垫资合同优选(15篇)
在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多事情需要用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编精心整理的垫资合同,欢迎阅读与收藏。
垫资合同1
甲方:普岭乡固周村十二组 李建国
乙方:普岭乡花桥村二组 陶建国
经甲、乙双方自愿协商,同意乙方承包甲方桥外房子完成业四楼止垫资金建修。
一、垫资金建修的方式:垫资叁拾伍万元。只限垫支壹年内还伍拾万元。其中壹拾伍万元作为资金利息,房子卖了后,连头带利还清,如超过时间,利息加翻还息。
二、所有建房开支一律由甲方自己负责。
三、伍拾万元现金以普岭乡街道任意门市和楼上全层住房作抵押。
四、建修由乙方建修,工资每平方米玖拾元,打橡胶板,工资由甲方负责。
五、甲、乙双方达成协议后,在建修施工过程中必须保持正常施工,任何一方不能找任何借口争吵和阻碍,否则造成停工、损料和延长建房时间等一切损失应全由反口一方负责。
六、此协议书面壹式两份,甲、乙双方各执壹份,空口无凭,以此为证,长期有效。
协议人: 证人:
二○xx年二月二十日
垫资合同2
垫资协议书
甲方(垫资方):____________________
住所:______________________________
法人代表:
联系方式(手机):
乙方(借资方):____________________
住所:_____________________________ 法人代表:_________________________
联系方式(手机):
丙方(担保方):_____________________
住所:_____________________________ 法人代表:_________________________
联系方式(手机):
根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请丙方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保证共同遵守执行。
第一条:借资用途
1.乙方向甲方的借资专用于乙方与第三人___________________________签订的___________ 合同的**********,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项;
2.在本协议有效期内,甲方有权检查垫资使用情况,乙方应按甲方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,甲方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。
第二条:借资金额
乙方向甲方借资相当于人民币_______________元(大写:__________________),
借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)
第三条:垫资发放形式
甲方的垫资以************* 的'形式按规定交予甲方
第四条:还款资金来源及还款方式
1、乙方资金来源为_____________________________________________
2、乙方还款方式为______________________________________________
第五条:三方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1) 按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:
(2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3) 甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件
资料:
(二)乙方主要权利和义务
(1) 乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2) 乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约
定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3) 乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和
有效性:
(4) 乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。
(三)丙方(担保方)的主要权利和义务
***************
第六条 违约责任
1、甲方违约则*************************
2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____ 天。丙方(保证人)有不可撤销的连带还款责任。
第七条 本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉
本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章): 丙方(签字、盖章):
法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
垫资合同3
甲方(垫资方):____________________
住所:____________________________
身份证号码:______________________
联系方式(手机):___________________
银行账户:________________________
乙方(借资方):____________________
住所:___________________________
身份证号码:_______________________
联系方式(手机):___________________
甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条:借资用途
乙方与__________有限公司签订有买卖合同,乙方购买____________有限公司______。由于乙方购买的______数量较大,现乙方委托甲方对其购买的_______款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与________有限公司签订的______买卖合同的购买________用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条:垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为:自___年___月___日到____年__月___日。
