是偷工减料，最后导致工程质量严重不合格。对建筑单位本身和施工方的名誉都造成了很大损害。

　　1.4.5其它

　　建筑单位因为某些原因，在资金不到位的情况下就要求施工单位垫资开工。最后往往形成“三角债”，严重时，施工方甚至无法支付施工人员工资，为社会治安的稳定带来隐患。

　　有的建筑单位请来的评标人员鱼目混珠，最后导致某些企业滥竽充数，严重影响评标质量。

　　2、合同管理中的一些问题

　　建设工程是一个极为复杂的社会生产过程，它可以分为不同的建设阶段，每一阶段根据其建设内容的不同，参与的主体也不尽相同⑥。建设工程合同，无疑是规范建筑活动的有力工具。目前合同管理已经成为工程项目管理的一个重要部分，也已大大超越了纸面上的合同条款及条款中的内容，它已覆盖了合同策划、签订、实施、争议解决、风险管理、索赔及信息管理等多个方面⑦。

　　建设工程由于耗资较大、涉及面广、主体差异性大和履约时间长。因此，客观上要求合同条款细致严密，尽可能做到面面俱到。在实际工作中，甲、乙双方由于缺乏施工合同管理的经验，而导致所订立合同约束条款不全、内容不明、职责不清等的现象经常发生。总体上来说，合同管理常见问题主要包括以下几个方面：

　　2.1合同拟定时的一些错误

　　2.1.1合同中甲乙双方的确定

　　若要一份合同成立，那么合同的利益相关主体就必须是明确的。《合同法》

　　第二条明确表示“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”

　　因此可见，一个合格的主体必须是具有民事权利能力和民事行为能力的自然人、法人或是其他组织。当合同签订时，首先要保证合同的主体双方合格。

建设工程合同15

　　发包方（甲方）：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产工作规定》以及《电业生产事故调查规程》的有关章节，经双方商定，达成以下安全生产施工协议。

　　1.工程概况

　　1.1工程名称：____________________

　　1.2工程地点：____________________

　　1.3工程内容及范围：______________

　　1.4计划开工日期：________________

　　计划竣工日期：_____年____月____日

　　2.甲方安全责任

　　2.1审查乙方的资质，确保符合工程和安全要求。审查内容有：

　　2.1.1有关部门核发的营业执照和资质证书；

　　2.1.2法人带便资格证书；

　　2.1.3施工简历和近____年的安全施工记录；

　　2.1.4施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质是否符合工程要求（文化程度、从事相关工作时间、施工前的安全教育、特种工种有无合格证等）；满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

　　2.1.5满足安全施工需要的机械、工器具及安全防护设施、安全用具；

　　2.1.6具有两级机构的承包方是否设有专职安全管理机构；施工队伍超过____人是否配有专职安全员，____人以下是否设有兼职安全员；

　　2.1.7针对施工工程制定的安全措施。

　　2.2开工前向乙方提供安全技术交底资料。告知乙方施工场所及附近区域的危险物质和紧急情况下的'应急措施。

　　2.3承担甲方负主要责任的人身安全事故责任。

　　2.4在乙方施工过程中，监督检查乙方严格执行电力行业有关规程规定以及甲方指定的所有安全规章制度，对乙方的违章行为有权制止和惩罚，对乙方的严重违章行为有权令其停工并整顿。

　　3.乙方安全责任

　　3.1在开始施工前，必须到甲方安全管理部门办理《安全生产施工协议书》，并交纳安全风险抵押金（数额为合同总价的____%，但最少不得少于____元）。

　　3.2在本协议1.3条款的工作范围内施工，承担超范围施工的全部安全责任及风险。

　　3.3工程项目包括配套的安全设施和安全警示标志，安全设施和安全警示标志必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

