- 相关推荐
水沟修建合同
随着法律观念的深入人心,很多场合都离不了合同,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编为大家收集的水沟修建合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
水沟修建合同1
甲方:
乙方:
甲方将1-4号线及东西库房屋面天沟防水修缮工程承包给乙方,根据合同法及建筑实施有关条例规定,甲乙双方本着平等互利、自愿和诚实守信的`原则,为确保质量和施工顺利进行,经协商特签定如下合同。
一、工程地点:丰源公司院内。
二、单位工程名称:车间及库房屋面天沟防水修缮
三、工程造价:(含税)
以实际验收工程量每平方米: 32 元;
注:其他零星项目未尽事宜,甲乙双方根据实际情况现场协商解决,结算费用按现场实际签证为准。
四、质量要求:所有防水修缮项目必须涂刷三遍进行施工,乙方必须按照国家颁发的《GB502072002》等有关屋面防水工程施工规范及标准进行施工,如有不按照国家规范和甲方要求施工所造成的返工,由乙方自行负责。
五、工程期限:
工期 天,即从 年 月 日至 年月 日止。
六、安全责任:乙方在施工过程中,必须时刻注意安全,强化施工安全教育和管理,要严格按照安全规范操作,如有任何不安全事故所引起的一切责任及经济损失等均由乙方承担。
七、付款方式:本工程不付预付款,施工完成经验收合格后除预留5%保质金一年后支付外,其余一次性付清。
八、违约责任:合同签订后,甲乙双方若任何一方违反以上条款,由违反方承担违约责任,并承担违约方给对方所造成的一切经济损失。
九、此协议一式肆份,甲方存留三分,乙方一份;本合同自签字盖章之日起生效。
甲方代表: (盖章)
乙方代表: (盖章)
签订日期: 年 月 日
水沟修建合同2
发包单位:(甲方)
承包单位:(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,明确甲乙双方的权利、责任和义务,经充分协商,双方达成如下共识:
1.第一条工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.承包方式:包施工包检测(检测项目:
5..施工期限:准)
6.工程质量等级:
7.第二条工程价款及取费依据
1.工程单价:
2.工程总价:
第三条甲方责任
1.办理正式工程和临时设施范围的土地征用,施工许可证等手续。
2.负责施工现场的“三通一平”工作,即水通、路通、电通、场地平整,保证能通行60吨拖挂车,清除地上及地下障碍物,具备乙方施工条件,提供地下管网资料。
3.提供桩位平面图和施工图,负责建筑物定位,提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。
4.开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审,提供乙方施工所需的相关资料。
5.对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。
6.在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工,应及时协调解决,并承担其费用。
7.工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的,甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算,机械台班停工费每天_天。甲方不按合同规定及时付款,造成乙方停工,每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金,逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项,乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。
8.接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作,办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕,应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时,甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金,逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项,乙方有权通过法律途径解决,甲方承担由此给乙方造成的损失。
第四条乙方责任
1.根据图纸要求,设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线,施放桩位,并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志,做为复查验收的依据。
2.依照设计图纸的技术要求组织施工,保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的'自然灾害等因素,工期相应顺延)完成任务,做到文明施工,安全生产,场地整洁,负责现场安全。
3.及时向甲方提供施工报表及有关资料,反应施工问题,接受甲方监督。
4.属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理或承担相关责任。
5.工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外),每拖期一天,向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。
6.第五条工程变更及施工签证
1.施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工,所发生的停工、窝工、返工和相应损失,双方应及时办理签证,并承担相应的费用。