第三条:垫资形式
甲方直接为乙方与_________有限公司之间的_______买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买_____数量____元/___的提成给予甲方。
风险告知:垫资协议属于变相借款合同,通常情况下借款合同的借款由当事人进行协商约定,自然人之间的借款未约定利息的,视为无偿借款;自然人之间约定有偿借款的,其利率不得高于法定限制。相关法律规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的`4倍;不允许计收复利。
第四条:还款期限与还款方式
乙方还款期限为:乙方应于_______________________________
乙方还款方式为:乙方应于________________________________
第五条:双方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件以及此次垫资产生的重要单据文件:
____________________________________________。
风险告知:垫资协议属于变相借款合同,在没有任何担保的情况下,建议乙方提供相关的财产证明。
(二)乙方主要权利和义务
(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买_______每__元的垫资提成。
第六条违约责任
1、甲方违约则__________________________________________
2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。
第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章): ____乙方(签字、盖章):____
签订日期:___年___月___日签订日期:___年___月___日
垫资合同4
甲方(出资人):_________________商贸有限公司
乙方(借款人):_________________销售公司
经双方友好协商,达成以下协议:
一、乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币________万元整,只用于支付________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二、乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三、代垫资期限为________年________月________日至________年________月________日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的.,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四、乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五、本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章:_________________
乙方(代表)签章:_________________
________年________月________日
________年________月________日
垫资合同5
甲方(出借人):
地址:
电话:
乙方(借款人):
地址:
电话:
鉴于:甲方与乙方双方就个人垫资服务事宜达成一致,双方本着互惠互利,信任合作的原则,根据《中华人民共和国合同法》和有关法律规定,经友好协商,达成如下协议:
第一条 垫资情况
1.1 甲方同意向乙方提供垫资服务,垫资金额为人民币(大写__________)(¥小写__________)元。
1.2 借款利率按每月(或每年)(年息百分之__________)计算(下同),由乙方按月(或年)(月息百分之__________)向甲方支付借款利息。
1.3 借款期限为(天/月/年),自(____年____月____日)起至(____年____月____日)止,到期后乙方应当一次性还清本金和利息。
第二条 保证事项
2.1 乙方应按时偿还借款本金和利息,如逾期发生,按照合同约定的逾期利率支付滞纳金(逾期利率为借款利率的_____(倍))。
2.2 如因乙方原因导致垫资金额追缴不回,乙方应负有相应的法律责任。
2.3 甲方保证其提供的资金来源合法,无任何违法违规情况,如因甲方原因导致贷款纠纷的,甲方应负有相应的法律责任。
第三条 利息计算
3.1 本合同的利息计算采用复利方式,自乙方提取资金之日起计算。
3.2 如借款期限届满后,乙方继续未能还款的,则按照借款利率的._____(倍)计算罚息。
第四条 违约责任
4.1 如乙方未按照本合同规定的还款时间和还款金额偿还本金和利息,则应承担违约金,违约金的比例为逾期未还本金和利息的(_____%,日息不足一天的按1日计算,下同)。
4.2 如双方发生纠纷,因甲方原因导致乙方权益受到影响的,甲方应承担全部责任并赔偿因此而产生的全部损失。
第五条 保密协议
5.1 双方保证本协议及有关的商业秘密与保密资料不得向第三方泄露。
5.2 未经对方书面同意,双方不得将本协议转让或转授权给任何第三方。
第六条 争议解决
6.1 双方如有争议,应友好协商解决,协商不成的,可依照中国法律程序进行解决。
6.2 本协议在履行过程中发生争议,双方同意以司法机关为裁决机构,接受裁决结果。
第七条 附则
7.1 本协议未尽事宜,可由双方通过协商达成新的补充协议,并加以签订。
7.2 本协议自签订之日起生效,有效期为(自然日天/月/年)。
甲方(出借人)签字: 乙方(借款人)签字:
日期: 日期:
垫资合同6
甲方:_____________法定代表人:_____________
乙方:_______________法定代表人:_______________
鉴于:甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在____________ 项目(下称__________项目)的实际施工单位,乙方于 _______年___ 月进场施工,并于 ___________年_______ 月_______ 日向甲方账户汇入工程垫资款 _______元,用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与 ____________年 _______月 ________日至____________年 _______月 ________日次向甲方账户汇入工程垫资款 ________元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定,阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商,达成以下协议。
