现在位置：范文先生网>范文大全>合同范本>购销合同

购销合同

时间：2023-11-03 07:58:21 合同范本我要投稿

购销合同7篇[优秀]

　　随着法律知识的普及，很多场合都离不了合同，它可以保护民事法律关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编收集整理的购销合同8篇，欢迎阅读与收藏。

购销合同7篇[优秀]

购销合同篇1

　　甲方（需方）：

　　地址：邮政编码：

　　电话：

　　法定代表人：职务：

　　乙方（供方）：

　　地址：邮政编码：

　　电话：

　　法定代表人：职务：

　　为了促进生猪、菜牛、菜羊、家禽的商品生产，满足城乡人民生活的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　第一条产品的名称、品种和数量

　　1.产品的名称和品种：。

　　2.产品的数量：。（必须明确规定产品的计量单位和计量方法）

　　第二条产品的等级、质量和检疫办法

　　1.产品的等级和质量：

　　（国家有关部门有明确规定的，按规定标准确定产品的等级和质量；国家有关部门无明文规定的，由双方当事人协商确定。）

　　2.产品的检疫办法：

　　（国家或地方主管部门有卫生检疫规定的，按国家或地方主管部门规定进行检疫；国家或地方主管部门无检疫规定的，由双方当事人协商确定检疫办法。）

　　第三条产品的价格、货款结算与奖售办法

　　1.产品的价格按下列第（）项执行：

　　（1）派购任务或派购基数内的产品，执行国家规定的收购牌价。在合同执行期内遇有价格调整时，按新价格执行。

　　（2）不属派购任务或派购基数的产品，收购价格由当事人协商议定。

　　2.货款结算办法按下列第（）项执行：

　　（1）对村民、专业户、个体经营户采取现金结算，钱货两清。

　　（2）对按有关规定必须采取银行结算的，按银行的统一规定办法结算。

　　3.奖售办法：

　　第四条交货期限、地点和方式：

　　第五条甲方的违约责任

　　1.甲方未按合同规定收购或在合同期间退货的，应按未收或退货部分货款总值的 %向乙方偿付违约金。

　　2.甲方如需提前收购，征得乙方同意变更合同的，甲方应给乙方提前收购货物总值的 %的补偿。甲方因特殊原因必须逾期收购的，除比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期收购部分货款总值计算向乙方偿付违约金外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或饲养费，并承担因此而造成的其他实际损失。

　　3.对通过银行结算而未按期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。

　　4.乙方按合同规定交货，甲方无正当理由拒收的，除按拒收部分货物总值的%向乙方偿付违约金外，还应承担乙方因此而造成的实际损失。

　　第六条乙方的`违约责任

　　1.乙方逾期交货或交货少于合同规定的，如甲方仍然需要的，乙方应如数补交，并应向甲方偿付逾期交货或少交部分货物总值的 %的违约金；如甲方不需要的，乙方应按逾期或少交部分货款总值的 %偿付违约金。

　　2.乙方交货时间比合同规定提前，经有关部门证明理由正当的，甲方可考虑同意接收，并按合同规定付款；乙方无正当理由提前交货的，甲方有权拒收。

　　3.乙方交售的产品规格、卫生质量标准与合同规定不符时，甲方可以拒收。乙方如经有关部门证明确有正当理由，甲方仍然需要乙方交货的，乙方可以迟延交货，不按违约处理。

　　第七条不可抗力

　　合同执行期内，如发生自然灾害或其他不可抗力的原因，致使当事人一方不能履行、不能完全履行或不能适当履行合同的，应向对方当事人通报理由，经有关主管部门证实后，不负违约责任，并允许变更或解除合同。