2.因甲方未按合同第三条完成应承担的工作,给乙方造成的经济损失,由甲方7天内解决有关手续,继续施工,否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用,工期顺延。
3.施工中发生的工程内容之外的工作量,可由甲方委托乙方承办,并经双方签证列入工程决算。
第六条工程竣工结算
2.50%的工程款,乙方施工完成一栋楼,甲方付给乙方该栋楼施工费的清。
3.工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作,则视为竣工验收合格。
4.第七条工程质量及验收
1、GB50202-_(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计,为双方验收工程的依据。
2、全部工程完工并检测合格结束后,乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收,甲方须按时参加;如甲方不能按时参加,则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果,并办理签证验收。
3、工程验收后,乙方交甲方如下材料:
1.(1)材料试验记录
2.(2)桩位竣工平面图
3.(3)工程设计变更及现场签证记录
4.(4)现场施工记录
5.第八条物资供应
本工程所使用的施工材料由乙方供应,必须确保材料合格,符合有关质量标准和要求。
1.第九条设计变更
施工图修改和变更,须经设计单位及双方代表签字方可有效。
第十条由于非乙方的原因,停工、停建或迁址,甲方必须据实结算,于本合同承包内容完工后十日付清工程款,并赔偿乙方相关费用。
第十一条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具备同样法律效益。
第十二条争义的解决方式
如双方就本合同发生争议,双方协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自签订之日起生效,工程款结清后自动失效。
第十四条备注:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
水沟修建合同3
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就马家寨小学围墙、水沟事项,为确保用材及修建的质量,经双方协商同意签订本合同:
一、工程概况
1、工程名称:马家寨小学修建围墙、水沟工程
2、工程地点:宣恩县高罗乡马家寨小学校园内。
3、工程范围:围墙、水沟工程(学生餐厅背后)
4、合同工期:开工日 20xx 年 4月 18 日,竣工日 20xx年 5 月10 日。
二、双方责任:
1、施工方式:甲方采取包工包料的形式,委托乙方具体负责,并由乙方负责建修清洁墙的安全工作,若发生施工造成的安全事故,责任一律由乙方负责。
2、双方责任:
①甲方负责为乙方建修过程中提供一定的便利。
②甲方有责任按照双方预约监督、催促建修质量和时间。
③乙方必须严格按照甲方要求把好质量关,讲究信誉。
④乙方在任何环节如有纰漏,应自觉及时整改。所产生的.一切费用由乙方负责。
3、此工程实行包工包料。
二、建修质量及要求
1、围墙、水沟必须保质保量,由甲方进行监督。
2、乙方按甲方提供的要求建修,若发现有不符合要求的部分,乙方必须进行整改。
3、因乙方自身原因达不到建修质量,乙方应按甲方要求重新建修,并承担相应的费用。
三、结算方式
具体价格:以实际测量数据为准(测量时,双方共同参与)。建成后,中心学校验收。
1、围墙(M5水泥砂浆砌50*50cm毛石基础,20空心砖砌筑2.2米高,宽0.4米压顶,墙面抹灰,每7米一根抗风柱)按照284元一米计算,共计26.4平方米,总计7497.6元。水沟(300*400排水沟,15cm厚块石,10cm厚垫层,
20cm厚空心砖砌筑抹面)按照121元1米计算,共计14米,共计1694元。两项合计9191.6元,大写:玖仟壹佰玖拾壹元零陆角。
四、其它
1、本合同自签订之日起生效。
2、在验收合格、乙方将建修的项目交付甲方、甲方支付工程款完毕后,该合同自动失效。
3、以上合同,双方必须共同遵守。本合同一式三份,交高罗乡中心学校一份,甲乙双方当事人各执一份。
甲方:签字
乙方:签字
年月日:
水沟修建合同4
甲方:(水沟服务公司)
地址:
电话:
法定代表人:
委托代理人:
乙方:(水沟服务员工)
姓名:
性别:
出生日期:
身份证号码:
联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲、乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实守信的原则,经友好协商,达成如下协议:
一、服务内容
1 、甲方为乙方提供水沟清理服务,具体包括:清理下水道、检查排水管道、修复管道、清理雨水井等。
2 、乙方应当按照甲方的要求和标准,认真负责地完成水沟清理工作,确保服务质量。
二、工作时间
1、 乙方每周应当工作至少40小时,具体工作时间由甲方安排。
2、 乙方应当按照甲方要求准时到岗,确保工作时间的`稳定性和连续性。
三、工资待遇
1 、乙方的工资由甲方支付,按照服务时间计算,每小时人民币(¥)元。
2 、乙方的工资将在每月的10日发放。
四、劳动保护
1、 甲方应当为乙方提供必要的劳动保护设备和工具,确保乙方在工作中的安全。
2 、乙方应当认真遵守安全操作规程,不得违反操作规程导致自身或他人的安全事故。
五、保密条款
1 、乙方在服务期间应当保守甲方的商业机密,不得泄露任何与甲方业务有关的信息。
2 、乙方在离开甲方之后,仍然应当保守甲方的商业机密,不得利用甲方的商业机密谋取私利。
六、违约责任
1 、如果乙方在服务期间违反合同规定,造成甲方经济损失的,乙方应当承担相应的赔偿责任。
2 、如果甲方违反合同规定,造成乙方经济损失的,甲方应当承担相应的赔偿责任。
七、其他约定事项
1、 本合同自双方签字盖章之日起生效,至服务期满为止。
2 、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):
乙方(签字):
日期:
日期:
水沟修建合同5