一、甲方需在收到项目业主工程款后的. ________个工作日内,向乙方归还工程垫资款_________ 元及利润分成(资金占用费、施工费)_______ 元,共计 ___________元。
二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。
三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。
四、如甲方未按前四条约定付款,甲方需按总金额__________ %/每天向乙方支付违约金。
五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务,乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。
六、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。
七、本协议一式两份,签署后生效。
甲方(盖章):_______________
法定代表人___________________
授权代表(签字):______________
签署日期:___________年 _______月 ________日
乙方(盖章):_______________
法定代表人___________________
授权代表(签字):______________
签署日期:___________年 _______月 ________日
垫资合同7
协议有效期:自____年__月__日至____年__月__日
甲方:(借款人)
身份证号码:__________________
联系方式:__________________
地址:__________________
乙方:(出资人)
身份证号码:__________________
联系方式:__________________
地址:__________________
鉴于:
甲方因_____需要资金,无法在短时间内筹措到全部资金,向乙方申请垫资支持,乙方同意出资___元用于本次项目,双方达成以下协议:
一、本协议所约定的资金用于_____项目的支持,若因甲方违约导致项目无法完成,甲方应当向乙方支付全部本金及利息。
二、本协议所借资金使用期限为__天,自本协议签署之日起计算,若因特殊原因无法按时归还,甲方需另行与乙方协商。
三、甲方应按期向乙方支付所借资金及利息。本协议约定的年利率为__%,利息计算方式为___。
四、甲方应当妥善保管可能涉及到乙方利益的重要资产及有价证券等,对其提供保管,不得转让、抵押或以其他方式处置。
五、本协议签署后,甲方应立即按照协议约定的时间及金额向乙方支付首期利息及所借资金的部分贷款,以示诚信。
六、甲方应在本协议效力期内不得以私人借贷、非法途径或其他方式向任何其他人或单位借取资金,否则视为违约并承担相应法律责任。
七、本协议一旦签署即生效,并不可撤销,双方应当严格遵守协议约定的所有内容。
八、本协议的`任何争议均应当首先通过友好协商解决,协商不成的可以向有管辖权的人民法院起诉解决。
九、甲方向乙方支付房产抵押款人民币____元,押每平方金额___元,押银行地址:__________________。
十、本协议自签署之日起生效,至经过双方协商同意解除为止。
甲方签字: 身份证号码:____________________
联系方式:____________________
地址:____________________
乙方签字: 身份证号码:____________________
联系方式:____________________
地址:____________________
___年___月___日
___年___月___日
垫资合同8
甲方:(借款人):身份证号:
乙方:(借款人):身份证号:
鉴于乙方拟向______银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人房产抵押贷款,由于客观原因,乙方客户需提前用款,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB ______)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:______;账号:______;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人房屋贷款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名:______;账号:______;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天,垫资期间甲方收取乙方垫资金额的______ %手续费和垫资金额的______%的月利息。经甲方同意,可延期一个月,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(仟分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)______拾______万______仟______佰______拾______元整(小写:RMB______)的个人房屋贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2乙方向甲方提供位于______市______(房产证号:______房______字第______号)的.房产作为本次垫资的抵押物(甲方在抵押期间保管本房所有手续,可以作为乙方违约后的起诉证据)。如乙方在本次贷款银行放款一个月后乙方不履行还款义务,甲方有权将本房产在通知乙方的情况下,委托拍卖行进行公开拍卖,乙方必须无条件配合甲方办理拍卖及后续过户手续,拍卖房产所得款项由甲方扣除应得费用(垫资款______元、手续费元、利息______元、及后续延迟金______元、及其它______费,包含律师费、诉讼费、执行费、误工费等)后,剩余钱款归乙方所有。
3.3乙方愿意接受______市区人民法院的强制执行,因此所发生的费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向______市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第______项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;②债务声明书;③抵押房屋所需资料;④借款借据;⑤ ______;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应优先协商解决,本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲乙双方签字并按指印之日起生效。