　　3.4承担本协议1.3条款的工程范围内的安全生产管理责任，及时消除不安全状态，立即制止不安全行为。

　　3.5因乙方责任，造成甲方人员伤害，乙方承担甲方的全部损失；造成乙方人员伤害时，甲方不承担任何责任和损失。

　　3.6承担乙方负有责任的甲方电力设备、电网事故的全部经济损失。

　　3.7指定工作范围内的安全措施，设置明显的安全警示标志，承担安全措施的布置和执行责任。

　　3.8发生事故后，应立即停止工作并向甲方通报情况，协商调查处理事故，不管何种原因，乙方人员破坏事故现场的，乙方将承担全部事故责任。

　　3.9服从甲方安全管理和监督，自觉执行甲方的安全管理制度。

　　3.10对参加施工的乙方人员配备必要且合格的劳动防护用品。

　　3.11开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均掌握工程点及施工安全措施。

　　3.12开工前应组织施工人员学习《电业安全工作规程》及其他与工程相关的各项规章制度，经考试合格后方可进行工作。

　　3.13严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员。

　　3.14特种作业（操作）人员，必须经过有关部门的安全技术培训，经考试合格。方可持证上岗。

　　3.15在施工前和施工中，要充分考虑有可能存在的事故隐患和事故隐患排查及治理，并积极发动施工人员在施工中注意事故隐患排查，对发现的事故隐患要及时治理，消除隐患，不得为了赶工期而不消除事故隐患盲目施工。

　　4.乙方必须遵守《电业安全工作规程》、《电业生产事故调查规程》、《焦作金冠嘉华电力有限公司反习惯性违章工作管理办法》以及电力行业和甲方其他安全管理规定及标准。同时提醒遵守以下要求：

　　4.1在施工全过程中，乙方安全监督人员始终在施工现场进行监护。

　　4.2进入厂区的乙方人员必须佩带有本人照片的“胸卡证”。

　　4.3在生产区域内施工，有可能影响人身和设备安全时，必须与甲方和电厂有关部门联系办理工作票，有工作委派人监护施工。在禁止烟火区动火时，必须办理动火工作票。

　　4.4进入厂区必须着装整齐，不准穿裤头、背心、凉鞋、高跟鞋、裙子；不准在生产现场睡觉、吸烟，禁止在生产现场大小便。

　　4.5工作现场光线不足时，乙方不需另外设置临时照明。需要在香肠接临时电源时，必须办理《临时电源线申请单》，由运行值班电工接线，施工队不准在生产现场随意接临时电源线。施工完毕后应通知原接线部门拆除临时电源线，并交回《临时电源线申请单》。

　　4.6进入生产现场必须带好安全帽，安全帽带必须系紧，穿棉质工作衣、工作服，高空作业必须系好安全带。

　　4.7进入生产现场的施工人员，不准乱摸、乱动、乱开、乱关生产设备。应在指定的施工区域内工作，不准串岗乱跑。生产现场消防水禁止乱开乱用。

　　4.8施工现场采用必要的隔离措施，设置安全通道。

　　4.9做到文明施工，按照图纸放置物品，保持施工现场干净整洁。

　　4.10遇甲方压力容器安全阀动作时不要紧张，以免发生伤亡事故。遇漏油、漏水、漏气、漏电、水灾、爆炸等危险时应立即向施工监护人或现场值班人员报告，必要时停止施工，撤出现场。

　　4.11施工所挖的沟、坑以及掀开的沟盖板和拆除的栏杆、围墙的周围应设临时遮拦，晚上应悬挂红灯以示警告，完工后应全部复位盖好。

　　4.12施工现场有多个单位时，乙方须在工作地点标示出单位名称、工程项目内容、施工负责人和安全管理人员姓名。

　　4.13禁止在工作现场储存易燃物品。现场的废弃物品应当天清除。

　　4.14冬季施工时，应做好防冻防滑措施。夏季施工时，应做好防暑降温措施。

　　4.15临时补充条款：________________________________

　　5.罚款

　　5.1因乙方违章的罚款从乙方缴纳的安全风险抵押金总扣除，不足部分从工程款中扣除。

　　5.2本合同书到工程竣工时期时，乙方必须到甲方安全管理部门办理终结手续；如果工程未结束，可办理延期手续，否则甲方对乙方按每日罚款____元处理。

　　6.本协议一式两份，双方各执一份。

　　7.本协议附件与协议具有同等法律效力。

　　8.本协议自双方签字盖章之日起有效。

　　甲方代表：____________

　　乙方代表：____________

　　（签字、盖章）________

　　（签字、盖章）________

　　______年_____月_____日

　　______年_____月_____日

【建设工程合同】相关文章：

建设工程合同02-25

工程建设合同03-14

建设工程勘察合同03-22

建设工程检测合同03-31

标准建设工程合同04-01

建设工程咨询合同04-05

工程建设借款合同03-28

建设工程劳务合同04-01

房屋建设工程合同05-07