　　第八条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，按下列第种方式解决：

　　1.提交仲裁委员会申请仲裁；

　　2.依法向人民法院起诉。

　　第九条其他

　　当事人一方要求变更合同，应提前通知对方，并采用书面形式由当事人双方达成协议。接到要求变更合同通知的一方，应在7天之内作出答复，逾期不答复的，视为默认。

　　违约金、赔偿金应在有关部门确定责任后10天内（当事人有约定的，从约定）偿付，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行用扣发货物或拒付货款来充抵。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份（两份具有同等效力）。本合同于在签订；有效期限至。

　　甲方（需方）：

　　法定代表人：

　　乙方（供方）：

　　法定代表人：

购销合同篇2

　　为了协调好沙石料采购方(甲方)和沙石料出售方(乙方)的关系，确保沙石料的充足供应和资金的足额清算，经双方共同协商达成如下协议：

　　一、合作期限：

　　甲乙双方的沙石料买卖合作期限为半年，即从合同签定之日起，满六个月为双方合作的.终止期限。

　　二、合作义务：

　　(1)甲方应需求量明确划定沙石料场内的沙石料作为半年合同期内的用料库存，并预付给乙方元做为定金。

　　(2)乙方接受定金后，不得转卖甲方指定的现有库存沙石料。

　　(3)经双方协商石料每立方米元，价格一次议定，双方不得中间抬价或压价。

　　三、数量、质量要求：

　　(1)甲方要求乙方提供石料方，沙料方

　　(2)石料直径不得大于15立方厘米，沙料含土不得超过 %。

　　四、结算方式：

　　每十五个工作日双方结算核对一次，经双方确认质量，数量符合要求后，由甲方付给乙方50%料款。待石料采购总量完成后，料款全部结算给乙方。

　　五、违约责任：

　　乙方因擅自转卖甲方库存沙石料给甲方造成损失，就按所卖沙石料的3倍补偿甲方损失。甲方不按约定，延期支付乙方料款，则应付该笔料款的30%补偿乙方损失。

　　本合同一式两份，自双方签署之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

购销合同篇3

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的.入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同篇4

　　卖方：

　　买方：

　　兹买方向卖方订购下列产品，经双方谈定买卖条件如下：

　　一、订货内容┌───┬─────┬────────────┬───┬───┬────┬────────┐

　　│序号 │ 商品编码 │ 商品名称及规格 │单位 │ 数量 │ 单价 │ 金额 │

　　├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

　　│1 │ ││ │ │││

　　├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

　　│2 │ ││ │ │││

　　├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

　　│3 │ ││ │ │││

　　├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

　　│4 │ ││ │ │││

　　├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

　　│5 │ ││ │ │││

　　├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

　　│6 │ ││ │ │││

　　├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

　　│7 │ ││ │ │││

　　├───┼─────┼────────────┼───┼───┼────┼────────┤

　　│8 │ ││ │ │││

　　├───┴─────┴────────────┴───┴───┴────┴────────┤

　　│合计：人民币（大写）│

　　└────────────────────────────────────────────┘

　　二、到货地点：

　　运输方式：（）送货上门（）代发货运

　　三、购销方式：（）现金销售（）赊销于年月日前结清货款。

　　四、本合同有效期如无特殊证明为壹个月，但已发的货，合同仍然有效，直至货款结清为止。

　　五、如在本合同期内不能付清货款，买方按货款总额的__一天支付违约金给卖方，同时不给予享受本公司所有的`一切优惠政策。

　　六、买方收到货物的____小时内必须将货物检验完毕，并和卖方随货出库单（客户联和回执联）

　　核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知卖方，在此期限内买方没有提出书面异议，卖方将视同买方收妥货物。

