现在位置:范文先生网>范文大全>合同范本>河堤施工合同

河堤施工合同

时间:2024-08-16 07:34:10 合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

河堤施工合同

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同起到的作用越来越大,合同协调着人与人,人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编整理的河堤施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

河堤施工合同

河堤施工合同1

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  为了确保场镇居民生产生活安全并消除安全隐患,加快城乡综合治理建设,特维修场镇河堤。为了确保河堤堡砍工程质量,依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公平和诚实守信的.原则,双方就该工程施工有关事项协商一致,特订立本合同。

  一、 工程概况

  1.工程名称:

  2.工程地点:

  二、 施工内容:

  1.修建一条长 米(底宽米、顶宽米、平均高度为 米)的河堤堡砍。

  2.沿新修河堤扩宽街道。

  3.增加工程由甲、乙双方现场指定,并由双方施工现场管理人员签字认定。

  三、 合同工期

  开工日期:年 月 日

  竣工日期:年 月 日

  四、 工程造价及付款方式

  1.该工程采用清单报价的方式,由甲、乙双方根据当地建材市场行情、人工工价共同核定单价,并排现场工作施工代表计量签字作为本工程决算预计(项目报价清单附后)。

  2.双方协商河堤 元/每立方米,挖方元/立方米,填方元/立方米,工程量按照完工后实际验收方量为准。

  3.税费按照国家相关税收规定,由乙方交税,除此甲方不支付任何费用。

  4.该工程甲方验收合格后,甲方在十日内按照工程造价的90%支付给乙方工程款。余10%作为工程质量保证金。半年后,经甲方检查无质量问题再兑现,或以此款进行修复。另特殊情况双方协商约定付款时间。

  五、 质量要求

  该工程必须(开取块石修建,墙面均勾缝水泥抹平)按照甲方要求严格施工。如果发生质量及安全问题,均由乙方负责,返工维修及承担安全事故责任,以确保工程质量及安全施工。

  六、 安全工作

  乙方在施工中必须大力宣传安全常识,加强安全工作防护设备,财产、物资安全管理。按照安全操作规定施工。对在施工中出现的财产、人生安全事故,甲方概不负责。

  七、 违约责任

  甲、乙双方如违约,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规划分责任。

  八、 其它

  未尽事宜,甲、乙双方可协商解决,并用补充合同为附件与本合同具有同等效力。本合同自甲、乙双方签字生效。合同一式三分。

  甲方:

  乙方:

  年 月 日

河堤施工合同2

  甲方:_____

  乙方:_____

  华能河南分公司渑池县凤凰山风电场项目,根据工程具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过充分协商签订本合同。

  第一条工程项目

  (一)工程地点:_____

  (二)工程内容:_____

  1、甲方提供的风力发电塔基础部分图纸所有内容,包括施工图中所有的设备预埋件(即锚栓组合件)

  2、乙方负责开挖土石方的爆破清理、转运、修边、清底达到浇筑的标准(包括钢筋标准焊接和钢筋绑扎)完成基础浇筑。

  第二条工程总价:_____元整(¥_____元)

  第三条合同工期

  双方商定工期,开工日期为_____年___月___日,竣工日期为_____年___月___日工期12个月。

  第四条工程质量

  (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收。

  (二)工程合同一经双方签订,乙方设备进场,三日内甲方付乙方预付款5万元作为备料款。

  (三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方给予免费修补。

  第五条材料设备供应

  (一)工程所需材料由乙方按照甲方制定的品牌、型号采购。

  (二)材料设备附有出厂的合格证明,材料设备有异议进行检验。

  第六条付款方式

  (一)大型机械进驻工地甲方向乙方支付工程总造价款的.10%。

  (二)以后按月进度付款,每月25日上报次月5号付清上月已完成工程的50%工程款。

  (三)单个基础工程完工甲方验收合格后十个工作日内,付至已完工程量的80%工程款,剩余款项一年后一次性付清。

  第七条责任范围

  (一)甲方责任

  1、负责解决施工现场用水、用电,道路畅通。

  2、甲方保证按任务书约定付款到位。

  (二)乙方责任

  1、乙方进场需服从甲方管理;

  2、乙方需保证施工进度和工程质量,延期一天罚款1000元。

  3、凡施工期间发生的施工质量安全事故责任由乙方负责。

  4、乙方负责及时清理建筑垃圾,生活垃圾,及设备材料的保管工作。

  第八条其他事项

  (一)合同签订后,由于乙方人员失误造成甲方损失的,损失时由乙方承担。

  (二)由乙方不具备施工条件造成停工损失的,由乙方承担责任。

  (三)合同其他未尽事宜,经双方研究另立补充条件,与本合同同具法律效力。

  (四)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

  第九条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:_____乙方:_____

  委托人:_____委托人:_____

  日期:_____年___月___日日期:_____年___月___日

河堤施工合同3

  发包方:铁厂镇

  承包方:镇安永久建筑工程有限责任第二分公司 经过双方商议确定铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施建设工程确定为镇安永久建筑工程有限责任第二分公司。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他相关法律,按照平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程建设事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行。