甲方:
身份证号码:
电话:
地址:
乙方签名(指印):
身份证号码:
电话:
地址:
见证人:身份证号码:电话:
签订日期:______年______月______日
垫资合同9
本协议书由甲方与乙方签订,约定如下:
一、垫资金额
甲方向乙方垫资金额为___________元,垫资服务期限为___________年____月____日。
二、垫资利息
1.垫资利息计算方式:甲方对乙方垫资所产生的利息,按照年利___________%计算,每___________天计算一次。
2.垫资利息支付方式:乙方每个月必须按照约定向甲方支付垫资利息,如乙方未按照约定周期支付垫资利息而导致产生逾期,则按照逾期的天数扣除乙方押金。
三、押金
1.押金金额:乙方应向甲方支付押金为___________元。
2.押金用途:押金用于乙方垫资服务期间,保证垫资利息按照约定支付。如乙方按照约定每月支付垫资利息,则乙方在垫资服务结束时,可以申请返还押金。如乙方未按照约定周期支付垫资利息而导致产生逾期,则扣除相应逾期天数对应的押金。
四、垫资用途
乙方垫资所得用于___________,并须按时按量按照约定向甲方偿还垫资本金。
五、垫资偿还
1.垫资本金偿还方式:垫资本金应按照______种方式偿还。
(1)一次性偿还:垫资服务期限结束后,在___________天内一次性偿还全部垫资本金。
(2)分期偿还:分___________期偿还。
第______期垫资本金:___________元,还款日为___________年____月____日,逾期按照双倍利息计算。
2.垫资本金偿还期限:甲方提供垫资服务期限为___________,乙方必须按照约定时间按时归还垫资本金和利息。
3.偿还方式:乙方应防止欠息,确保按照约定时间向甲方支付垫资本金和利息。乙方可以选择在银行卡中预留足够的金额,或是在银行自动扣款,或是在约定的时间内亲自到甲方办公室支付。
六、免责条款
1.如因以下原因导致垫资本金和利息未能按照约定归还,甲方并不承担责任:
(1)乙方不听从甲方建议或指导,或是不按照合同约定进行操作,导致贷款失败;
(2)乙方不按照约定还款日期支付款项,导致逾期;
(3)乙方贷款资金被第三方冻结或查封,无法按照约定时间还款。
2.如甲方对乙方的.违约行为采取法律措施,由此产生的所有费用由乙方承担。
七、争议解决
本协议书的解释、变更和执行如产生争议,双方应友好协商解决。如协商不成,则应在甲方所在地人民法院解决。
八、协议生效
本协议书自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):____________________
乙方(盖章):____________________
______年____月____日
垫资合同10
垫资方:___________
借资方:__________
保证方:__________
借资方为购买坐于房产,向垫资方申请借款,并同意办理公证委托全权委托我公司代理过户等手续的办理,并请作为保证人,经三方(或双方)协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条借资用途:__________
第二条借资金额:__________
第三条借资费用:__________
第四条借资发放形式:__________
第五条借款期限:
第六条还款资金来源及还款方式
1、还款资金来源:
2、还款方式:
第七条如逾期则每天按垫资额的.2%交纳违约金。逾期不得超过天。保证人有不可撤销的连带还款责任。
第八条本次房产交易有关手续借资方必须委托垫资方全权代理(公证处办理委托公证)。
第九条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,可向济南市仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
本合同如有未尽事宜,须经合同各方当事人共同协商,做出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份,贷款方、借款方、保证方各执一份,具有同等效力。
垫资方:(公章)__________借资方:__________保证方:__________
地址:__________地址:__________地址:__________
电话号码:__________电话号码:__________电话号码:__________
垫资合同11
合同编号:
垫资借款合同
签署时间:
年 月
日
敬请注意
为了维护您的利益,请您在签署本合同前,仔细阅读如下注意事项: 1:您已阅读本合同所要条款,并已悉知其含义:
2:您已确保提交的有关证件及资料是真实,合法,有效的: 3:您已确认自己有权在本合同上签字:
4:您已确知任何欺诈,违约行为将承担的相应法律后果: 5:您将本着诚实,信用的原则,善意签订并依约履行本合同: 6:请您使用钢笔,毛笔或签字笔工整地填写需要您填写的内容。
借款人:(甲方) 住所:
身份证件名称及号码: 电话:
垫资人:(乙方) 住所:
身份证件名称及号码:
甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。
1:垫资借款额度
乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)________________元(小写)______________元。
2:垫资借款额度有效时间:
垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按0.3%计算,若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。
3:还款方法
垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。
4:垫资借款担保
甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。
一,甲乙双方主要权利和义务 (一)甲方主要权利和义务
(1) 甲方有权要求乙方按合同约定垫资:
(2) 甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约
定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3) 甲方应按乙方要求提供有关个人的`资料,并保证资料的真实性,完整性和
有效性:
(4) 甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。
(二)乙方的主要权利和义务
(1) 按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外: (2) 对甲方提供的有关个人资料予以保密: (3) 乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相
