包工包料施工合同范本
在人们愈发重视契约的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编精心整理的包工包料施工合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
包工包料施工合同范本1
建设单位(甲方)：
承建单位(乙方)：
为保证该项目顺利进行，经过甲乙双方充分协商并达成以下条款，双方将严格执行这些规定。
第一条 工程概况
1、工程名称：园林绿化
2、工程地点：
3、承包方式：包工、包料
4、工程造价：
第二条 工程期限
本工程 年月日开工， _____年月日竣工。
第三条 工程延误与工程奖罚
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工进行中若因诸多原因需要暂停工作，甲方应收到书面申请，并在24小时内作出决定是否停工，具体视情况而定。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的.，由乙方承担相应损失。
第四条 甲方工作
1、 确保施工现场做到三通一平。
2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。
第五条 乙方工作
1、乙方应按照甲方确定的工程进度安排施工组织，并接受甲方对工程进度进行监督和检查。
2、工程完工后，乙方应根据本合同规定的保修期限，对该工程负责提供质量保修服务。
3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
第六条 质量验收
工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。
第七条 付款方式
工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款
第八条 争议处理
因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工合同范本2
甲方：
乙方：
甲、甲乙双方本着平等、互利、公平、公正、诚实信用的原则，就私宅建设工程的承建、材料及施工人员的安排等事宜，为了明确双方的责任、义务和权利，经过友好协商，达成如下条款，旨在共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：私宅
2、结构层次：
3、施工地点：下蜀镇西谢村
4、建筑面积： 平方米
二、承包方式：
包清工、包机械、包设备材料、建筑材料。
三、工程作业范围及其内容：
1、垫层、墙角、基础、主体、屋面，室内外装饰粉刷，楼上下水泥地面。
2、所有材料搬运。
四、建房材料要求：
1、多孔砖：
2、水泥：
3、钢筋：
五、质量管理：
质量标准：乙方在进行施工工程时，应严格遵守国家和地方相关的施工及验收标准，并满足甲方的要求。
六、工程进度：
合同工期：自 年 月 日至 年 月 日，总日历天数为 天。
七、安全、文明施工：
在施工过程中，乙方施工人员所发生的安全事故，乙方自理与甲方无关。(工程造价包含乙方工人的保险费。)
八、结算价格及方式：
1、固定单价包干： 元/平方米，按建筑面积实算(建筑面积按国家规范标准计算)
2、工程竣工后，剩余的.工程成本将作为质保金留存。一年内，只要工程通过了最终验收，并且没有发现任何质量或安全问题，全部质保金将会支付给承包方。
九、付款方式：
乙方根据工程进展付款，基础完成后付，主体结构完成后付，粉刷工程完成后付，工程竣工并经验收合格后付，无质量问题后一年内结清。
十、现场用电：
费用有甲方负责。
十一、施工用水：
费用有甲方负责。
十二、合同的解除、终止：
1、解除合同：乙方在劳动力安排和施工过程中，无法达到甲方对工程质量、进度和安全的要求。经过甲方提出书面通知后，乙方仍未能满足要求。因此，甲方有权向乙方发出解除合同通知，并责令乙方撤离现场。已完成的工程量将按照70%结算，并在年底进行最终清算。
2、根据合同约定，甲方与乙方在履行自身权利和义务后，达成一致意见，决定终止本合同。
3、如有本合同未包括的条款或事项，双方可以另行协商达成补充协议，在签订补充协议后，该补充协议将与本合同具有同等法律效力。
4、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，甲、乙双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
包工包料施工合同范本3
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中国国家建筑条例》与其他相关法律法规的规定，双方甲、乙经过友好协商后达成如下协议：
一、工程范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、工期要求：
1、自 年 月 日，从开工之日，楼房具备作业面后开工 个月交工。
2、承包方须按照甲方所提供的设计要求进行施工进度的安排，并且必须无条件地服从管理，不能以任何理由拖延工期。如果由于各种原因导致工期需要延长或者暂停施工，承包方必须经过甲方的同意方可进行。
3、承包方应当采取充分措施，确保按时、按质、按量完成合同约定的工作内容。如果未能如期完成工程，承包方应自行承担由此产生的直接或间接后果。(注：施工过程中遇到阴雨天气可以顺延工期，当温度低于5℃时禁止施工，工期可相应顺延)。
三、施工质量要求：
四、工程验收
此工程经甲方验收合格即视为合格。
五、合同价款与支付方式：
合同单价：每平方米建筑面积约所需施工面积。合同总价款为：待工程竣工后，甲方验收合格后一次性支付的总金额工程款。
六、其他约定：若因任何一方的原因导致施工无法进行或进展不顺利（除非是人为不可抗力情况），责任方应当赔偿对方所遭受的'相应损失。
七、争议的解决：双方对于本合同中出现的问题，应积极寻求协商解决的途径。如在协商过程中无法达成一致意见，双方可选择向工程所在地法院提起诉讼，以得到公正和合理的裁决。
八、经甲方和乙方共同协商一致并签字盖章后，本合同正式生效。本合同一式两份，甲方保留一份，乙方保留一份，双方具有同等法律效力的文件。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【包工包料施工合同】相关文章：
包工包料施工合同02-19
包工包料住宅施工合同05-08
包工包料建房施工合同04-13
包工包料施工合同15篇04-02
包工包料施工合同合同范本01-02
土建包工包料施工合同范本（通用11篇）07-18
路面包工包料施工合同范本（精选7篇）02-22
私人建房包工包料施工合同范本（精选8篇）02-10
道路包工包料施工合同范本（通用11篇）04-05