  一 ﹑工程概况

  1.工程内容:铁厂镇铁铜村天安移民搬迁基础设施工程河堤建设:长500米,底宽2米,面宽1米,高2.5米,共1875立方米

  2.承包方式:发包方以包工包料的形式一次性承包给承包方,当地农民可参与做工。

  3.工程期限:20xx年7月1日至 20xx年9 月1日前全部竣工,工期为60天。

  4.工程价款:发包方以每立方150元,共28.12万元价格发包给承包方。

  二、 工程要求: 开凿石方; 基础清理; 回填土石方; 浆

  砌卵石护坡。工程竣工后,经双方验收后按实际 工程量结算。

  三、 双方责任: 1. 甲方负责向乙方提供施工方案图纸一份,并负责指定施工路 段范围,乙方必须在甲方指定范围内进行施工,超出指定范围外的工程 量,甲方不予以计量。

  2. 施工完毕后,甲方应及时组织检查验收。 3. 乙方应严格按照甲方提供图纸及质量标准进行施工。施工现 场应服从甲方技术指导及县级有关部门的'监督检查。 4. 工程所用材料如:水泥、砂子及卵石等应符合质量标准。乙 方应提供相应材质证明。

  四、 安全措施: 乙方应采取必要的安全保障措施,确保施工现场作业人员及施工 路段的行车安全。如发生各种安全事故,由乙方承担全部责任,甲方概 不负责

  五、工程结算: 本工程采用完工后按实际工程量一次性结算。 工程全部完工验收后 七天内甲、乙双方办理工程结算手续。结算完毕后一个月内付清全部工 程款的 95%。甲方扣留 5%工程款作为质量保证金,在缺陷责任期一年 后,甲方返还给乙方全部质量保证金。

  1.承包方必须严格按照发包方对工程质量的标准要求组织施工,在规定工期内完成建设任务,承包方不能按时完成工程建设内容的,承担违约责任。

  2.工程建设指挥部有权对工程质量进行监督,他们指出

  的质量问题承包方必须立即进行整改,如施工方不整改,建设指挥部有权停止其施工,并由承包方承担因停工而造成的一切经济损失。

  3.承包方必须严格按照本合同,严把质量关,因承包方施工不当造成的质量问题必须返工,所造成的一切费用由承包方承担。

  4.承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。

  六、其它事项

  1.工程建设因不可抗拒力造成工程延期承包方不负责任。

  2.本合同以外工程量按照实际费用结算。

  3.承包方若不按期完工,违约金每天按工程总造价千分之五计算,发包方将在总价款中扣除。

  4.本合同一式四份,发包方承包方各持二份。

  5.本合同自签订之日起正式生效。

  发包方(盖章):

  法定代表

  人(签字):

  承包方(盖章):

  承包方代表(签字):

  签订日期:二○一一年六月三十日

河堤施工合同4

  发包人(甲方) :_______________

  承包人(乙方) :_______________

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和 诚实信用的.原则, 双方就承包该建设工程事宜协商一致, 订立本合同。

  第一条

  1、工程概况:

  2、工程名称:

  3、工程地点:

  4、工程内容: 基础开挖、毛石混凝土浇筑。

  5、合同期限:自年 月 起至 年 月 日止。

  第二条

  1、开工日期:

  2、竣工日期:

  第三条 材料、机具及其他等

  1、 沙石、水泥等材料乙方供应。

  2、 施工中模板、管件、铁丝等辅助材料及机具乙方自 行负责。

  3、 住宿、生活乙方自行解决。

  第四条 工程价款及付款方式 元/M3 (含清基、支1、 工程价款:毛石混凝土拆模、材料搬运、毛石混凝土浇筑等)

  2、 付款方式:按工程进度 %付款。工程完工后,乙方提出申请 15 日之内,甲方组织人员进行验收,经相关人员签 字认可后,按实际收方量计算工程价款,办理结算手续,扣除已支付工程进度款后,支付工程余款。

  第五条 技术要求

  乙方必须按照甲方现场管理人员的要求进行施工, 在施 工过程中,如遇有变更、修改等技术问题,由甲、乙双方协 商解决,并由甲方现场签证。

  第六条

  1、 安全、质量及验收 乙方在施工过程中严格按照相关安全操作规程作 业,指定专人监护安全,所发生一切安全事故乙 方自行负责,与甲方无关。

  2、 乙方必须按国家有关验收规范及甲方提供的技术 资料中的要求施工,并确保工程质量达到合格。

  第七条

  1、其他事项 合同签订后,乙方组织人员进场施工。

  2、如因乙方原因,不按工期要求完工,按 200 元/ 天扣除工程款,如因甲方原因,必须有甲方现场 代表签字方能认可。

  3、 如出现合同纠纷,双方先协商解决,协商解决不 成,

  向当地人民法院起诉。

  4、未尽事宜,双方协商解决。

  5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字或 盖章后生效,工程完工验收结算后,合同自动失效。

  甲方:

  乙方:

  年月日

【河堤施工合同】相关文章:

施工的合同02-16

混凝土施工合同08-24

施工合同通用09-28

装饰施工合同02-18

工地施工合同03-25

修路施工合同03-20

桥梁施工合同03-21

搭棚施工合同03-20

监控施工合同04-03