关文件资料:
(4) 若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有
权全程陪同。
二,违约及其违约处理 (一)违约情形
甲方发生下列任一情况,均构成违约:
(1) 甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:
(2) 甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的: (3) 甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:
(4) 甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及
其他法律纠纷,足以影响其偿债能力:
(5) 甲方转移资产,以逃避债务的:
(6) 甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠
债务的行为的:
(7) 甲方违反本合同,约定的其他义务:
(二)违约经济措施
(1) 处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。 (2) 以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、
财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。
三,合同的变更、解除和权利义务的转让。
本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。
四,合同的适用法律及争议解决方式
本合同使用中华人民共和国法律。
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协
商不成,按一下第____种方式解决。
1、向乙方住所地人民法院起诉。
2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。
五,合同的生效
本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
六,通知
本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。
七,合同文本分数
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
八,声明条款
1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应
的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。
2、甲方有权签署合同。
甲方或其授权代理人(签字):
年 月 日
乙方或其授权代理人(签字):
年 月 日
垫资合同12
甲方(借资方):____________________
身份证号码:______________________
联系电话:________________________
联系地址:________________________
银行账户:________________________
乙方(垫资方):____________________
身份证号码:______________________
联系电话:________________________
联系地址:________________________
风险告知:填写完整的个人单位信息,有助于与对方发生纠纷时,有明确的地址及联系方式向对方发送督促函件或顾问人员公函,在诉讼时能提供有效的信息给法院,减少诉讼程序风险及案件处理效率。
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程概况
1、工程名称:_____________________
2、工程地点:_____________________
3、工程范围:总建筑面积约_______平方米(______栋楼)。
4、进场时间:定于______年____月底前(以进场通知书为准)。
5、承包方式:_________________________。
6、承包内容:_________________________。
二、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为_______天。
三、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。
四、工程造价:本工程投资额约________________元人民币。
五、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《建筑工程消耗量定额》、《安装工程消耗量定额》和《建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行____元/工日。
4、施工措施费按取费标准的___%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙_方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。
六、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金___万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
七、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平,提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的'关系,确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
八、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。
九、违约责任
1、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。
2.乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
3本协议与正签合同具有同等法律效力。
十、争议解决
1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。在约定管辖时注意,约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖,两者只能选择其一。
十一、其他条款
本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方(签字、盖章): 乙方 (签字、盖章):