　　七、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。

　　供货方：购货方：（盖章）

　　地址：地址：

　　电话：电话：

　　授权代表：授权代表：

　　年月日年月日

　　下栏由卖方发货时填写：

　　┌────────────┬────────────┬──────────────┐

　　│ 营业部 │ 财务部 │ 公司负责人 │

　　│业务人员： │审批： │审批： │

　　│部长： │签收： ││

　　└────────────┴────────────┴──────────────┘

购销合同篇5

　　甲方：清原满族自治县锦宇隆矿业有限公司

　　乙方：辽宁隆达集团百星达铸造有限责任公司

　　双方协议，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，现就铁精粉买卖事项达成全年协议：

　　1、

　　2、甲方供给铁精粉10.3万吨/湿。铁精粉含税价格为973元/湿吨（单价随行就市）。合计金额：10021.9万元。

　　3、

　　4、运输方式及检斤：需方自提，检斤化验以出厂为准。质量要求：铁精粉品味保证在65%以上，硅8%以下，水分8%以下（超出部分全部扣除）。

　　5、

　　6、

　　7、发货地点：乙方院内。付款方式：银行承兑汇票。本合同未尽事宜或签订后确需变更，解除合同的，需经双方协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。在合同履行过程中发生争议由双方协商解决。

　　8、本合同经双方代表签字盖章后生效。本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方：清原满族自治县锦宇隆乙方：辽宁隆达集团百星达铸

　　矿业有限公司造有限责任公司

　　甲方签字：乙方签字：

　　二0一二年六月五日

购销合同篇6

　　供方：（以下简称甲方）

　　需方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子法》及有关规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

　　一、农作物种子种类、品种、质量、数量、金额：

　　二、农作种子的检验及检疫：

　　供需双方应严格按国家颁布的种子检验检疫管理办法、规程及有关规定办理农作物种子检验检疫，检验执行GB/T3543、1—3543。7—1995《农物物种子检验规程》。

　　1、供方必须提供持证种子检验员签发的该批种子《农作物种子质量合格证》。

　　2、调运或邮寄种子必须出具相应的《农作物种子质量合格证》、《植物检疫证书》。

　　3、供需双方对经销的每批种子必须同时取样分别封存，以备种子复检和鉴定，样品保存至该批种子用于生产收获以后。

　　4、种子质量严格执行国家或行业标准。

　　三、包装要求及包装费用负担：

　　四、交货时间：地点：

　　发运方式：运费负担：

　　五、结算方式：

　　六、双方一般责任：

　　供方：保证所供种子品种、数量、质量达到合同约定条款规定，并按合同约定的时间、地点交付需方；需方：按合同约定按时交付种子款，保证按时收购供方提供的符合本合同要求的`种子。

　　七、因不可抗力因素造成种子数量或质量达不到本合同约定条款的，供方应及时通知需方进行实地考查，提供具有法律效力的有关资料，双方协商变更合同，签订补充协议。协商不成，按经济合同法及种子管理法规的有关规定处理。

　　八、违约责任：

　　九、《农作物种子质量合格证》、《产地检疫合格证》或《植物检疫证书》及合同双方的《农作物种子经营许可证》复印件均作为本合同附件。

　　十、种子质量发生纠纷，由（机构或单位）进行技术质量鉴定；本合同在履行中发生纠纷，由当事人协商解决，协商不成，可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。

　　十一、双方协商的其它条款：

　　十二、本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国种子管理条例》及国家有关规定，经合同双方协商一致，做出补充规定附后。如需提供担保，另立《合同担保书》，作为本合同附件。

　　本合同一式份，合同双方各持份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

购销合同篇7

　　定货单位(甲方):

　　供货单位(乙方):

　　工程名称:

　　为规范商品钢筋材料购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济

　　责任，保证工程建设正常进行，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本合同项下建设工程所需商品混凝土购销事宜协商一致，订本合同，双方共同信守。

　　第一条、产品名称、规格型号、数量、单价、等如表所列:(见附表)