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行水沟清理等劳务服务事宜达成如下协议:
一、服务内容
乙方应按照甲方的要求,提供水沟清理等相关劳务服务。
二、服务期限
本协议的服务期限为_______(天/周/月/年)。服务期限届满前,甲方有权解除本协议,但应提前_______(天/周/月)通知乙方。
三、服务费用
甲方应在服务期限开始前_______(天/周/月)支付乙方全部服务费用。
乙方应在服务期限内提供完整的劳务服务,确保服务质量。
四、劳务保障
乙方应保证在劳务过程中不会侵犯甲方的合法权益,不会违反国家法律法规及行业规范。
乙方应严格按照甲方的.要求进行劳务,保证劳务质量,并确保工作场所的安全。
甲方应提供必要的劳务保障,包括安全保障、医疗保障等。
五、劳务成果验收
乙方应在服务期限内完成全部劳务工作,并向甲方提供相关劳务成果。
甲方应在服务期限届满前_______(天/周/月)进行劳务成果验收,如发现质量问题,乙方应立即进行整改。
六、违约责任
任何一方未按照本协议的约定履行其义务的,应承担相应的违约责任。
如因乙方原因导致甲方遭受经济损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决
本协议履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。
八、其他事项
本协议自双方签字或盖章之日起生效,至服务期限届满后终止。
本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章/签字):_______________ 乙方(盖章/签字):_______________
签订日期:_______________
水沟修建合同6
1、 甲方:
乙方(施工方):
2、 甲方负责提供水电,工程费用完全由乙方先期垫付;
3、 甲方负责用料质量和用工质量的.检测,检测标准按国家相关标准执行,乙方应遵从甲方意见,按标准施工;
4、 在施工过程中,一切安全问题都由乙方负责,出现的任何涉及经济损失都由乙方赔偿;
5、 工期为一个半月,因乙方延期而造成的经济损失由乙方负责;
6、 工程结束由上级主管部门验收合格后,付款;
7、 付款方式:由财政局决算科做出决算,乙方按决算数额付款,不付取费。
8、质量保证:保证三年不裂缝、漏水。三年内如出现裂缝、漏水问题,由乙方及时维修。
甲方:乙方(施工方):
年 月 日
水沟修建合同7
建设(发包)单位:(简称甲方)
施工(承包)单位:(简称乙方)
甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。
一、概况
工程名称:
工程地点:
二、范围:±0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)
三、工期
南角年日。合同工期总日历天数工过程中,除遇下列情形外,工期不予顺延:
1、可抗力。
2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。
四、工程价格与工程款支付。13400m3,综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等所有费用,为一次性包干价,在施工期内不作任何调整)。挖运结束,经甲方验收合格后现金结账付款。
1、土方工程结束,经甲方验收合格后,乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算,否则,甲方有权拒绝付款。
五、工程量:3400m3。
六、质量要求
1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中,乙方的所有施工工序必须按项目部的施工质量要求施工。
2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格,并进行下道施工程序,甲方才能签字认可。
3、对在施工中因乙方原因造成返工的,乙方无条件尽快按甲方的工要求处理,对造成甲方损失的,甲方有权依照有关法律、法规对乙方的.要求赔偿的权利。
4、乙方必须在20_年10月27日退完土,否则每天罚款伍仟元整。
七、甲方责任
1、甲方按合同约定支付工程款。
八、乙方责任
1、服从甲方的监督、指挥和管理。
2、按图纸及甲方的指导进行施工,保质、保量,按期完成。
3、安全、文明施工,确保施工安全,合同生效前,乙方应向甲方交纳安全风险保证金元,乙方在施工过程中如发生不安全事故,致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失,乙方应自行全额承担。工程完成后,如乙方未发生不安全施工,甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金元。
九、其它条款:
1、违约金:由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金元。
2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。
3、未尽事宜,甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议,补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。
4、争议解决,如双方发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。
5、本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后即生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【水沟修建合同】相关文章:
水沟清淤合同03-20
水沟清淤合同10篇03-20
修建商合同01-30
房屋修建合同04-17
民房修建的合同02-24
道路修建合同04-04
修建合同书04-04
房屋修建包工合同03-20
修建合同范本06-13