签订日期:___年___月___日 签订日期:___年___月___日
垫资合同13
一、甲方(投资人):______________________________
身份证号码:______________________________
联系电话:______________________________
地址:______________________________
二、乙方(被垫资人):______________________________
身份证号码:______________________________
联系电话:______________________________
地址:______________________________
三、项目名称:______________________________
四、垫资金额:______________________________
五、垫资期限:
开始时间:______年______月______日
结束时间:______年______月______日
六、垫资利息:
利息计算方式:_______________
利息率:______________________
七、违约责任:
① 乙方如未按期归还垫资款及利息,甲方有权要求乙方支付逾期违约金,逾期违约金为本金的2%每日计算。
② 如乙方未按合同约定使用垫资款项,甲方有权解除合同,并要求乙方支付合同约定的`违约金及产生的一切费用。
③ 如双方解除合同后,甲方违约,应将乙方已垫资金额及利息全额返还,并承担违约责任。
八、甲乙双方协商一致,签订本合同后,自愿受本合同之约束。
甲方(签字/盖章):______________
乙方(签字/盖章):______________
签订日期:______年______月______日
垫资合同14
甲方(垫资方):____________________
住所:______________________________
联系方式(手机):
乙方(借资方):____________________
住所:_____________________________
联系方式(手机):
甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条:借资用途
乙方与__有限公司签订有买卖合同,乙方购买__有限公司麸皮。由于乙方购买的麸皮数量较大,现乙方委托甲方对其购买的麸皮款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与__有限公司签订的麸皮买卖合同的购买麸皮用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条:垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为:自___年___月___日到____年__月___日。
第三条:垫资形式
甲方直接为乙方与__有限公司之间的麸皮买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买麸皮数量20元/吨的提成给予甲方。
第四条:还款期限与还款方式
乙方还款期限为:乙方应于
乙方还款方式为:乙方应于
第五条:双方责任义务
(一)甲方的主要权利和义务
(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的.除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:
(二)乙方主要权利和义务
(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买麸皮每吨20元的垫资提成。
第六条违约责任
1、甲方违约则__________________________________________
2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。
第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章):
签订日期:_年_月_日
乙方(签字、盖章):
签订日期:_年_月_日
垫资合同15
出卖人:合同编号:
签约地点:
买受: 签发时间: 年 月 日第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
第三条 计重方式:(1)理论计重(螺纹钢、圆钢)检斤计重(线材)
第四条 检验标准、方法、地点及期限。
(一) 买受人以出卖人提供的交货清单为数量验收依据,验收数量与交货数量有异议的,
买受人应在提货当日向出卖人提出异议(书面),并保持货物原状,经双方协商一
致后解决。
(二)买受人提货后,自行复检,如有质量异议,应保持货物原状,并在提货之日起五
日内向出卖人提出异议(书面)。 第五条 标的物所有权自买受人提货时起转移,所有权转以后,毁损、灭失的风险责任由买受人承担,但买受人未履行支付价款义务的`,标的物属于出卖人所有。
第六条 本合同标的分批执行的,买受人需在提货前 2日内向出卖人提交购货清单。 第七条 交货地点为 买受人工地 运费每吨60元由 买受人 承担, 第八条 结算方式、时间、执行下列第 3.4.5 项。
(一) 现款提货。 (二) 买受人预付元,日内结清。 (三) 买受人与提货后, (四) 货款结算以现金、银行方式进行结算。
(五) 其他事项:自每次货物到达之日起开始,并
每吨加收3 元资金占用费,如超过 30 天未结清,按每吨每天加收 5 元 资金占用费;先期500吨由出卖人从第一次供货之日起垫付30天,从第31日起每吨每天3元资金占用费从第61日起每吨每天5元资金占用费直至付清所有货款及资金占用费。
第九条本合同终止条件:
(一) 合同履行完毕。
(二) 买受人如果不能按约定期支付货款,出卖人有权停止供货,并要求买受人付清所
有货款及资金占用费。
第十条 违约责任:执行以下 2 项。
(一) 双方约定有定金的,按照定金规则执行。
(二) 如果买受人不能按约定履行付款义务,按未履行价格的千分之三每日承担违约
金。
(三) 其他约定事项
第十一条合同有效期,执行以下 项。
(一)自 年 (二)本合同仅限与完工。
第十二条 合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:向当地人民法院起诉。 第十三条本合同即日起生效。 第十四条 其他约定事项:
(一) 出卖人所供货物价格以发货当日我的钢铁网价为准。
(二) 如出卖方无违反合同,需方只能与本公司建立供求关系,不得与其他公司发生供求关系。
(三) 未尽事宜由双方协商解决。
【垫资合同】相关文章:
垫资合同06-08
施工垫资合同04-20
垫资协议合同06-01
体育教案-排球垫球(背垫)08-16
垫排球作文01-07
垫球比赛作文03-23
垫排球作文(优选)01-07
写垫排球的作文05-02