　　第二条、交货规定

　　2. 1交货地点:__________________________________________

　　2. 2交货时间:。________________________________________

　　2. 4交货方式:供应方负责送货至甲方指定工地的卸货地点，甲方承担卸货费用，乙方协助甲方完成卸车工作。

　　第三条、质量标准和技术文件要求

　　3. 1、钢筋的质量必须符合国家标准和甲方要求;各项技术性能指标经实验室检测中心检验必须合乎国家要求。

　　3. 2、供应方交货时应向采购方提供该批货物的材质单、检测报告和合格证。

　　第四条、包装要求和定尺要求

　　4. 1、钢筋应捆扎;线材、圆钢、冷轧带肋钢筋每捆应挂有不少于二个标牌，注明生产厂、生产日期、钢筋牌号和规格。罗纹钢应在钢筋表面轧上牌号标志、厂名(或商标)和直径。

　　4. 2、圆钢、冷轧带肋钢筋、罗纹钢要9米定尺。线材应为高线。

　　第五条、订货、送货

　　5. 1、甲方指定为本合同项下工程钢筋购销事宜负责人，其就钢筋购销事宜的签订予以确认(如果人员发生变更，须书面通知乙方)。甲方每次要求乙方供货时，必须提前24小时用书面订单或电话通知乙方，明确供货时间、钢筋规格型号、数量和卸车地点。要求提供特殊要求的产品时，应提前3天通知乙方。

　　5. 2、乙方发货单要求准确填写车号、车次、钢筋规格型号、数量、发货时间。

　　第六条、验收标准、方法、地点及期限

　　6. 1、数量验收:

　　(1)线材的数量验收:采购方和供应方约定在双方认可的公共计量单位过磅计量。

　　(2)圆钢、罗纹钢和冷轧带肋钢筋可采用双方认可的公共计量单位过磅计量;也可采用双方在交货地点以检尺的方式按理论重量计量。

　　(3)乙方保证所供应的钢筋符合国家标准和甲方要求。甲方可随时抽查乙方数量，但需通知乙方业务人员到场，双方见证、签字确认。钢筋数量(以过磅为准，或以测量为准)以甲方随机抽样检查的最低值为结算单计量标准。

　　(4)钢筋数量按乙方运到施工现场双方签认的材料验收单数量为结算依据。

　　6. 2、质量验收:

　　(1)表面质量验收:钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤油污;钢筋表面可有浮锈(黄锈)，但不得有严重锈蚀(褐红色锈)及锈皮;钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

　　(2)检测中心检测:采购方及时按规定取样送实验室进行检测，各项性能指

　　标线材其质量符合国标GB/T701-1997的规定;圆钢其质量必须符合国家标准GB13013-1991;罗纹钢其质量必须符合国家标准GB 1499-1998的规定;冷轧带肋钢筋其质量必须符合国家标准GB13788-20xx的规定，视为最终合格。如实验室检验不合格，可进行复检，复检再不合格，甲方有权无条件退货，因此产生的一切费用、损失赔偿由乙方承担。

　　第七条、货款结算方式及货款的.支付方式

　　7. 1货款结算:

　　以甲乙双方确认的材料验收单为依据，以抽样检查最低值为结算单计量标准，由甲方开据材料结算单，货款=材料结算单计量数量乘以合同单价。

　　7.2货款的支付方式:

　　双方约定:每 ___作为一个付款周期，按施工方的收料单进行汇总，付料款的90%，如遇供料过于集中，乙方无法承担垫资资金。可与甲方协商提前预付部分货款。其余货款至主体柜架工程结束验收合格20天内按甲方千手的进料单一次性付清。如未付至材料款的90%余额，按日3‰计算违约金。

　　第八条、违约责任

　　(一)乙方违约责任

　　1、严格按照甲方的技术质量要求提供钢筋并保证钢筋的质量等级和数量真实无误，产品规格、品种、质量不符合合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责退货。由上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　3、乙万未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲万如果需要，应照数补交，甲方如不需要，可以退货。由退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的10%的罚金。

　　4、未能按合同约定交付货物:

　　1)、因供货方原因导致不能全部或部分交货的，应按不能交货部分乘以5%计算违约金。

　　2)、供货方交货时间不符合合同规定的，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 3 %的罚金给甲方。